护坡施工合同范本(2022).docx

《护坡施工合同范本(2022).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《护坡施工合同范本(2022).docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-0341护坡施工合同范本(2022)-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同四、合同工期1、经双方协商确定工作日为1个月，自2013年8月28日起至2013年9月28 Ho2、假设施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写伍佰壹拾叁万肆仟伍佰陆拾元整，424164.42元。2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、工程量确实认：

2、施工过程中，假设工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。4、支付方式：工程完工后，付给合同总价95% ,余款按规定竣工验收后7日内全部支付。六、甲方义务1、按时向承包人拨付工程款。2、工程文明生产中涉及市容、环保、卫生和交通以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。七、乙方义务 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同L在本合同签订生效后二天内向甲方提交该工程施工方案及进 度计划。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保 施工机械平安性能良好，操作人员持上岗证上岗才妾受发包人及有关 主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证

3、件、持上岗 证情况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人 标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫 工作。八、施工平安 承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采工 必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成 事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。九、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，假设有逾期，甲方应向 乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支 付利息。2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容,第10页合同范

4、本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日,甲方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式四份，双方各持二分。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。甲方：乙方：年月日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同护坡施工合同范本(2022)说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履

5、行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。护坡施工合同范文篇一甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么， 双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。一、工程名称：环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡 工程二、工程地点：环山中学宿舍楼和厨房后三、工程内容：护坡总体积为30.89m;护坡总投资13900元。宿舍后圳护坡长：42.2m宽0.3m高0.8m=10.13m3宿舍后圳边：长42.2m宽0.5m高0.24m = 5.06m3厨房后圳边：长38.4m宽0.5m高0.3m=5.7

6、6m3合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同厨房后圳护坡：长38.4m宽0.3m高0.8m=9.22m3伸进土中加宽脚：长0.3m宽0.15m高0.8m20个二0.72m30.89m3450 元/m3 = 13900 元四、合同工期L经双方协商确定工作日为20天，自20xx年11月18日起至20xx年12月8日。2、假设施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整, 13900.00 元。2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方

7、支付任何费用。3、工程量确实认：施工过程中,假设工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70% ,余款按规定竣工验收后90日内全部支付。六、甲方义务L按时向承包人拨付工程款。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包 人负责解决且工期顺延。七、乙方义务1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该工程施工方案及进 度计划。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保 施工机械平安性能良好，操作人员持上岗证上岗才妾受发包人及有关 主管部门日常对机械设备、材料质

8、量，操作人员的有效证件、持上岗 证情况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人 标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫 工作。八、施工平安承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准 组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必 要的平安防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事 故的责任和因此发生的费用,由承包人承当。九、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，假设有逾期，甲方应向 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率

9、计算支付利息。2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日,甲方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各持一份。未 尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。甲方：乙方：年月日：护坡施工合同范文篇二甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法等法 律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬菜农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条FAT一、工程概况1、工程名称：蓬莱农业生态园工程（以下简称本工程）。合同范

10、本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、工程地点：沫河口镇3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括： 工作面平整、碎石垫层（底部、坡面）护坡齿脚等全部护坡施工内容。4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内 转运、工期、质量、平安等二、建设工期总工期 天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙 方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。三、工程造价1、甲方 日内提供图纸。2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价 元。4、上述报价

11、包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、 机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备 进出场费、以及乙方负责施工现场平安、施工现场管理和维护所需全 部费用，以及税金等。5、前述造价确定后，在承包价范围内,本协议不再执行与工程 计价有关的定额及文件,因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 整，双方再行协商。四、履约保证金1、本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万元，本协议方为生效。2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。五、工程款支付乙方按甲方要求完本钱协议指定的工作量，并经甲方确

12、认后十个 工作日内付工程量的70%。六、双方职责（一）甲方职责1、负责在乙方进场前2天提供施工场地（工棚、预制场地），并 配合乙方施工前的测量工作。2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。3、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。4、配合乙方进行设备场内转运。5、向乙方提供水源电源接口。（二）乙方职责L指派 作为乙方履约代表暨工程负责人，全权代表乙方履行本协议，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、应严格遵守平安生产、文明施工规范，确保平安生产和施工 质量，承当施工过程中的所有责任，严格执行

13、政府有关部门的法规及 政策。3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关 人员进入施工现场。4、负责工程资料的整理、归集。5、不得拖欠民工工资,工程完工前应处理完毕工伤事故等工程 及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工 工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。七、平安责任事故：该项工程施工期间，所有与该工程相关的平安事故均由承包方负 责,与发包方无关。八、争议解决：履行本协议如发生异议，由甲、乙双方友好协商 解决，协商后达成一致意见的补充协议是合同的一局部;如协商后不 能达成一致意见或一方不愿意协商的，那么交由本工程所在地有管辖权 的人民法院诉

14、讼解决。九、合同生效：如本协议与工程合同有冲突，经双方协商再行补充为准。十、合同订立地点：蚌埠市合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 卜一、合同经双方签字盖章后生效。发包人（签章）承包人（签章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）: ： ： ： ： 开户银行：开户银行： 帐户名称：帐户名称：年月日年月日护坡施工合同范文篇三甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么, 双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。一、工程名称：中国人民解放军第二五五医院假山护坡工程二、工程地点：中国人民解放军第二五五医院厂区内三、工程内容：护坡总面积为约900m3;护坡总投资424164.42元。