2023年全国一造《建设工程计价》考前密押预测卷（六）含解析.docx

《2023年全国一造《建设工程计价》考前密押预测卷（六）含解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年全国一造《建设工程计价》考前密押预测卷（六）含解析.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年全国一造建设工程计价考前密押预测卷（六）含解析一、单选题. （2017年考题）根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是O。A、发包人提前向承包人提供材料和工程设备B、工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C、因发包人原因导致工程试运行失败D、异常恶劣的气候条件导致工期延误答案：D解析：A选项可以索赔费用；B选项可以索赔工期 费用和合理的利润；C选项可以索赔工期和费用。1 .关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有O。A、建筑周长系数越大，设计越经济B、建筑物尺寸的增加，一般会引起单位面积造价的降低C、单跨厂房跨度不变时，层

2、数越多越经济D、多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低答案：B解析：建筑周长系数越低，设计越经济。圆形-正方形-矩形-T形-L形建筑的建 筑周长系数K周依次增大。单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价 越低。多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济。17 .常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法 是0。A、预算单价法B、扩大单价法C、设备价值百分比法D、综合吨位指标法答案：D解析：各种安装工程概算编制方法的适用对象是一个常考的问题，尤其是设备价 值百分比法和综合吨位指标法的区别。设备价值百分比法常用于价格波动不大的 定型产品和通用设备产品；综合吨位指标法常

3、用于设备价格波动较大的非标准设 备和引进设备的安装工程概算。18 .建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是 ()OA、动力供应费B、燃料运入费C、产品运出费D、建材运输费答案：D解析：在进行厂址多方案技术经济分析时，除比较上述建设地点(厂址)条件外， 还应具有全寿命周期的理念，从项目投资费用和项目投产后生产经营费用两方面 进行分析。项目投资费用包括土地征购费、拆迁补偿费 土石方工程费 运输设施费 排水及污水处理设施费 动力设施费 生活设施费 临时设施费 建材运 输费等。19 . （2018年）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理 费中工具用具使

4、用费的说法正确的是（）A、指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用B、指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用C、采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣D、包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用答案：C解析：工具用具使用费是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具 器具、家具 交通工具和检验、试验 测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。 当一般纳税人采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额的抵扣原 则：以购进货物或接受修理修配劳务适用的税率扣减，均为17%。20 .当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止

5、施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由（） 承担。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、败诉方答案：D解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。“当仲裁是在仲裁机构要求停止施工 的情况下进行时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方 承担。”. （2018年）某位输送泵每小时纯工作状态可输送位25m3,泵的时间利用系数为0. 75则该佐输送泵的产量定额为。A、150m3/台班B、0.67 台班/100m3C、200m3/台班D、0.50 台班/100m3答案：A解析：台班产量定额=25X8X0. 75=150m3/台班21 . （2018年）某工业项

6、目及其中I车间的有关建设费用如下表所示，则I车间应 分摊的生产工艺设计费应为（）万元。项目名称建筑工程费安装工程费（万元）（万元）建设项目80002000I车间2000800A、112.0B、137. 1C、160.0D、186. 7答案：C解析：应分摊的工艺设计费二800/2000 X400=160万元22 . (2013年)已知每平方米砖墙的勾缝时间为8min,则每立方米一砖半厚墙所需 的勾缝时间为()min。A、12. 00B、21.92C、22. 22D、33. 33答案：B解析：标准砖规格为240mmX 115mmX53m明 灰缝为10mm,所以一陡半的墙厚度二 0. 24+0. 1

7、15+0. 01=0. 365 (m),则每立方米一破半厚墙所需的勾缝时间二1 4-0. 365 X8=21.92(min)o23 . (2015年)某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9 分钟，机械正常利用系数为0.9。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额 为()。A、36nl3/台班B、40m3/台班C、0.28 台班/m3D、0.25 台班/m3答案：A解析：本题考查的是确定机械台班定额消耗量的基本方法。施工机械台班产量定 额二机械1 h纯工作正常生产率X工作班延续时间X机械时间利用系数正常延续 时间为9min=0. 15h,该搅拌机纯工作1 h循环次数二1/

8、0. 15=6. 67次；该搅拌机纯 工作1h正常生产率=6. 67x750=5002. 5L=5. 0025m3,该机械的台班产量定额=5. 00 25x8x0. 9=36. 02m3。24 .关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）oA、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约 定返还垫资利息B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计 算利息D、垫资达到合同金额一定比例以上时为无效合同答案：B解析：当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。25 . （2015年考题）关于投标报价时综

9、合单价的确定，下列做法中正确的是（）。A、以项目特征描述为依据确定综合单价B、招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准C、应考虑招标文件规定范围（幅度）外的风险费用D、消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据答案：A解析：项目特征是确定综合单价的重要依据之一，投标人投标报价时应依据招标 文件中清单项目的特征描述确定综合单价。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述 为准，确定投标报价的综合单价。当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清 单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定 重新确定综

10、合单价。26 .确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是0。A、市场因素B、生产技术因素C、管理技术因素D、环境因素答案：A解析：市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素。考前27 .某项目共需要贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第二年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%,则第2年的建设期利息应为（）万元。A、50. 0B、51.5C 71.5D、86. 65答案：B解析：【解析】在建设期，各年的利息如下：0=1/2小xi=l/2x300x0.1=15 （万元），qi= （Pi xO.l=51.5 （万元）。28 .通过计时观察，完成

11、某工程的基本工时为6h/m3,辅助工作时间为工序作业 时间的8%,规范时间占工作时间的15%,则完成该工程的时间定额是。工日/ m3oA、0.93B、0.94C、0.95D、0.96答案：D解析：6小时=0.75 (工日/m3);工序作业时间=0. 75/ (1-8%) =0.815;定额时间 =0.815/ (1-15%) =0.96 工日/m3。29 .利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100 m,建筑面积中分 摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概 算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地 面的人工消耗量分别为

12、37IH/100 m2和24工日/100拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为()工日/100 m2。A、316. 55B、491.55C 508. 45D、845. 00答案：B解析：结构变化修正概算指标的人工量二原概算指标的人工量+换入结构件工程量 X相应定额人工消耗量-换出结构件工程量X相应定额人工消耗量拟建工程100m，中楼地面面积二100X65%=65 (m2)修正后100 m?的人工消耗量=500+24X65/1 00-37X65/100=491.55 (工日).在编制材料定额消耗量时，用于确定材料损耗定额的方法主要是0 oA、理论计算法B、经验统计

13、法C、现场技术测定法D、实验室试验法答案：C解析：定实体材料的净用量定额和材料损耗定额的计算数据，是通过现场技术测 定 实验室试验 现场统计和理论计算等方法获得的。现场技术测定法主要适用 于确定材料损耗量，因为该部分数值用统计法或其他方法较难得到；实验室试验 法，主要用于编制材料净用量定额。通过试睑，能够对材料的结构、化学成分和 物理性能以及按强度等级控制的混凝土砂浆 沥青油漆等配比作出科学的结 论；现场统计法由于不能分清材料消耗的性质，因而不能作为确定材料净用量定 额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用；理论计算法是 运用一定的数学公式计算材料消耗定额。30 .某挖掘机配司

14、机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班， 人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为。元/台班。A、71.8B、80. 0C、89. 1D、132. 7答案：C 解析：班人工费二人工消耗量X （1+年制度工作日一年工作台班/年工作台班）X 台班单价二1 X （1+245-220/220） X 80=89. 1 （元/台班）。31 . （2016年）完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05 工日，辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%,则该工程预算定额人工工 日消耗量为（）供给/10m3。A、6. 05B、5.85C、7. 00D、7. 15答案：

15、D解析：预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所 必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本 用工、其他用工两部分组成的。（2）其他用工。其他用工是辅助基本用工消耗的 工日，包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差用工。人工幅度差二（基本用工+ 辅助用工+超运距用工）X人工幅度差系数人工幅度差用工：（0. 5+0. 05+0.1） X10%=0. 065 （0. 5+0. 05+0. 1+0. 065） X 10=7. 15. （2013年）关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。A、招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B、中标人

16、应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C、工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D、实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同答案：D 解析：实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同 价款。选项A错，招标文件与投标文件不一致的地方，以投标文件为准；选项B 错，招标人和中标人应当在自中标通知书发出之日起30天内订立合同；选项C 错，建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设 工程可以采用总价合同，紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以 采用成本加酬金合同。32 .用水泥砂浆砌筑2ni3砖墙，标准砖(240mmX 115

17、mmX53mm)的总耗用量为11 13块。已知砖的损耗率为5%,则标准砖、砂浆的净用量分别为()。A、1057 块、0. 372m3B、1057 块、0. 454m3C、1060 块、0. 372m3D、1060 块、0. 449m3答案：D解析：准砖净用量=1113/ (1+5%) =1060 (块)；砂浆净用量=2- (1060X0. 24 X0. 115X0. 053) =0. 449 (m3)。33 . (2016年考题)从甲 乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所 示，该工程材料的材料单价为()元入。未源采购量(t)原价十运东费(元八)运输换耗帮(%)柔呵及保管若率(%)甲6

18、00260137.4UU240A、262. 08B、262. 163 .关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是。 A、招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同 B、发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同C、签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额D、招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金 答案：B解析：签约合同价是指合同双方签订合同时在协议中列明的合同价格，对于以单 价合同形式招标的项目，工程量清单中各种价格的总和即为合同价。合同价就是 中标价，因为中标价是指评标价时经过算数修正的并在中标通知书中申明

19、招标人 接受的投标价格。法理上，经公示后招标人向投标人所发出的中标通知书（投标 人向招标人回复确认中标通知书已收到），中标的中标价就受到法律保护，招标 人不得以任何理由反悔。4 . （2012年）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。A、安拆费指安拆一次所需的人工，材料和机械使用费之和B、安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C、能自行开动机械的安拆费不予计算D、塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价答案：B解析：A表述的是一次安拆费的概念。安拆费指施工机械在现场进行安装与拆卸 所需的人工、材料 机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧 搭设 拆除等 费用。C应是不需安装、拆卸且自

20、身又能开行的机械和固定在车间不需安装、拆C 262. 42D、262. 50答案：B解析：本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料单价=（供应价格+运杂 费）* G+运输损耗率（） ） * （1+采购及保管费率（）,该工程材料的材料费 单价二（600*260+400*240） * （1+1%） * （1+3%） / （600+400）=262. 16。37 . （2019年真题）工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需求符合造价指 标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是。A、投资估算采用投资估算书编制完成日期B、最高投标限价采用投标截止日期C、合同价采用合同签订日期D、结算价采用工

21、程结算日期答案：A解析：P105T09建设工程造价指标的时间应符合下列规定：1）投资估算、设计 概算、招标控制价应采用成果文件编制完成日期;2）合同价应采用工程开工日期;3）结算价应采用工程竣工日期。投资估算的成果文件称作投资估算书。38 .根据国家法律、法规和政策规定，员工产假期间的工资，应当列入。A、津贴补贴B、特殊情况下支付的工资C、职工福利费D、劳动保险费答案:B解析:本题考查的是人工日工资单价的组成和确定方法。特殊情况下支付的工资, 是指国家法律、法规和政策规定，因病 工伤 产假、计划生育假、婚丧假、事 假探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准 或计时工资

22、标准的一定比例支付的工资。2020教材P67-68.下列费用中，属于生产准备费的是。A、人员培训费B、竣工验收费C、联合试运转费D、完工清理费答案：A解析：建设期内，建设单位为保证项目正常生产而发生的人员培训费、提前进厂 费以及投产使用必备的办公、生活家具用具及工器具等的购置费用。39 . （2017年考题）某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年， 建设期为2年，计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为0万元。A、1006. 25B、1525.00C 2056. 56D、 2601.25答案：C解析：第一年价差预备费=10000*(1+5%)

23、 1.57=759.298万元；第二年价差 预备费noooox (1+5%) 2. 5-1 1297. 263万元。建设期合计价差预备费二2056. 56万兀.下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()。A、只反映项目建设前期的动态投资B、一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C、要考虑影响投资的动态因素D、建设项目综合指标为各单项工程投资之和答案：C解析：96投资估算指标既要反映实施阶段的静态投资，还必须要反映项目建设 前期和交付使用期内发生的动态投资。投资估算指标内容因行业不同而各异，一 般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标3个层次。其中建设 项目综合指标包括单项工程投资、

24、工程建设其他费用和预备费等。投资估算指标 的编制要贯彻静态和动态相结合的原则。要充分考虑到在市场经济条件下，由于 建设条件、实施时间、建设期限等因素的不同，考虑到建设期的动态因素，即价 格、建设期利息及涉外工程的汇率等因素的变动，导致指标的量差、价差、利息 差、费用差等“动态”因素对投资估算的影响，对上述动态因素给予必要的调整 办法和调整参数，尽可能减少这些动态因素对投资估算准确度的影响，使指标具 有较强的实用性和可操作性。建设项目综合指标指按规定应列入建设项目总投资 的从立项筹建开始至竣工验收交付使用的全部投资额，包括单项工程投资 工程 建设其他费用和预备费等。41 . （2016年）某建筑

25、工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为（）o人工费材料费施工机器使用费企业管理费利润、规费、税金报告期费 用（万 元）1520320058C600700价格指数1.080. 951.G11.031A、0.995B、0.996C、0.997D、0.998答案：A解析：报告期建筑安装工程费=1520+3200+580+600+700=6600分母为：1520/1.0建筑安装工程造价指数建筑安装工程造价指数8+3200/0. 95+580/1.01+600/1.03+700=6632. 61, 6600/6632. 61=0. 99508报告期建筑安装工程

26、费报告期报告期报告期施工 报告期+利润+规费+税金+利润+规费+税金人工费+州性费+机具使用费a企业饯理 人工费材料费十.施工机具企业管理费指数 指数 使用费指数 指数(2. 6.11). （2020年真题）某市政工程施工合同中约定：（1）基准日为2020年2月20日；（2）竣工日期为2020年7月30日；（3）工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝土及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见 下表,工程开工后，由于发包人原因导致原计划7月施工的工程延误至8月实施,2020年8月承包人当月完成清单子目价款3000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为100万元，则本

27、工程2020年8月的价格调整金额为（）万兀OA、60. 18.人工钢材商品混凝土施工机具使用费定值部分权重系数0.150.100300.100352020年2月指数100.085.0113.4110.02020年7月指数105.089.0118.6113.0一一一.2020年8月指数104.088.0116.7112.0B、62. 24C、67. 46D、88. 94答案：D解析：P241-244本试题存在一定争议，若直接按3000万元计算没有正确选项。 (3000+100) * (0. 15*105/100+0. 1 *89/85+0. 3*118. 6/113. 4+0. 1 *113/1

28、10+0. 35-1) =88. 9442 .某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的 已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9,综合调整系数为1.15,则该拟建项目的建设投资是。万元。Av 2804736578B、 3709337260答案：C解析：.-r ：,.；, on 0. 9拟建项目的建设投资=12000X（器）XL 15 = 37093 （万元）45 .招标工程未进行资格预审，评标委员会按规定对投标人安全生产许可证的有效性进行的评审属于0 oA、形式评审B、资格评审C、响应性评审D商务评审答案：B解析：资格评审标准

29、：如果是未进行资格预审的，应具备有效的营业执照，具备 有效的安全生产许可证，并且资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉 项目 经理 其他要求 联合体投标人等，均符合规定。46 . （2018年考题）用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价， 下列做法正确的是。A、分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B、分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C、分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D、分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用答案：A解析:计算分部分项工程人材机费时需要注意以下几个问题:分项工程的名称

30、、 规格 计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用 预算单价。分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用预算单价，需要按实际使用材料价格换算预算单价。分 项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工机具的数量增 减时，一般调量不调价.关于招标控制价及其编制的说法，正确的是()。A、综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B、招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1. 5%计算C、措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D、招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用 答案：C解析：综合单价中应包括

31、招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅 度)产生的风险费用，A选项错。招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标 人供应材料价值的1 %计算,B选项错。措施项目应按招标文件中提供的措施项目 清单确定，措施项目分为以“量”计算和以“项”计算两种。C选项正确。对于 未计价材料费包括暂估单价的材料费应计入综合单价，D选项错。2020教材 P190-195.关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是O。A、发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B、没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C、因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D、经发包

32、人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证答案：D解析：现场签证是指发包人或其授权现场代表（包括工程监理人 工程造价咨询 人）与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责任事件所做的签认证明。 施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价款。47 .在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T=P- （M/N）则式中N 是指（）。A、工程预付款总额B、工程合同总额C、主要材料及构件所占比重D、累计完成工程金额答案：C解析：起扣点的计算公式如下：T=P- （M/N）式中：T一起扣点（即工程预付款开 始扣回时）的累计完成工程金额；P承包工程合同总额。M工程预付款总额; N一主要

33、材料及构件所占比重；48 .某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0. 2%, 关税税率为20%,则该设备的关税完税价格为O万元。A、 280.56281.12C、336. 67D、337. 35答案：C解析：价格二离岸价格+国际运费+运输保险费二ciF=280. 56,完税价格=CIF*（1+2 0%）=336. 67O到岸价格作为关税的计税的计征基数时，通常又可以称为关税完税 价格。51. .关于招标工程量清单缺项 漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A、工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B、分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变

34、更事件的有关方法调整 合同价款C、分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相 同的方法进行调整D、招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施 期间不予增加答案：B解析：施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项, 造成新增工程清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方 法，调整合同价款。52. （2018年）关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A、应远离其他工业项目，减少环境保护费用B、应远离铁路 公路、水路，减少运营干扰C、应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D、应少占耕地，降低土地补偿费用答

35、案：D 解析：选择建设地点的要求包括节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用。53. （2017年考题）当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格 重量 时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是O。A、设备价值百分比法B、设备系数法C、综合吨位指标法D、预算单价法答案：A解析：设备价值百分比法，又叫安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有 设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。54. （2015年）关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是0。A、预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B、未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向

36、承包人支付预付款 金额C、发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利 息D、发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工答案：B解析：该题主要考察的是：未约定预付款保函的。A：预付款抵扣完后，发包人 应及时向承包人退还预付款保函。未约定预付款保函的，发包人在合同生效后1 0日内向承包人支付预付款金额。选项B正确。选项C,发包人延误付款，应自 延误之日起按同期贷款利率向承包人支付延期付款利息。选项D,发包人延误付 款15天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍卸及运输的机械，其安拆费及场外运费不计算。D塔式起重机安拆费的超高增加 费，各地区可根据具体情

37、况确定。5.关于联合体投标需要遵循的规定，下列说法中正确的是0 oA、联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B、资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C、由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D、联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金答案：D解析：1 .联合体投标两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投 标人的身份共同投标。联合体投标需遵循以下规定：（1）联合体各方应按招标 文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所 有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办协调工作，并应当向招标人提交 由所有

38、联合体成员法定代表人签署的授权书。（2）联合体各方签订共同投标协 议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在 同一项目中投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其 他联合体投标的，相关投标均无效。（3）招标人接受联合体投标并进行资格预 审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更 换成员的，其投标无效。（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级 较低的单位确定资质等级。（5）联合体投标的，.应当以联合体各方或者联合体 中牵头人的名义提交投标保证金，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对 联合体各成员具有约束力。不能

39、付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并按合同中关于 发包人暂停的约定执行。55. （2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（）A、Z分部分项工程量X工料单价B、工措施项目工程量X措施项目工料单价）C、其他项目二暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D、单项工程费二分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金答案：C解析：P37-39分部分项工程费二Z （分部分项工程量x相应分部分项工程综合单 价）；措施项目费二Z各措施项目费；其他项目费二暂列金额+暂估价+计日工+总 承包服务费单位工程造价二分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金; 单项工程造价二X单

40、位工程造价；建设项目总造价二X单项工程造价。56. （2014年）为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基 准日。对于实行招标的建设工程，一般以。前的第28/天作为基准日A、投标截止时间B、招标截止日C、中标通知书发出D、合同签订答案：A解析：本题考查的是基准日的确定，对于实行招标的项目，一般以施工招标文件 中固定的提交投标文件截止时间前的第28天作为基准日。57. 某施工现场有装载机2台，由施工企业租得，台班单价5000元/台班，租赁 费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工 费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%o在施工过程中发生了如

41、下事件: 监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工20工日， 装载机4台班。为此，施工企业可向业主索赔的费用为。元。A、 80809080B、 1808028080答案：D解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。监理人对已经覆盖的隐蔽工 程要求重新检查且检查结果合格，可以索赔工期 费用和利润。索赔金额二(20 X80+4X5000) X (1+30%) =28080 (元)。58 .根据我国现行建设安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用表述中不正 确的是。A、人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单 位工人的各项费用B、材料费中的材料单价

42、由材料原价 材料运杂费 材料损耗费 采购及保管费 五项组成C、材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D、施工机具使用费包含仪器仪表使用费答案：B解析：材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合 平均单价，其内容包括材料原价（或供应价格）、材料运杂费 运输损耗费、采 购及保管费四项费用。59 .按照现行对基本预备费内容的规定，下列费用中不属于基本预备费范围的是。OA、设计变更增加的费用B、局部地基处理增加的费用C、利率调整增加的费用D、预防自然灾害采取的措施费用答案：C解析：本题考查的是预备费。利率调整增加的费用属于价差预备费的调整范畴, 不属于基本预备费范围。

43、2020教材P30-31. （2015年考题）关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）oA、非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B、国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C、承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核 报告D、工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构 核对结论为准答案：B解析：国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询 企业对竣工结算文件进行审核，并在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包人提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见;逾期未答复的，按照合 同约定处

44、理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可。多选题.下列有关暂列金额的表述，正确的有0。A、用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购B、用于施工中可能发生的工程变更 合同约定调整因素出现时的工程价款调整C、用于发生的索赔、现场签证确认等的费用D、用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价E、用于因为标准不明确或者需要有专业承包人完成，暂时无法确定价格的费用 答案：ABC解析：选项D是材料暂估价。选项E是专业工程暂估价。1 . （2016年考题）关于工程量清单计价的定额计价，下列计价公式中正确的有 （）OA、单位工程直接费=2 （假定建筑安装产品工程量X工料单价）

45、+措施费B、单位工程概预算费二单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C、分部分项工程费;工（分部分项工程量X分部分项工程综合单价）D、措施项目费;2按“项”计算的措施项目费+E （措施项目工程量X措施项目 综合单价）E、单位工程报价二分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金答案：CDE解析：本题考查的是工程计价基本程序。选项A错误，单位工程直接费二2 （假 定建筑产品工程量X直接工程费单价）+措施费。选项B错误，单位工程概预算 造价二单位工程直接费+间接费+利润+税金。2 .建筑安装工程概算指标通常是（）和造价指标。A、以整个建筑物和构筑物为对象B、以建筑面积、体积为单位C、以成套设

46、备装置的台或组为计量单位D、人工、材料和机械台班的消耗量标准E、以部分建筑物或构筑物为对象答案：BCD解析：筑安装工程概算指标通常是单位工程为对象，以建筑面积、体积或成套设 备装置的台或组为计量单位而规定的人工、材料、机械台班的消耗量标准和造价 指标。3 .根据国外建筑安装工程费用构成，在承包商的投标报价中属于开办费的有（）o A、周转材料摊销费B、招雇解雇费C、现场管理费D、现场试验费E、临时设施摊销费答案：ADE解析：本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。单项工程开办费包括施工用 电、 用水、机具费，清理费，周转材料摊销费，临时设施摊销费，驻工地工程师 办公费，现场实验费，其他开办费。4

47、 .下列关于共同费用分摊计入新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A、建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B、土地征用费按建筑工程造价比例分摊C、建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊D、生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊E、地质勘查费按建筑工程造价比例分摊答案：BCE解析：本题考查的是新增资产价值的确定。新增固定资产的其他费用，如果是属 于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单 项工程中按比例分摊。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程 安装工程、需 安装设备价值总额作比例分摊，而土地征用费、地质勘查和建筑工程设计费等费 用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分 摊。5 .关于履约担保，下列说法中正确的有0。A、履约担保有现金、支票 汇票、履约担保书和银行保函等形式B、履约保证金不得超过中标合同金额的5%C、中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金应予退D、招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人