通用版小型工程合同.docx

《通用版小型工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通用版小型工程合同.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、通用版小型工程合同2022通用版小型工程合同正文内容发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照民法典、中 华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信 用的原则，就本建设工程愤商一致，订立本合同，供双方遵照执行。、工程概况1、工程名穗：;2、工程地点：；3、工程范围：4、承包方式：。二、合同工期1、开工日期：年月日，竣工日期 年一月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；三、质量标准工程质量标准：合格、按照施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写。五、付款方式付款方式：本工程进场完成工作后10天内，发包人向承包人支付工程费用；

2、本工程进场完成工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须 先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交 给设计院，承包人愤同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点；七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。简易工程施工合同范本2、乙方应指派专人；M责安全，施工现场应有安全标不和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，

3、甲方概不负法律和经济 责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验 收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收 日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管 理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包 人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，辨理工程移交，从验收之日起日内移交完毕， 如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能 全部按期竣工

4、，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和辩理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起 年内承包人对工程:保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工， 按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质 量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充 完善，需委其他单位时，承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表,承包人现场代表一双方代表的权利义务按本合同的定，解决工程中所遇问题的愤商、及决策意 见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包

5、人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付 赔偿金。一方违约时，除前面条款另有的定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人愤商一致，签订补充癌议，补充愤议与本合 同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方常事人愤商解决, 愤商不成的按下列第种方式解决:（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包 人与承包人各执壹份。合同订立时间：年月一日 合同订立 地点：本合同共一页 发包人：（盖章） 法定代 表人委代理人：（签字） 承包人：（签字）联系方式： 开户银行： 银 行账号通用版小型工程合同正文内容结束。