重庆市水利水电土建工程施工通用版合同.docx

《重庆市水利水电土建工程施工通用版合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市水利水电土建工程施工通用版合同.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、重庆市水利水电土建工程施工通用版合同2022重庆市水利水电土建工程施工通用版合同正文内容工程名耦：发包人： 发包人： 承包人:使用说明.市水利水电土建工程施工合同示范文本与水利部、XX公司、国家工 商行政管理总局联合颁发的水利水电工程施工招标文件、水利水电工程施工 合同技术条款（gf0208）,建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管）122 号转发的建设工程施工专业分包合同（示范文本）（gf-0213）、建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（gf-0214）配套使用。即将水利部范本（gf0208）中的“本合同通用合同条款第款”、“本合同通用合同条款第 条、” “通用合同条款

2、”等改为“市水利水电土建工程施工合同示范 文本”。1 .水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用市 水利水电土建工程施工合同示范文本，不得删改；可根据工程实际情况，对其 进行补充，但不得违反公正、公平原则。2 .招投标结束后按市水利水电土建工程施工合同示范文本签订施工合 同。合同编号：市水利水电土建工程施工合同示范文本发包 人： （全 称） 地 址 ： 法定代表人： 委派现场代表： 联系霜IS ： 承包人：（全称）地址：法定代表人：3 .8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任, 并按各自的责任进行赔偿。九、工程计量与结算1计量9. 1. 1本合同的

3、计量单位，均采用国家法定的计量单位。9.1. 2计量方法应按本合同招投标文件中技术条款的有关规定执行。9.1. 3本合同工程量清单中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程 量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。9.1. 4工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。9. 2支付9.2. 1工程预付款(1)工程预付款总金额为合同价格的%,分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的%,第二次支付金额为该预付款总额的%O(2)第一次预付款应在本合同签署后 天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付；第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值

4、已达到本次预付款金 额时，由承包人提出书面申言青，经监理人核实后出具付款证书提交给发包人，发 包人收到监理人出具的付款证书后的 天内支付给承包人。(3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同 价格的%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的% 时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：式中r一每次进度付款中累计扣回的金额；一工程预付款总金额； S合同价格； C合同累计完成金额； fl- 按合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；f2-按合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。 上述合 同累计完成金额均指价格整

5、前且未扣保留金的金额。9.2. 2工程材料预付款(1)形成本合同永久工程的 等主要材料到达工地并满足以下条件后，承包人可向监理人提交材料预付款支付申单，要求给予材料预付 款。材料的质量和储存条件符合招投标文件中技术条款的要求；材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点入库；承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。(2)预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的%,在月进度付款中 支付。(3)预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的16 平均扣还。9.2. 3工程进度付款(1)进度款按月支付。(2)承包人按监理人规定的格式提交月进度付款申单，监理人在收到月

6、进度 付款申日内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，经发包人审批后 支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申I1单后28天。若不 按期支付，则应从逾期第一天起按规定的逾期付款违约金加付给承包人。(3)月进度付款申It单应包括以下内容： 已完成的本合同工程量清单中的工程项目及其它项目的应付金暑就经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。按第9.2. 2款规定的工程材料预付款金额。根据第9.2. 8款规定的价格整金额。扣除按第9.2. 1款和第9.2. 2款规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额。扣除按第9.2. 4款规定应由发包人扣留的保留金金额。9.2. 4保

7、留金（1）由监理人从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留%作为保留金（其计算额 度不包括预付款和价格整金额），直至扣留的保留金额达到合同价格的% 为止。（2）在单位工程或部分工程验收合格并签发移交证书后，将其相应的保留金总 额的12在月进度付款中支付给承包人。（3）在签发本合同工程移交证书后14天内由监理人出具保留金付款证书，发包 人将剩余保留金总额的12支付给承包人。（4）发包人应在保修期满后14天内将剩余的保留金支付给承包人。9.2. 5完工结算在本合同工程移交证书颁发后的28天内，承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申单（一式四份），并按要求附详细证明文件， 监理人应在28天

8、内完成复核，并出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应 在收到上述完工付款证书后的60天内完成审批并支付给承包人，若发包人不按 期支付，则应支付逾期付款违约金给承包人，并支付拖欠工程款的利息（利息不超过银行同期贷款利率）。9.2. 6最终结清承包人在收到按规定颁发的保修责任幺冬止证书后的28内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申言青单（一式4份）和结清单，监 理人应在14天内完成复核，出具一份最终付款证书报发包人审批，发包人审查 监理人提交的最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后 的42天支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人， 承包人应在

9、收到通知后的42天内付还发包人。9.2. 7发包人或承包人若未按期付款，均应支付逾期违约金。逾期付款违约金计 算标准为：9.2. 8价格整（1）价格整的差额计算 对因人工、材料和设备等物价波动影响合同价格 时，按下面两种方法中的第 种方法计算价格整的差额整合同价格。第一种方法：在整个合同实施过程中，合同价格不因物价波动作任何整。第二种方法：在合同的定工期内，现行价格引起的总价整的绝对值小于或等于 本合同的定总价的%时，双方自行承担物价整风险，合同价格不进行 整。当现行价格引起的总价整的绝对值大于本合同的定总价的%时，取 其绝对值大于%的部分为合同价格的整数。 增时，价格整方法 为 减时，价格I

10、I整方法为（2）除合同本款规定的价因素外，其余因素的物价波动均不另行价。（3）承包人工期延误后的价格疆整 由于承包人原因未能在合同规定的完工 日期内完工，则对原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期与实际完工日 期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算。若由于发包人原因造成延长 了完工日期，但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工，则对延期期 满后施工的工程，其价格整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两 个价格指数中的低者作为现行价格进行结算。（4）法规更改引起的价格整在投标截止日前的28天后，国家的法律、行 政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章发生变更

11、，导致 承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第2. 8款规定以外的增减时，应由监理人与发包人和承包人进行愤商后确定需H 整的合同金额。十、合同变更1变更9. 1没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。在履行合同过程中，监理人可 根据工程的需要指示承包人进行变更，变更项目未引起工程施工组织和进度计划 发生实质性变动或不影响其原定的价格时，不予整该项目的单价。10.1. 2变更引起的单价或合价整，承包人应在收到监理人发出的变更指示后28 天内，向监理人提交变更报价书，监理人在28天内对变更报价书进行审核后作 出变更决定，并通知承包人。价格审核期间，承包人仍应按监理人的变更指示进 行施工。价格整

12、的原则：(1)工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价或合价。(2)工程量清单中无适用于变更工作的项目，新增项目单价计算方法为：10.1. 3由于发包人原因引起的变更，发包人应承担相应的费用和工期延误责任； 由于承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责 任由承包人承担。10. 2转包与分包10.2. 1承包人不得将其承包的工程转包或违法分包；不得通过租用、借用他人资 质证书承揽工程；承包人如有上述行为，发包人有权立即解除合同，承包人应按 本合同第11条的定，承担违约责任。10.2. 2主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。所称主要建筑物是指失事以后 将

13、造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物。10.2. 3在合同实施过程中，有下列情况之一的，发包人可向承包人推荐分包人： (1)由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工 能力。(2)由于承包人原因，导致施工工期拖延，承包人无力在合同规定的期限内完成合同任务。(3)项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的。如承包人同意，则 应由承包人与分包人签订分包合同；如承包人拒余君，则可由承包人自行选择分包 人，但需经发包人书面认可。10.2. 4发包人一般不得直接指定分包人。但在合同实施过程中，如承包人无力在 合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程

14、安全的项 目，发包人经项目的上级主管部门同意，可对该应急防汛、抢险等项目的部分工 程指定分包人。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失 赔偿由指定分包人直接对发包人:承包人不对此承担责任。10.2. 5除发包人指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发 包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等 实施监督和管理。十 一、违约与索赔11. 1在履行合同过程中，承包人未按第5. 2款规定履行义务或发生下述行为之一者属承包人违约：11.1. 1承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按本合同於/ 定的进度计划有效地开展施工准备

15、，造成工期延误；11.1. 2承包人将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程 或工程的一部分分包出去;1.1. 3未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工 设备、临时工程设施或材料撤离工地；11.1. 4承包人使用不合格的材料和工程设备，或拒处理不合格的工程、材料和 工程设备；11.1. 5由于承包人原因未按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程， 连续3个月未采取有效措施赶上进度，造成工期延误；11.1. 6承包人在保修期内未对工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或 经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒再进行修补；11.1. 7承包人

16、无正当理由否认合同有效或拒履行合同规定的承包人义务，经查 证核实后，发包人可将此行为上报行业主管部门，记入该企业诚信档案。 11. 2由于承包人原因本合同项目未能按合同的定的日期完工，承包人应支付逾 期完工违约金。逾期完工违约金 元天，累计不超过 元。 11. 3承包人发生违约行为时，监理人应及时向承包人发生书面警告或停工整改 通知，限期整改；监理人发出停工整改通知28天后，承包人仍无视监理人的指 示，不提交整改报告，不采取整改措施，则发包人可通知承包人解除合同。解除 合同时，承包人应按本工程中标价格的% (5%10%)向发包人支付违约 金，同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失。

17、 11. 4在履行合同过程中，发包人未按第5. 1款规定履行义务或发生下述行为之一者属发包人违约：11.4. 1发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包 人：M责的部分准备工程等承包人施工所需的条件；11.4. 2发包人未能按合同规定的时限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸；11.4. 3发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或无正当理由 阻挠、拒批准任何支付凭证，导致付款延误；11.4. 4由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本 合同的义务。 11. 5由于发包人原因造成的工期延误，由发包人承担由此造成的窝工人员损失 和机械设

18、备闲置损失，并相应顺延工期；若发包人要求承包人通过赶工方式保瞪 工程按合同的定工期按期完工，则应由发包人承担采取赶工措施所增加的合理费 用。 11. 6发包人违约，并在收到承包人通知后28天内仍未采取措施改正，承包人有 权暂停施工，发包人应承担违约增加的费用和工期延误责任。暂停施工后，发包 人仍不采取有效措施纠正其违约行为，承包人有权解除合同。解除合同时，发包 人应向承包人支付已完工程的合同价款，同时按本工程中标价格的%向承 包人支付违约金，同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失。11. 7索赔的提出。双方有权根据本合同及其它有关规定向对方提出索赔。但应 在索赔事件发生后28天内将

19、索赔意向书提交监理人，并抄送违约方。在上述意 向书发出后的28天内，再向监理单位提交索赔申报告，详细说明索赔理由和 索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续产 生影响，履约方应按监理单位要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期 索赔申言青报告，并在索赔事件影响结束后的28天内向监理单位提交包括最终索 赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申言青报告，并抄送违约方。否贝L 违约方可不受理。 11. 8索赔的处理。11.8. 1监理人收到履约方提交的索赔意向书，应核查履约方的当时记录，并可指 示履约方继续作好延续记录以备核查，监理单位可要求履约方提交全部记录的副

20、本。 11.8. 2监理人收到履约方提交的索赔申言青报告和最终索赔申报告后，应立即依 据当时记录进行审核，并在履约方提交上述报告后的42天内与双方充分愤商后 作出决定，在上述时限内将索赔处理决定通知履约方，并抄送违约方。 11.8. 3双方应在收到监理人的索赔处理决定后14天内，将其是否同意索赔处理决 定的意见通知监理人。若双方均接受监理单位的决定，则监理单位应在收到上述 通知后的14天内将确定的索赔金省直列入付款证书中支付；若双方或其中一方不 接受监理单位的决定，双方可共同愤商成立争议解组，任何一方可提请争议 解组解决。11.8. 4若履约方未遵守各项索赔规定，则应得到的付款不能超过监理人依

21、据当时 记录核实后决定的或争议解组提出的或仲裁机构裁定的金额。19索赔的期限。承包人提交了完工付款申单后，应认为已无权再提出在本 合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。承包人提交的最终付款申单中, 只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔。 十二、工程验收 11发包人应按现行的水利水电工程验收规程及时主持或组织工程的各项验收。12. 2承包人应在接到监理人的指示后 天内提交、整编应由承包人:M责的验收 资料。 12. 3无论是发包人原因或是承包人原因，造成工程在具备验收条件时不能及时 进行完工验收或竣工验收的项目，责任方要承担工程保管费用 元，一次性支付给非责任方。十三、争议解决方式

22、本合同在履行过程中发生争议时，双方应及时友好愤商解决，愤商不成时，双方同意选择以下第 种方式解决：由 仲裁委员会仲裁；向人民法院起诉。十四、其它 14. 1本工程的保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修 期为 个月。 14. 2本合同所指不可抗力适用我国民法典等相关法律、法规的有关规定。 合同签订后发生因不可抗力造成的巨大损失和严重损坏，致使任何一方无法继续 履行合同时，经愤商可解除合同。14. 3双方应按廉政合同范本（见附件7）,在签订工程施工合同的同时，签订廉政合同，并与工程施工合同同时生 效。 14. 4双方的法定代表人或其委代理人在本施工合同上签名（或签章）并加盖 单

23、位公章（或合同专用章），合同生效。 14. 5承包人已将合同工程全部移交给发包人，且保修期满，发包人或被授才整的 监理人已颁发保修责任止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时, 合同自然止。14. 6本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。 十五、合同附件.中标通知书1 .投标报价书.招标文件2 .技术条款.图纸3 .已标价的工程量清单.廉政合同4 .其它材料发包人：（公章） 承包人：（公章）法定代 表人：（签名） 法定代表人：（签名）现场代表：（签名） 项目经理：（签名）地址: 地 址：XX编码： XX编码：雷吉舌： 联系 :总 工 程 师 : 质 量：M 责 人 ： 监理人

24、：（全称） 地址： 总监理工程师：联系重言舌: 监理工程师： 发包人拟修建 工程，接受了承包人的投标，双方根据中华人民共和国民法典及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原 则，经愤商一致，订立本合同。一、工程概况1. 1工程名耦：1. 2工程地点：1. 3可研文件名穗、文号：1. 4初设文件名穗、文号：1 . 5工程规模：建设任务：1. 6工程概算审批总投资 万元；资金来源：二、工程承包范围及合同工程量1工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名耦；其中渠系或堤防工程，必 须标注起止里程桩号）2. 2主要合同工程量：（以招投标文件为准）三、合同价款3. 1合同价款承包方式：（详见

25、合同附件3.2合同总价人民币（大写）:万元 （人民币小写万元）。其中：永久工程 万元；临时工程 万元；安全措施费万元；技术措施费 万元（详见合同附件传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号：年 月日 廉政合同范本工程建设施工廉政合同 项目法人（甲方） 施工单位（乙方） 为加强水利工程建 设中的党风廉政建设，保工程建设高效优质，保瞪建设资金的安全和有效使用 以及投资效益，双方特订立如下合同。第一条双方的责任（一）严格遵守党和国家有关法律法规及水利部的有关规定。（二）严格执行 建设工程的合同，自觉遵守合同。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业 秘密和合

26、同另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章 制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报监 督并认真查处违法违纪行为。（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方 纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向其上级有关部门举报、建 议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方应遵守的内容（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不 得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影 响的其它宴请和娱乐活动；不得接

27、受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公 用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、 配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工 程分包、劳务等经济活动等。（五）除本施工合同有规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分 包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方应遵守的内容（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵 重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的 任何费用。（三）乙方不得以任何理由邀

28、请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员 参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用 品等。（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非 法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向 甲方承的上述其他廉政义务。（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向 甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。 甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的 优先邀请投标权。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同

29、第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的， 移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方 单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水利建设主管部门给 予乙方二至 年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第六条本合同作为 工程施工合同的附件，与工程施工 合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第七条 本合同一式叁份，甲、乙双方及监督单位各执一份。甲方单位

30、：（盖章） 乙方单位：（盖章）法定代表人： 法定代表人：地址： 地址： 重晶 监督单位：（盖章）年月日市水利局制定市工商行政管理局监制返重庆市水利水电土建工程施工通用版合同正文内容结束。2)四、合同工期及进度4. 1开工日期：竣工日期：4. 2合同工期总日历天数：天4. 3为满足本工程总工期的要求，承包人承采取一切有效措施，使本合同以 下关键项目进度满足控制性工期要求。关键项目控制性工期表序号关键项目名耦最迟完工日期备注4. 4承包人在保瞪工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前 完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完 工奖励金计算方法：五、双方的义

31、务和责任5. 1发包人的义务和责任5.1. 1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。5.1. 2发包人负责在主体工程开工前按有关规定辨理水利工程开工可手续，并 委监理人于 年月日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。5.1. 3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工 通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式5.1. 4发包人应按合同的定的用地范围和期限，办清或征地移民责任单位办 清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。否则，承担工期延 误

32、责任。提供的用地范围为： 期限：5.1. 5发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。否则，承担工期延误责任。提供承包人使用的工程为： 期限：5.1. 6发包人应按招投标文件中技术条款的有关规定，委监理人向承包人 提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。5.1. 7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料， 但只对资料的真实性:不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论:M* O5.1. 8发包人应委英;监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提 供的图纸。发包人负责提供的图纸和期限序号图纸名耦提交日期份数备

33、注5.1. 9发包人应按合同的定按时支付合同价款。5.1. 10发包人应按国家有关规定:M责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施 工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和 工作不免除承包人应负的责任。5.1. 11发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环 境保护工作，：M责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施。5.1. 12发包人应处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名 木的保护工作，并承担有关费用；愤助承包人辨理爆破、安全以及特种行业言午可 手续。5.1. 13发包人应按合同规定:理由发包人投保的保险。发包人负责辨理的

34、保 险有： 5.1. 14发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。5.1. 15其它责任：5. 2承包人的义务和责任5.2. 1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。5.2. 2承包人根据招标文件的的定按时向发包人提交履约担保件或现金。本合 同履约担保金额为人民币（大写）万元。履约担保瞪件在保修责 任止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人；履约保瞪金在工程验 收合格后14天内返还承包人。5.2. 3承包人应在接到开工通知后日内，按投标文件及时向工地遣或雇佣 人员和配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若 承包人未按合

35、同要求按时遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承的 项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。承包人向工地遣或雇佣主要人员序号姓名职务在合同中的主要责任到达现场时限一主要人员1项目经理2 总工程师3质量：人4安全:人二现场管理人员（人）1行政管理2技术管 理三作业人员工种（人）1 土石方工程2混凝土工程3灌浆工程4钢筋安装5金 属结构安装6设备安装7其他四特种作业人员（人）塔机机手放炮员安全员质检 员承包人向工地配施工设备和材料一主要施工设备名穗规格型号数量用途到达现场时间123二主要材料1235.2. 4承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批 的施工图纸进行施工。

36、5.2. 5承包人应按招投标文件中技术条款规定的内容和期限，编制施工组织 设计、施工措施计划和由承包人的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作 业和施工方法的完备和可靠负全部责任。承包人提交的图纸和文件表 序号图纸和文件名稠提交时限提交发包人份数施工组织设计报告施工技术措施 计划年、月进度报表质量检测与评定资料工序开仓（开工）资料竣工图及验收资 料结算资料承包人应提供的施工图5.2. 6承包人按有关规定:理由承包人投保的保险。5.2. 7承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保瞪工 程施工和人员的安全。5.2. 8承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施

37、保 护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环 境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。5.2. 9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中技术条款规定的质量 要求完成各项工作。5.2. 10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其 它各项工作提供必要的条件。5.2. 11承包人应在工程通过完工验收后 天内完成工地清理并撤退其人员、施 工设备和剩余材料。5.2. 12其它责任：六、监理人的责任6. 1监理人应履行合同规定的责任。6. 2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在 行使某种权力前必须得到发包

38、人批准，则应在合同或补充癌议中予以规定，否则 监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。6. 3监理人工程的进度控制、质量控制、投资控制；设计变更审核和 合同管理；建设各方关系；工程分包、工期整、设计变更等，监理人在作 出决定前，应得到发包人的批准；属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的 设计变更进行控制。6. 4总监理工程师是监理人驻工地履行监理责任的全权;ft直人。总监理工程师 应全面负责发包人委te的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监 理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度 结算资料。6. 5监理工程师在总监授才瞿范围内开展监理工作。

39、6. 6监理人的指示应盖有监理人授槿的现场机构公章和总监或其授耀监理人员 签名。 监理人的指示序号监理指示名稠监理指示主要内容1开工通知 监 理人按照有关规定，向承包人发布单位工程、分部（分项）工程、单元工程等开 工通知。2监理审批文件施工组织设计审批文件，施工导流及度汛方案审批文件, 工程质量评定项目划分审批文件，试验报告及质量标准审批文件，签发施工图纸 等。3工序及隐蔽工程验收签证重要工序及隐蔽工程必须经监理工程师批准后, 才能进行下一工序施工。4施工过程质量控制指令要求承包人提供试验和检测成 果；停止各种违章作业行为；停止不合格的材料、设备、设施的安装与使用；要 求对不合格工序进行补工或

40、返工；对造成质量事故或多次严重违规的责任人提出 处理意见；质量缺陷或质量事故处理方案审核意见等。在紧急情况下，监理可以 做出口头指令，并在48小时内给予书面确认。5施工过程进度控制指令承包人 加快工程建设进度或加速施工的指令，督促承包人做出整安排、编报赶工措施 报告，报监理批准，并督促实施。6工程造价控制指令工程量审定表、工程进度 结算表、完工结算审签资料等。7现场指令工程变更、价格整、工程停工 或缓建、合同止、违约责任划分，多家承包人交叉作业干扰，现场矛盾等 指令。七、质量7. 1承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建 立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后

41、天内，向监理人提交 工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。7. 2承包人应严格按招投标文件中技术条款的规定和监理人的指示，认真 履行质量检查责任，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，每 个月向监理人提交质量自检报告。7. 3监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进 行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检 查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。7. 4承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交 货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文 件中技术条款的规定进行材料的抽样检验和工程设

42、备的检验测试，并将检验 结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。7. 5发包人:M责采购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交 货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应 按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监 理人，其所需费用由承包人承担，若抽检不合格时，由发包人承担。发包人: 采购的工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同 查找原因，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管 不慎或安装不良引起的损坏应由承包人:ft责。7. 6承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，

43、施工检测方案在 工程开工前日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用 由承包人承担。 承包人无条件和能力建立现场试验室，承包人应委有水利 工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测 工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担，检测费在工程开工 后 个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位。7. 7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后，承包人 才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探 测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。7. 8工程使

44、用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中技术条款和施 工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和 工程设备，可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救，直到彻底清除 工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责 任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒执行监理人的上述指示，则发包人有 权委IE其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由 承包人承担。7. 9承包人对施工质量:M责。工程施工质量必须达到合格标准，对施工质量缺 陷或施工质量事故，承包人应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改, 直至施工质量达到合格为止

45、，由此产生的费用全部由承包人承担。八、安全8. 1发包人应:与当地公安部门愤商，建立现场治安管理机构，统一管理全 工地的治安保卫事宜，：M责履行本工程的治安保卫责任。8. 2发包人应按水利工程建设安全生产管理规定（水利部令第26号），认真 履行本工程的安全管理责任，负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防 汛和抗灾等工作，组织编制保瞪安全生产的措施方案和抢险预案，与承包人等参 建各方签订安全管理目标责任书，在工程开工日内报有管辖权的水行政主管 部门备案。8. 3监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定，检查、监督施工 安全工作的实施，审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是

46、否符合 工程建设强制性标准，对本工程建设安全生产承担监理责任。8. 4承包人对本工程的安全施工；M。承包人应认真采取施工安全措施，确保 工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，防止工地附近建筑物和居民 的生命财产遭受损害。8. 5承包人必须依法取得安全生产言午可证（安全生产官午可证编号为 ）,并按要求设置安全管理机构，配备专职安全人员 名。8. 6承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后，专款用于施工安全防护用 具及设施的采购、更新，安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪 作他用。8.7对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故，发包人和承包人应按 市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序（试行）的相关规定进 行处置。