建筑钢结构制作安装合同范文.docx
《建筑钢结构制作安装合同范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑钢结构制作安装合同范文.docx(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、建筑钢结构制作安装合同范文合同编号:发包方(甲方):承包方(乙方):签订时间:年 月 日签订地点:(注:如仅为加工合同,名称最好定为钢结构加工承揽合同,如此则发包 方改为定作方,承包方改为承揽方。)根据中华人民共和国民法典、建筑法、建设工程质量管理条例、民 法典等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。第一条工程概况 工程名称:O二、工程地点:O三、工程内容:O1 .结构:O2 .建筑面积:o3 .层数、建筑高度:o四、工程项目批准文号:。五、资金来源:O第二条工程设计技术条件一、工程设计范围:O二、工程设计技术要求:(注:本条内容可作为合同附件列载)1 .建筑设计规格及要求2 .结
2、构设计荷载3 .材质设计要求4 .屋面设计构造要求5 .墙面设计构造要求6 .其它设计要求全负责。因发包方原因导致的安全事故,由发包方承担责任及发生的费用。三、在承包方进场施工至交付工程的整个期间,发包方人员除工程师和其他 指定的工作人员外,未经承包方现场管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否 则发生人身事故均由发包方负责并承担费用。四、发包方应在其认为必要的改所设立安全警告牌或安全公告栏。五、承包方在进场施工前组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育 培训,不得上岗作业。六、发生重大伤亡事故及其他安全事故,承包方应按有关规定立即报告有关 部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行处理,费用
3、由事故责任方承担。第十一条工程质量1 .承包方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量 负责。2 .承包方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的 要求施工。3 .承包方应建立IS09001质量保证体系或符合其特点的质量保证体系。承包 方应按该保证体系运行,有效控制工程质量。4 .承包方在施工中应自觉接受工程师的质量监督,随时接受工程师的检查。 发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改,包括修理或返工,直至达到 约定标准。5 .工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工,检验不合格的, 影响施工的费用和损失由承包方承担,检验合格的则由发包方承担,
4、并顺延工期。6 .承包方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢 结构工程主构件安装完工时,应通知工程师进行中间结构验收。验收合格后进入 下一道工序。7 .如承包在施工中发生质量事故,应及时书面报告工程师。一般质量事故的 处理结果由工程师报质检部门备案;重大质量故的处理方案应经设计单位、发包 方、质检部门共同研究决定。8 .自工程竣工验收合格日起,承包方对工程承担保修责任,保修金为合同总 价的 保修期为一年。10第十二条工程验收一、基础地脚螺锭工程由发包方验收合格后,在承包方进场施工前交由承包 方复验,复验发现不符要求的,发包方负责整改至符合要求,具备进场施工条件 时,交承包
5、方接收并进场施工。二、中间验收:钢结构主构件安装完毕,承包方自评符合设计质量要求后通 知发包方组织中间验收。发包方在接通知后三日内不组织验收的,视为验收合格, 承包方有权进入下一道工序。三、最终验收:全部钢结构工程完工后,发包方应自收到承包方竣工验收报 造和竣工资料之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理:1 .验收合格的,发包方、承包方签字确认。实际竣工日期为承包方向发包方 提交竣工验收报告日。2 .经验收认为基本符合合同要求,有个别一般性问题需要整改,可在竣工验 收证书上签字确认合格,但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。 承包人在限定期限内整改完毕并经发包方确认,则验收合格
6、日期为在验收证书上 签字确认日。3 .验收不符合合同要求的,由发包方、承包方和监理工程师形成验收纪要, 明确存在的问题和修改意见及期限。承包方在修改期限完成修改后通知发包方再 次验收,但实际工期计算至首次提交验收报告日,修改期间应计入承包方的施工 时间。4 .发包方在收到承包方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织 验收或组织验收后 日内无书面修改意见的,则视为工程已经验收合格,发包方应按合同约定支付工程尾款。四、因特殊原因,发包方要求部分单项工程甩项竣工的,双方另行签订甩项 竣工协议。五、工程未经竣工验收或验收不合格的,发包方不得使用。如果使用则视为 工程合格,有关质量等问题由发包方承
7、担责任。第十三条工程价款的支付与结算一、工程款支付:1 .合同生效后 日内,发包方应支付合同总价的%预付款(或11 定金),计人民币 万元。2 .施工图会审确定后三日内,发包方支付合同总价的%的备料款, 计人民币 万元。3 .钢结构主构件进场后三日内,发包方支付合同总价的%进度款, 计人民币 万元。4 .围护材料开始场后三日内,发包方支付合同总价的%进度款, 计人民币 万元。5 .钢结构工程施工完工后五日内,发包方支付合同总价的%进度 款,计人民币 万元。6 .钢结构工程验收合格后七日内,发包方支付至工程总造价的% 计人民币 万元。7 .保修金为合同总价的%,保修期满后15天内一次性支付。8
8、.前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价,如工程总造价在合同履 行中按约定作增减时,其各阶段支付比例不变,支付金额作相应增减。9 .发包方在合同约定的付款时间不能支付工程款时,在承包方催告后7日内 仍不支付的,承包方有权中止合同履行,待发包方支付后恢复施工。停工期间损 失由发包方承担,工期顺延。如在催告后28天内不支付的,则承包方有权解除 合同,发包方赔偿一切损失。二、结算1 .承包方应于工程竣工验收后合格后或视为合格后14日内向发包方提交工 程结算报告及结算资料。2 .工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方 式、方法结算。遇本合同无约定的,适用国家有关规定。3 .
9、发包方自收到承包方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修 改意见。期限内不作确认或不提修改意见的,则视为确认该结算报告。4 .如结算报告的工程最终造价为固定合同价款,无增减时,则无需发包方确 认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款;如有增减时,则对 增减部分进行决算。5 .追加工程款、费用、赔款,如已经发包方签证确认的,则无需再次确认即 应支付;尚未确认的,由发包方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。126 .发包方与承包方对工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的可委托 双方认可的审价机构审价确定。三、其他事项:1 .本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的定作
10、,涉及该部分的款项的税 金由承包方在其住所地纳税,并由承包方按定作合同的规定开具相关货物销售发 西 o2 .本工程安装部分款项为建筑业劳务价款,由承包方在安装工程所在地缴纳 营业税,并开具相应发票。第十四条工程分包一、本工程发包方同意承包方进行分包。(注:如不同意分包,则删除本条。) 二、承包方确定的分包方应具备相应的施工资质。三、分包工程的范围为。四、分包工程款由承包方与分包方结算支付。发包方未经承包方同意不得以 任何形式向分包方支付各种工程款。五、工程分包不能解除承包方对发包方的义务和责任。承包方应在分包现场 派驻相应管理人员,以保证本合同的执行。六、承包方按承包合同约定向发包方负责;分包
11、方按分包合同约定向承包方 负责;承包方和分包方就分包工程向发包方承担连带责任。七、分包合同由承包方与分包方签订,交发包方一份备案。(或:分包合同 由承包方、发包方、分包方三方另行签订)第十五条奖励和违约责任一、奖励1 .工程经验收获 奖时,发包方一次性奖励承包方 万元。2 .工程提前完工,每提前一天发包方奖励承包方 元。二、承包方的违约责任1 .工程质量不符合合同和设计要求,应予返工或修理,并承担其费用。2 .因承包方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的, 其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的万分之五计算赔偿发包方的损失, 但赔偿额最高不超过合同总价的2%o发包人对工期逾
12、期的索赔应在工程竣工后1330日内提出。3 .由承包方设计时,因设计错误造成返工时,发生的各种费用由承包方自行 承担。承包人转委托他人的设计不符合合同要求的,由设计人承担设计责任。4 .承包方的其它违约行为导致发包方损失的,应按民法典等相关法律规 定赔偿损失。三、发包人的违约责任1 .未按合同约定支付工程款,按日万分之五支付违约金,工期顺延。造成承 包方停工、窝工的,赔偿损失。2 .工程中途停建、缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工、窝工、返工 的,工期相应顺延,并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员 遗散、材料构件积压等损失。3 .发包方未及时向承包方发出指令、批准、或发出指
13、令错误,赔偿承包方因 此所受的损失;延误工期的,工期顺延。4 .工程验收合格后,发包方未按合同约定支付工程尾款的,按工程总造价的 日万分之五偿付违约金。第十六条其他约定一、合同担保1 .为了保障全面履行合同,发包方和承包方相互可以提供担保。2 .发包方选择按以下第 种方式向承包方提供担保:3 . 1向承包方交纳 万元履约保证金。4 .2由第三人向承包方提供信用担保;2. 3发包方向银行申请以下承包方为收款人的 个月的 万元的银行承兑汇票交承包人,作为履约担保。3.承包方选择按以下第 种方式向发包方提供担保:3. 1向发包方交纳 万元履约保证金,返还时间为:3.2由第三人向发包方提供信用担保;4
14、.如提供第三人信用担保的,担保合同另行订立。二、纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,按以下第14种方式解决:1 .提交 仲裁委员会仲裁;2 .依法向人民法院提起拆讼。三、合同履行和纠纷处理和依据在本合同的履行中或争议处理时,按以下原则适用合同或法律。1.合同文件组成及优先次序为:1. 1本合同;1.2 本合同的补充合同;1.3 合同施工图纸1.4 合同履行中的补充协议、会议纪要、双方往来电报、传真、信函、联系 单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关 的各种书面函件。1.5 招标书、投标书、中标通知书;2.本合同及其组成文件有约定的按
15、约定执行;无约定的适用国家法律、法规、 规章的规定。四、本合同结构排序依次为:条、款、项、目。例:十六条、第一款、第三 项、第二目内容:“由第三人向发包人提供信用担保;其“”为款,“3”为 项,“3.2”为目。第十七条附则一、本合同一式 份,双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本发包方执 份,承包方执 份,报发包方建设行政主管。二、本合同附件共 份,发包方和承包方在上盖章后生效。其中:157 .上述设计技术条件发包方已确认,作为最终设计图纸依据。8 .发包方提供的材料:。9 .经发包方确认出承包方采购的材料:O第三条工程承包范围一、承包范围:工程0.000以上建筑钢结构部分,及屋面、
16、墙面(不含砌 体),门窗,具体见第二条相关的内容及方案图。不包括:烟囱、内隔墙、作业 台、钢梯、栏杆等前述列明的承包内容以外的工程。(注:1、如遇非我公司 承包范围的施工图内容时应在合同中写明。2、属承包范围和不属承包范围的工 程应具体化。)二、0.000以上钢结构图纸设计、原辅助材料采购、制造、运输、安装及 按现行国家法规应由承包方支付的费用。三、本工程钢结构建筑面积:(平方米)四、本工程运输由 方负责,运费 在本合同造价内。五、本工程基础设计由 方负责,基础施工由发包方负责并承担费用。六、其它:。第四条工程造价一、本工程定价方式为固定合同价;风险范围为 O二、本工程合同价款为 万元,其组成
17、详见报价单附件报价单仅为合同定价的参考,不作合同履行的依据;合同价款内容包括:承 包范围内工程的原、辅材料,构件制作、运输、工程安装费以及税金。三、合同价款在风险范围内不作调整;风险范围外合同价款调整方法为:四、本合同总包管理现场经费为 万元,由发包方支付总包方;费用万元,由发包方支付给 方。五、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准,施 工图承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量,按以下原则的办法计价,追 加合同价款:1 .合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行。2 .合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方协商的并经甲方确认的追加价款 执行。3 .合同报价单中无相同单价
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑 钢结构 制作 安装 合同 范文
限制150内