2022新版钢筋分项工程施工承包协议书范本(协议文本).docx

《2022新版钢筋分项工程施工承包协议书范本(协议文本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版钢筋分项工程施工承包协议书范本(协议文本).docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-07492022新版钢筋分项工程施工承包协议书范本（协议文本）协议书一AGREEMENT DOCUMENT甲方：乙方：日期：一 协议系列文字均可修改 一协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版钢筋分项工程施工承包协议书范本（协议文本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署协议，在协议期限内按照协议约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：甲方承建的 工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确

2、保工程优质， 按期完本钱工程的施工任务。依照中华人民共和国合同法和相关 法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共 同遵照执行。一、工程概况1、承包范围：2、承包内容：3、承包方式：4、承包单价：工、元/吨；n、元/nf、此单价为优质优价，必须满足设计及施工规范要求，保证质 检等部位验收合格。协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同、保质保量，高峰时期不能少于 个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。、平安文明施工，现场做到活完料尽现场光。5、单价的组成、施工所需要的铁丝、小型工具。、乙方职工各项加班费，保险费。、乙方人员发生

3、质量、平安、火灾等一切事故的救治，处理费。、无论何种原因造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。、工程质量的质优价费。、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。6、付款方式：7、工程期限：(1 )乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作 的正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己 所承包作业，所发生的损失乙方负责承当，甲方有权将乙方清退出场。(2 )如因材料供应不到位，工期将延续。二、甲方责任1、工程经理、工程工程师和施工管理人员，对工程质量，平安， 文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设

4、工程施工合同2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时缺乏部 分由乙方自理）。3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规凝口 操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。6、负责对进场工人平安生产、文明施工等教育，对质量、平安、 机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。三、乙方责任1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到工程 部报到上班，每天参加工程部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、 施工

5、组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门 检查监督。3、遵守甲方各项规章制度的管理，平安施工。4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室 存档。5、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同 间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它 人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方 案以及管理制度。四、平安文明施工1、乙方应按照工程所在地平安文明施工相关条

6、例以及甲方有关 管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的平安防护措施，消除事 故隐患，确保施工平安和第三者的平安。2、乙方假设发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。 调查结果如是乙方责任，乙方承当所有费用。五、工程质量质量要求：必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技 术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延 误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。六、材料丧失、损坏责任，机械使用责任(1 )材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方 工程款中扣除。(2)机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责协议范本 | AGREEMENT TEMPLA

7、TE 建设工程施工合同 七、违约责任L甲方的违约责任：(1)因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、 设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应 当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。(2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取 措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机 械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。(3)不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规 定延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约责任：(1)施工期间，因乙方的原因致使造成人身和财产损害的，乙 方应当承当损害赔偿责任。(2)因乙方的原因

8、致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权 要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返 工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承当违约责任。八、合同生效与终止1、双方在协议书中约定合同生效方式。2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方 协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同 向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循老实信用原那么， 履行通知、协助、保密等义务。十五、附那么1、本合同正本份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存 份。2、争议解决假设双方在履行合同的过程中发生争议，那么双方均可采用调解、和 解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起 诉讼。3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：联系 ：签订日期：乙方：代表人：联系 ：签订日期：协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE建设工程施工合同您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE