2022新版工程总承包合同范本(精选).docx

《2022新版工程总承包合同范本(精选).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版工程总承包合同范本(精选).docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-04422022新版工程总承包合同范本（精选）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版工程总承包合同范本（精选）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规、规章，遵循平等、相关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚信

2、原那么,合同双方就 工程工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、承包形式：5、工程期限:（1）开工日期：年 月一日,主要以监理工程师合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 签发的开工令为准；(2 )竣工日期：年 月 Ho(3)合同总工期为 自然日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。6、质量标准采用以下：(1)工程质量到达市优奖；(2)工程质量评定等级为优良；(3)符合国家质量验收标准；(4 )双方约定的标准、具体为：二、价款及付款方式1、工程总承包价为 元。(大写：元

3、 整)；2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包 料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任 何费用；3、付款方式：按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核 确认后，支付合格已完工工程款的% ；总承包价的%做 质保金，质保金于验收合格满一年后付清(时间按验收合格之日起计合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 算)。三、双方的权利义务L甲方的权利义务(1 )协助乙方开展工程工作，保证工程交付给乙方时是符合施 工条件的；(2)按约定提供图纸、图套，完成技术交底；(3)定期对乙方的工作进行检查,与乙方一起协商制定平安生 产，文明施工的规

4、范；(5)工程竣工时，及时验收；(4)按约定向乙方支付工程款2、乙方的权利义务(1)按时完成施工工程，保证质量经得起检验，如出现工程质量不合格，需要返工，那么由乙方承当返工需要的一切费用；(2 )服从甲方和相关部门的检查、管理，遵守法律法规的规定；(3)安排具有资质的工人进行施工，平安、文明施工；(4)主体工程不得再分包,必须自己完成；四、质量及验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计 通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量

5、检查人员，建立完善的质量检控制度, 配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承当工程工程的施工质量负全责,如发生质量 事故,应在 小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承当相关费用；对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承当由 此造成的经济损失和工期延误；不符合质量要求的工程工程，甲方不 予计量与结算.4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程 的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字 后乙方才能进行覆盖，进入下一道工序。6、甲方有权对全部工程的所有部位及任何一项工艺、材料和工

6、 程设备进行检查和检验；乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方 便；甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任。7、乙方所承当的本合同工程工程完工后 天内，乙方应按照监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式 份，并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。8、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 复相应缺陷并承当由此发生的费用和相应的质量责任。五、平安生产与文明施工L乙方须严格执行有关平安操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否那么后 果自负。3、特殊工程需持有

7、劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行 处理并承当全部经济责任。5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理， 因标准化管理不到位弓I起的一切处分和损失由乙方自行承当。7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠，并处理好劳资纠 纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影 响，否那么甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支 付违约金等措施。六、违约责任1、双方应严格遵守协议,如有违反，按本协议相关约定承当违 约责任。2、如延误工期,每超过一天，按合同总

8、价款的一%承当违约合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同金，或每天按 元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同 总价款的一%承当违约金。七、解决争议1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，那么各方应首先友好协商 解决。假设无法协商,也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法 解决争议时，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人 民法院提起诉讼。2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予 协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承当。八、本协议壹式 份，双方各执 份，自签字之日起生效。九、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方（盖章）：住址：法定代表人：委托代表人：联系方式：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同年一月_日乙方（盖章）：住址：法定代表人：委托代表人：联系方式：年_月_日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE