工程施工合同(14篇).docx

《工程施工合同(14篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同(14篇).docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程施工合同（14篇）工程施工合同1甲方：乙方：根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经甲、 乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方诸暨工程护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如 下合同条款，双方严格遵守执行。一、工程概况1、工程名称：诸暨工程护坡工程（以下简称本工程）。2、工程地点：诸暨（诸安快速道旁）3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭 设和撤除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安 全等二、建设工期总工期30天（从开工之日起

2、至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。本合同工 期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。三、承包单价1、本工程价款实行综合单价包干：22元nV。2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备 及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现 场平安、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及 文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲 方增加合同价款，相关可预见及不可

3、预见的一切合同风险已经合同各方预见。四、工程量计量为确保工程质量，保证工程按期完工，经甲乙双方协商一致，甲方同意将工程的钢筋安 装工程分包给乙方完成，甲乙双方在平等、自愿基础上签定本协议，希甲乙双方共同信守执 行。1、工程名称：2、承包内容：3、施工技术要求：符合国家建筑工程施工验收规范要求。4、工期要求：自年月日至年月日，共计工期日历天。假设因乙方原因 出现工期滞后，乙方负责赔偿甲方元/天损失费。5、承包价格以以下第种方式进行：以建筑面积为计算单位，每平 方米人工费单价为元。以吨为计算单位，每吨钢筋人工费单价为元。6、工程承包方式： 单项承包人工费。7、付款方式：按照工程进度付款，每月支付本

4、月完成钢筋安装工程 量的80%,剩余局部工程竣工验收合格后一次性付清所有工程款，模板安装面积工程竣工后 按照实有模板接触面积结算。8、工程质量要求及检查验收、平安责任(1)必须严格按照国家有关建筑工程的强制性条文规定、国家现行建筑工程施工及验 收规范、技术要求以及在施工过程中甲方提出的其他合理要求施工，保证工程质量完全符 合设计要求。(2)对不合格的钢筋安装工程(主要包括：锚固、搭接区域、焊接工 艺、绑扎间距、核心区箍筋等)，甲方有权责令乙方返工、整修、补强，乙方必须无条件执 行并承当全部费用。不执行者予以罚款(发现一次罚款200.00元-1000. 00元)，以书面形式 出具罚款单，罚款金额

5、在当月进度款中直接扣除。(3)施工期间乙方完成某项钢筋安装后首先应严格自检，自检合格后报甲方和监理验收, 验收合格后方可进行卜道工序施工。对不服从验收程序和验收规范者，甲方有权对其进行 500. 00 元-20xx. 00 元罚款。(4)工程施工中乙方发生的一切平安事故，甲方不承当任何经济责任和连带责任，一切责任由乙方自行承当。(5)乙方严格按照设计图纸及施工闺房进行配料、下料，不得浪费材料，如乙方盲目、 野蛮施工、不服从甲方管理将材料随意切割、加工等，由此造成材料浪费者，发现一次罚款 1000. 00元，在当月工程款中直接扣除。(6)甲乙双方不得在中途以非正当理由违约，提前解除或终止合约。(

6、7)施工期间因甲方材料供应不及时而造成乙方窝工，所造成损失由甲方承当。(8)钢筋运输车辆由甲方提供，装卸由乙方负责。10、工程竣工时，乙方必须做到工完场清，到达甲方满意。11、违约罚款：甲乙双方有一方违约，违约方承当违约金5000. 00 y u o12、本合同未尽事宜，双方另行商定。13、本合同由双方代表签字，加盖公章后生效。付清所有工程款后合同终止。14、本合同一式2份，合同双方各执一份。甲方：乙方：年 月 日 年 月 日工程施工合同4发包人：大学(以下简称甲方)。承包人：建设公司(以下乙方)。甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据中华人民共和国合同法和建 筑安装工程承包合同条例

7、及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本 合同，以资共同遵守。第一条工程概况工程名称：大楼。工程地点：市路号。施工面积：m2工程造价：万元。第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须到达市建委有关施工验收的规定要求。第三条工程期限为：年月一日起至一年月一日止。第四条工程结算和付款方法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付 万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个 月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达 伍仟元。其余1%,即 仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量

8、监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责；乙方如未按期完工，每 逾一天处以工程款1%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，那么处甲方以工程款1%的罚金; 如因连续停水、停电八小时以上造成损失，那么由甲方负责。第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方；甲方负责施工所需的 “三通”（路通、电通、水通）；乙方负责施工所需“三大材”（钢筋、木材、水泥）及其他施 工所需材料;施工过程中假设发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖 章之日（一年月日）起生效。发包人

9、：大学（公章）法定代表人：（签章）地址：市 路号承包人：建筑公司（公章）法定代表人：（签章）签约时间：一年月日工程施工合同5发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程 具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：L 2工程地点：1. 3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。1.4工期：本工程自 年月一日开工，于 年月日前竣工。1. 5工程质量：到达国家规定的装饰验收标准（JGJ73 91）。L6结算方式：按双方约定单价为结算依据。注：（双方约定单价明细为本合同附件）L 7合同价款：（人民币大写）：注：（按双

10、方约定单价和实际工程量为结算依据）第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方 提供施工所需的水、电等设备，并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件等 手续。第3条乙方工作3.1、 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交 甲方审定。3.2、 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定及甲方的相关 规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工 程结算。3.3、 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周 围建筑物、设备管线不受损坏

11、。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.3.4、 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管 线。3.5、 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的.工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采 取的措施费用。4.2、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致停工一小时 以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。4.5、 此工程于月日日供热，假设供热前

12、乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考 虑临时封闭措施。第5条关于工程质量验收的约定5.1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范 (JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量 评定验收标准。5.2、 本工程质量应到达国家质量评定优良标准。5.3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参 加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求 办理复验。假设复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延;假设复验不合格， 其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延

13、。5.4、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。5.5、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办 理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。 但甲方成认竣工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料 以备主体验收。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、 双方商定本合同价款采用固定综合单价。：6.2、 付款方式:第一次付款签定合同之日后，甲方首付款 虬第二次付款工程完成一%以上，付款%o第三次付款工程完成一%，付款%o第四次付款按双方商定结算价格结清，付款%。第五次付款尾款%质保

14、金年。第7条关于材料供应的约定凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。假设已使用，对工 程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安生产和防火的约定1.1、 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防 火设计规范。1.2、 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人安 全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。1.3、 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计 规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生平安或火灾事故, 甲方应承当由此产生的一切经济损失。1.4、 由于

15、乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或 火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损失。8. 5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承当。第9条奖励和违约责任8.1、 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额%的日违约金。 由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款局部的%日滞纳金9. 2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包 括罚款），由乙方负责并承当损失。9.1、 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.2、 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终

16、止协议，并由责任 方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。第11条未尽事宜双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第12条其它第13条附那么12. K本合同正本肆份，双方各执贰份。12.2. 本合同履行完成后自动终止甲方：乙方：年月日工程施工合同6甲方：乙方：经甲乙双方协商，由乙方承当探矿工程，为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成 如下协议：一、工程工程：单孔孔深200ni （如果超过200m应由甲乙双方协议再定）二、钻孔直径：钻孔中75mm,如果遇到特殊情况不得（中60mm三、单价：（不含税）。四、总

17、工程量m。五、甲方责任和义务：1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平整及外部协调。3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调。4、甲方提供乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）。5、甲方需承当乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费（按实际标准计算）， 如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。六、乙方责任和义务1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。七、工程验收及付款方式：1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收，验收合格后，以实际进尺计算工程费。2、付

18、款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的费用元，乙方来回往返车费由甲方承当（元）。全部工程结束后，甲方扣除乙方进场费用， 一周内结算清。3、甲方支付给乙方工程费用（单孔结算），不得超过一周。八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下，甲方应向乙 方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。九、其它：本协议未及事宜，由甲乙双方协商解决。十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，本合同由双方代表签字之日起生效。甲方（签字）：乙方（签字）：年月日年月日工程施工合同7工程发包方：（甲方）工程承包方：（乙方）为保证工程顺利施工，双方根据中华人

19、民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期 年 月 日机械进场。2、打试桩结束时间 月 日。3、正式施工全部工期为 天有效工作日，正式施工为 年月 日，正式施工日期有提前或退后业主提前 天通知承包方。4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影 响那么工期顺延。（发包签证为准）。5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须到达一、二类标准。不得出现三、四类桩。五、合同价款合同总价：施工

20、费用约 元（元），管桩材料费用约 元（元），结束后按实调整。六、双方权利和义务（一）发包方的权利和义务1、施工现场三通一平（路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整）， 由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平 面图并负责清理现场障碍物（便道位置由乙方指定，甲方负责实施）。2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规

21、律去乱 指挥，否那么造成一切平安生产质量事故由发包方承当。6、有义务协调解决施工现场四邻关系。(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。2、提交承包方有效的资质文件。3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人 员的组成工作。4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及平安操作规程，按章操作。6、应对施工人员进行平安教育后再上岗，做好文明施工，确保无平安质量事故。七、工程量确认1、工程量计算方法：(1)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩

22、长以延长米计算。(2)施工综合单价：PHC600(130)AB： 元/米(3)材料单价：PHC600(130)AB： 元/米2、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告30天内，按图纸核定已完工程量。假设发包人 在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量,那么从第31天起报告中开列 的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。3、决算审核，承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中途缺席超过2天，甲方直 接审计或事务所审计，结果仍然有效。八、工程款的支付针对桩基工程的特殊性双方约定:所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。五、工程款支付1、乙方按甲方要求完本钱合同指定的工作量，并经甲方确认

23、后十个工作日内一次行付 清（乙方收款前提供，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完 毕的书面承诺）。2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅 解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。六、双方职责（一）甲方职责1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的 材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的

24、验收工作。5、配合乙方进行设备场内转运。6、向乙方提供水源电源接口。（二）乙方职责1、指派作为乙方履约代表暨工程负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相 关工程事务，签收相关工程文件等。2、应严格遵守平安生产、文明施工规范，确保平安生产和施工质量，承当施工过程中 的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。4、自行管理其现场员工，如发生平安事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处 理并承当一切经济和法律责任。5、负责工程资料的整理、归集。1、施工至 付至工程量的%O2、施工结束后付总价款的%o3、桩基检测结束后

25、质量齐全已完工程量的%o4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的%o5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。九、竣工验收1、桩基竣工验收由甲方组织。2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。3、工程未经验收假设发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。十、违约、索赔和争议（一）违约1、发包人违约；1）发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时；2）发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；3）发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承当违约责任，赔偿 因其违约给承包人造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。4）因发包人原因造成承包人

26、停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。2、承包人违约1）承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师（业主）同意顺延的工期内完成。2）因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。3）承包人不履行合同内义务的其他情况等，那么承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切 损失。4）开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求（合同天 数），发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。（二）索赔1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的有效证件;2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后28天内送交报告，受理方要在28天 内予以回复，否那么视为该索赔

27、已认可。（三）争议双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的情况下，可直接向 工程所在地人民法院提起诉讼。十一、有关事项1、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随 时协调处理工程施工中的一切事项。2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。十二、其它1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另 计。2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标 报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，

28、两种都不合格按20xx元/天/台。3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处分20xx元/天。因付款 不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。5、合同签订后，假设乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，那么 违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周，甲方 补偿乙方一周以外每天停滞费20xx元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/ 次。7、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（

29、签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日工程施工合同8发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法 规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：第二条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续 4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；3、因人力

30、不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了 票？）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和 施工期（或材料定购期

31、）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计 算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。1、甲方于支付元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核 确认后，付至结算价款的95%,留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算 依据。第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？）二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为 乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用

32、 于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承当。（材料进 场是不是要甲方确认？）第五条施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方 不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做 好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程 款由甲乙双方协商确认。第六条工程质量管理及验收一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲 方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验 收不合格

33、，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工 资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的, 双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承当，返工导致工期延误 的，乙方应承当相应的违约责任。三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，采取必要的安 全防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由 乙方承当。第八条质量保修一、本工程保修期限为年，

34、自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在 接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系 ，应及时 通知甲方。假设因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权 自行解决，由乙方承当所有费用并加收10%的劳务费。乙方保修联系 ：；乙方保修联系人：。第九条违约责任（乙方擅自修改图纸的违约责任，甲方延迟付款的违约责任均无）一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金（从工程款 中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额 退还甲方已支付的

35、工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲 方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。（可否作为 解除合同条件？）三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第十条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地 人民法院提起诉讼。第十一条附那么一、甲方代表为，乙方代表为。二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用 章后生效。甲方：乙方：代表：代表：户名：开户银行：帐号：年 月 日年 月 日工程施工合

36、同9发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，结合本工程具体情况, 经双方协商达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：平陆县西街初中迁建工程一标段。2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。3、工程内容：载体桩施工4、工程范围：图纸范围内桩基工程第二条承包方、合同价款及支付方法1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。2、合同价款：按实际施工桩数，以65元/米按有效桩长进行结算。3、合同价款支付方式(1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%, 1#

37、、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%,载荷试验完成合格后付至合同总价的 90%,剩余10%竣工验收后一个月内付清。(2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一 时，合同价款按实际情况进行增1)甲、乙双方代表确认的工程量增减；2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商；第三条工期施工现场到达“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开 工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。第四条工程质量乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达 到合格。第五条甲方的权利和义务1、甲方应向乙方提供桩基施工所需

38、的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、 乙方人员配合。2、甲方负责在开工前施工现场到达“三通一平”，水、电接入施工现场相应位置，保 证满足施工期间的需要。3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承当相关费用，协调处理好周 边关系，保证施工正常进行。4、对乙方施工过程进行质量平安的监督和检查。5、甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。6、严格按合同约定及时支付工程款项。第六条乙方的权力和义务1、乙方在施工前认真熟悉施工图纸，并按图纸要求进行放线2、严格按照国家有关规定、规范施工，接受甲方与监理的监督和检查，服从甲方的现 场管理；3、保证施工机械正常工作；4、乙方按有关规定采取严格

39、的平安防护措施，承当由于自身平安措施不力造成事故的 责任和因此而发生的费用。5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的签字盖 章。并按照山西省地方标准20xx装订，装订完成后交付给甲方。第七条双方施工现场代表本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工中的有关问题，行使合 同约定的权力、履行合同约定的义务。第八条违约责任甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履 行的行为，应承当对方的经济损失。第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书 等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条

40、款具有同等效力。甲乙双方认真履 行合同，双方发生纠纷应友好协商解决，假设解决不成，可向工程所在地人民法院诉讼。第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日工程施工合同10为了明确发包方与承包方的责任，分工协作，互相配合，共同完成施工任务。根据中华 人民共和国合同法，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，签订本合同。发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：承包方式：第四条：工程内容：第五条：工程造价：第六条：合同日期：本工程自一年月日至一年月日止

41、，完成全部工程, 共计日历天。第七条：付款方法：依照施工进度付款1、工程完工后支付至总造价的80%即 元。2、经甲方验收合格并办理完结算手续后（公司内部流程）支付至总造价的95%即 元3、5%两年质保后无息返还即 元。第八条：工程质量与交工验收：1、按照进行验收，乙方必需到达合格标准。2、乙方必需按照室内装饰标准与操作规程进行施工。3、每道工序完工后，由乙方提供验收报告，甲方组织质检人员，按照国家颁发的相关 规范进行验收。发现问题，及时整改。第九条：乙方工作与责任：1、听从甲方指导2、乙方不能不通过甲方批准以任何形式把工程转包给他人3、遵守甲方在施工现场公布的规章制度与作息时间及奖罚措施。4、

42、所需材料必需在五天前用书面形式报给甲方，由甲方购买，否那么造成停工由乙方负责。5、做好材料的搬运和现场清洁工作，承包费已包括搬运费和现场清洁费，如乙方拒绝 搬运材料和清洁现场，甲方有权请搬运工和清洁工进行乙方应该干的工作，所花费用，从乙 方承包费中扣除。6、及时向甲方提供隐蔽工程验收通知，竣工验收通知。7、严格按设计图纸进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合规定，负责无偿修理 或返工，其工料费由乙方负担，未能按时交工或由于修理返工造成逾期者，按违约责任处理。8、进出工地车费，由乙方自行负担。9、工具由乙方负责，具体界定为：用在装饰体上的材料由甲方负担，没有用在装饰体 上的低值易耗品，由乙方负

43、担，比方：砂布、钻头、砂轮片、刀片、电焊条等。10、发现不合格的材料，不准使用，一旦用在装饰体上，造成质量问题，工料费由乙方 负担。11、乙方工地负责人必须在工地现场，不经甲方允许不准离开施工现场，擅自离开者, 每天扣乙方承包费元。12、工人偷盗材料，按进价的5倍处分，数额较大交公安机关处理。13、甲方给乙方的承包费里面，包含人身平安保险费，乙方必须给自己的工作购买额人 身平安保险。第十条：甲方工作与责任：1、指导乙方工作。2、给乙方讲解设计方案，工程程序。3、对工程进度、工程质量进行监督检查，组织签收隐蔽工程，解决应由甲方解决的问 题。4、协助乙方办理在施工现场抽需要的手续。5、开工前，接通

44、施工现场的水源、电源。提供施工工人的住宿场所。6、工程中途由于甲方要求，改变乙方已做好的工程工程，而造成的返工，工料费用收 由甲方负担。第十一条：违约贡任：6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。 乙方应在工程完工后日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理 完毕的书面承诺。七、争议解决履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议 是本合同的一局部;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，那么交由本工程所在地 有管辖权的人民诉讼解决。八、施工工艺要求及工程验收标准1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无

45、树根石块以及其他尖状物，土质外表 无宽度超过3c的裂缝。2、铁丝布设：竖向布置，间距2,上部用直径16以上钢筋牢固地固定在地面上，露出 地面不得超出5co3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50c。离地面不得大于2c。并用 直径6的钢筋固定在土层上。4、排水孔的布设：用15c长32线管间距2布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网 绑扎固定，喷浆成型后撤除亮胶。5、排水沟的布设：边坡上部距边L 2设置排水沟。根据地形确定坡度，但必须保证沟底 无积水。6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水，钢丝网外露不得超过5%,铁丝 不得外露。九、违约责任1、如甲方逾期付款（因乙方原因除外

46、），每逾期日，应向乙方支付合同总价1%作为 违约金。2、如乙方逾期完工，每逾期日，应向甲方支付合同总价1%作为违约金。3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期局部不作签证。乙方除支付违约 金外还需承当因延期所导致甲方的经济损失。十、附那么1、乙方没有按时交工，甲方根据建设单位对甲方的处分数量，以同等数量处分乙方。 同时由乙方承当甲方在此期间管理费用。2、乙方没有达工程质量标准，甲方根据建设单位对乙方的处分数量，以同等数量处分 乙方。3、乙方浪费材料，甲方按购买价加运费和材料人员工资，扣除乙方承包费。4、甲方按时、按进度支付工程承包费。（工程款）第十二条：1、本合同所承包的工程由乙方负责施工。并由负责工程价款的预收，中间结算及工程 决算。2、施工中非正常停电和遇到人力不可抗力拒的自然灾害，工期顺延。第十三条：合同期限本合同双方签字之日起执行，到工程竣工结算，支付工程款完毕，双方结算一切手续后 失效。第十四：合同份数：本合同壹式两份，甲方一份，乙方一份。发包单位：（甲方）承包单位（乙方）：法人：法人：负责人：负责人： ： ：年月_日_年 月_日工程施工合同11发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规