2022新版房屋拆迁安置补偿合同.docx

《2022新版房屋拆迁安置补偿合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版房屋拆迁安置补偿合同.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-07752022新版房屋拆迁安置补偿合同合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程拆迁合同2022新版房屋拆迁安置补偿合同说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方:合同编号;法定代表人：签订地址：乙方：签订日期：年一月日身份证号码：甲方因建设需要,须撤除乙方使用的房屋,根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经协商，就房屋拆迁安置补

2、 偿达成如下合同。第一条建设工程.建设工程名称：O1 .建设地点：o.建设单位：o2 .拆迁许可证文号：第二条被拆房屋合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同1 .乙方在拆迁范围内有房屋一间，建筑面积一平方米，使用面积一平方米，居住面积一平方米。2 .乙方有正式户口人，常住人口一人,应安置人口人，分别是（姓名，性别，年龄，关系等）O3 .被拆迁房屋的产权属于第三条拆迁安置1 .乙方安置到房屋一间,建筑面积一平方米，使用面积一平方米，居住面积_平方米。甲方负责为乙方办理住房 进住手续。4 .乙方临时过渡到 房屋一间。5 .乙方临时过渡期限自一年月一日至一年月 日。甲方保

3、证乙方在过渡期限内回迁，乙方在收到正式安置通知日内，应迁入安置用房内。第四条安置房屋的标准1 .甲方提供给乙方的安置房屋，其建造标准应当符合颁发 的标准。2 .建造质量应当符合 标准。3 .房屋内应当有以下设施：o合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程拆迁合同第五条拆迁安置房屋产权 乙方被安置房屋的产权属于甲方，甲乙双方应另行签订房屋买卖合同，持该合同办理房屋产权转移手续，该合同作为本合同附件与本 合同具有同等法律的约束力。第六条房屋拆迁补助甲方支付乙方搬家补助费一元，临时过渡费（含交通补助，供暖补助等）元，转学补助费元，提前搬家奖励费一元，其他补助费元，共计人民币J Uo第

4、七条被拆迁房屋补偿甲方对被撤除房屋的产权人按建筑面积每平方米一元作价补偿,甲方支付乙方拆迁补偿费元。本合同签订后，由乙方负责办理被撤除房屋产权注销手续。第八条腾房及拆迁.乙方在一年一月一日前应将原住房腾空，并交甲方撤除。1 .乙方私自搭建的违章建筑或附属设施应在一年一月日前自行撤除，逾期不撤除的，甲方有权撤除。第九条安置具体约定.乙方安置属于临时过渡的，应在收到甲方正式安置通知日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,不再享受各种补助费，并每逾期一合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同天罚款 元。1 .甲方应在本合同约定的临时过渡期期满前保证乙方按期回迁,逾期不能回迁的，甲

5、方应在临时过渡期满天前通知乙方，并按以下方法之一处理:(1 )甲方提供同面积、同质量的安置房屋；(2 )逾期一个月内，甲方按本合同约定的临时过渡费的%向乙方加付临时过渡费；逾期超过一个月，甲方按本合同约定的临时过渡费的一向乙方加付临时过渡费。2 .特殊情况下安置逾期的处理 如果出现以下情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋：(1)不可抗力造成安置房屋建设延期； (2)因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期。出现上述情况，甲方应当在情况发生的一天内通知乙方。因以上情况造成或安置延期时，逾期安置时期的临时过渡费按以下方法处 理：O第十条违约责任1 .违反本合同约定，或无故终止合同视为违约,违约方应按合

6、同法有关规定，承当违约责任。2 .在合同有效期内，假设无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同 何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。3 .违约金的计算方法：o第十一条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合 同，与合同具有相同法律效力。第十二条后继立法.除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或 法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更, 经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。第十三条纠纷解决方式1 ,本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方

7、应按有关法律法规规定及时协商处理。2 .本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议 时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的 一切争议，当和解或调解不成时，选择以下第一种方式解决：(1)将争议提交一仲裁委员会仲裁；(2 )依法向人民法院提起诉讼。第十四条生效条件.本合同自双方在本合同上签字盖章之日起生效。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同.本合同一式一份，各方当事人各执一份，具有相同法律效力。甲方（签字）：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）授权代理人：（签字）单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码:联系 ：联系 :电子信箱：电子信箱:开户银行：开户银行:账号：账号：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程拆迁合同您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE