供电工程施工合同2022.docx

《供电工程施工合同2022.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供电工程施工合同2022.docx（68页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、供电工程施工合同2022供电工程施工合同2022 （精选13篇）供电工程施工合同2022篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：签定时间：年月日按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双 方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具 体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包项目和内容：二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元 元。三、建设工期自 年 月 日起至年 月 日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同， 并办理鉴证手续。二、生产（工作）任务甲方根据生产（工作）需要，安排乙方在 岗位,承

2、担 临时生产（工作）任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产（工作）任务，需要变更乙方的 岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职, 双方办理解除合同手续。三、劳动时间与劳动报酬（一）劳动时间：甲方实行每周 日，每日小时工作制。严格控制加班加点,确因生产（工 作）需要加班加点的，应控制每日加班不超过 小时，每月加班不超过 小时，加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。（二）劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况， 根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每日元，每月 元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行

3、计件工资制的，月工资按计件单价结算。具体 办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费 元。（三）在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发 给乙方基本生活费 元。四、劳动保护、保险福利待遇（一）从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保 险费，每月甲方负担 元，乙方负担 元。乙方缴纳金额，先由甲方统一支付，后在其当月工资中扣 除。乙方如符合招工条件，单位又有指标，可招为劳动合 同制工人，所缴纳的养老保险可随同转移，合并计算缴费 年限。（二）乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇 与合同制工人相同，因工负伤医疗终结，由劳动鉴定委员

4、 会确定其伤残程度。（三）乙方患病或非因工负伤，医疗期最长不超过 个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对 待，伤病假期间，由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲 方工作半年以上，医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的，由企业发给一次性医疗补助费 元，乙方死亡的，甲方应发给丧葬补助费 元，一次性发给供养直系亲属救济费 元。（四）乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲 方应按国家规定安排乙方探亲，服务每满一年假期为 天;乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲 方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期，超出规定日 期的，经批准按事假处理。（五）根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方 发给乙方劳动保护

5、用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工 种作业的，需持有关部门核发的专业岗位操作证方可 上岗。五、劳动纪律（一）按时上下班，不得迟到早退。（二）严格遵守操作规程，保证生产。（三）爰护单位财产，不无故损坏公物。（四）上班工作（生产）时间不得做私事不得做与生产工 作无关的事。（五）听从指挥，服从调动。（六）保质保量完成任务，不得投机取巧。（七）有事及时请示报告，不得擅自主张。六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职（一）甲方因转产，调整生产项目或者由于情况变化， 经乙方同意，可以变更合同的相关内容。（二）合同期满后即终止执行，并办理终止合同手续。 如生产（工作）需要，甲方继续招用乙方，需要经乙方同意, 并

6、经劳动部门批准，双方重新签订合同。（三）有下列情形之一的，可以解除劳动合同：（1）双方一致同意的；（2）符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的；（3）乙方培训（熟练）期满，不符合录用条件或乙方不愿 意供职的；（4）乙方非因工负伤，治疗终结仍不能复工的。（四）有下列情形之一的，本合同自行解除:甲方宣告破产，或者濒临破产处于法定整顿期间 的;(2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。(五)乙方在合同期内有下列情形之一的，甲方可以辞 退；Q)严重违犯劳动纪律，影响生产、工作秩序的；(2)违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能 源，造成经济损失的；(3)服务态度恶劣，损害消费者利益的；(4

7、)有贪腐、盗窃、赌博，营私舞弊等违法行为，尚未 构成刑事责任的；(5)无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有其 他严重错误的。(六)甲方有下列情形之一的，乙方可以辞职：Q)经国家有关部门确认，劳动安全卫生条件恶劣，无有效劳动保护措施，严重损害工人身体健康的;(2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付 工资的；(3)人格受到甲方负责人侮辱的；(4)甲方不履行劳动合同，或违反国家劳动法律、政策, 侵害工人合法权益的；(5)经国家批准应征入伍的。(七)乙方有下列情形之一的，甲方不得解除合同：Q)合同期限未满又不符合第六条第3项情况之一的;(2)患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈，属

8、于全部或大部分丧失劳动能力的；(3)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。(八)甲方或乙方要求解除劳动合同，除第六条第(四) 款所列情况外，必须提前半个月通知对方。并办理有关手 续。七、违约责任甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞 退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协 商。乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲 方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双 方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的，赔偿甲方 元，否则甲方不予办理离单位手续。八、双方认为需要约定的其它事项（一）甲方为乙方提供住房，房租、水、电费由乙方自 负。房租按商品房标准收取的，甲方应给乙方住房补贴每

9、 月为 元;如乙方自行解决住房的，甲方应给乙方住房补贴，每月为 元。（二）甲方自办食堂的，按饭菜成本收费，不办食堂， 在外搭膳的，所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补 贴每月 元。（三）甲方按国家规定，每月应给乙方各类补贴共J Lo（四）计件工资制的，月工资结算办法：0（五）其他需约定事项：O任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，对 方有权根据责任和造成的后果，追究违约金 元，赔偿金 元。九、本合同经双方方签字后生效，甲、乙双方各持一 份。供电工程施工合同2022篇4甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及相关法律、法规， 遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商，七二。安置房 室外供电工程

10、由乙方承担施工总承包，为了明确双方的责 权利，保证工程按期保质保量竣工交付使用，现就有关事 项协议如下：一、室外供电工程施工安装承包范围：根据提供的室 外供电总平图纸、技术文件等，自10KV高压供电线路 到用户户内配电箱的全部电气安装工程；1）安装每栋分支电缆线路，防雷设置（防雷设置要达到 新建县气象局规范标准）土建主体防雷设施由项目部负责, 强电防雷设施由供电承包责任人负责、电表箱进线电缆；2）安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等;3）预埋穿越水泥道路电缆管；二、工程决算执行标准：L全国统一安装工程定额（20xx江西省单位估价表）;2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定；3、材料价

11、格按施工当期的市场价执行；4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算；三、甲方责任1、审核乙方提供室外供电总平面布置图、路 灯照明平面布置图及其它有关图纸、技术文件；2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。3、对乙方的安装工作进行监督和检查。四、乙方责任1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、 完成本合同所规定的室外供电工程。2、乙方外购设备、材料须经甲方认可，优先使用甲 方库存材料。3、紧密配合甲方其它室外工程施工，及时做好电气 预埋工作。4、乙方应严格按照建筑电气工程质量验收规范 施工安装。5、接受甲方监督和检查，对未按设计要求安装的要 及时整改。6、乙方必须严格遵守建筑施工、建

12、筑电气安装安全 操作规程，确保人员、材料、设备的安全，并对全过程的 安全负全责。7、工程未移交甲方前，乙方应负责施工材料、工具、 设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保 管和维护管理工作。8、工程竣工验收前乙方应提供七二。安置房高、低 压线和路灯安装竣工图；五、违约责任5、根据有关工期定额和使用需要，天。6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相 应顺延；(2)不属包干范围内的重大设计变更提供的工程地质 资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停 电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)

13、未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。(6)非乙方原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影 响进度。四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。8、工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更;电力建设工程验收规范。1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改 变设计、改变工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费 由乙方承担。3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验 收规范安装，拒绝接受甲方检查和监督，由此造成的经济 损失由乙方承担。六、工程造价及付款方式1、工程造价：工程总价款按七二0厂职工宿舍强电工程预算造 价：522288.09元 编

14、制时间20xx年12月01日、七 二0厂宿舍路灯工程预算造价：94364.62元编制时间20xx年12月12日。总预算 造价为：616652.71元，经双方协商：双方同意确定工 程造价按人民币50万元总包干（大写：伍拾万元整）。2、合同签订后，甲方支付工程总造价的40%作为本 工程材料的预付款。工程10 KV通电后，甲方支付工程造 价的25%0工程竣工验收合格后，乙方开据工程属地地税 发票再支付工程总造价的30%，余款5%的质量保证金一 年期满无质量问题一次付清。七、合同工期以及工程质量保证的承诺1、开工时间：20xx年12月20日；2、竣工时间：20xx年03月30日;3、工程竣工验收合格后

15、12个月之内乙方免费负责保 修。八、其它约定1、室外供电总平面布置图、路灯照明平面布 置图及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出 的变更通知均属于本合同附件，与本合同等同有效。2、在承包期内，乙方未能管理维护好施工材料、工 具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表, 造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。3、在承包期内，乙方未做好施工安全工作，造成设 备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部 经济损失。4、质量保证期内出现质量问题，乙方承诺接到通知 24小时内返修，否则，甲方可委托他人返修，返修费在 5%质量保证金中支付。5、签订合同时，乙方应提供电气安装人员身份 证、电

16、工操作证复印件。6、本合同一式肆份，双方签字盖章生效；7、本合同解释权归甲方，其它未尽事宜，双方协商 解决。甲方：七二0安置房项目部（盖章）代表：电话：乙方：（盖早）代表：开户行：账号：电话：年月日：供电工程施工合同2022篇5甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国 建筑法及有关法律、法规，结合本工程具体情况，甲方 将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程 下达乙方承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，便 于合同的实施，经双方平等协商一致，达成如下协议，以 兹共同遵守一、工程名称：华盛达西湖花园住宅小区二、施工内容及范围：由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸 范

17、围内的所有工作内容（包括地埋管，电缆敷设，电缆分接 箱，单元配电箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施 工图、竣工图、竣工资料的提供等）。总之，乙方负责组织 报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。三、合同价款：本合同工程总造价为4680000.00元（大写 肆佰陆拾 捌万元）。（包含本工程施工所需的全部费用，此价款不含 税，但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方）。该合 同价款为固定价格，不因国家政策调整、市场因素变动其 它因素而调整。四、承包方式：以合同第三条中的工程价款包工、包料（主材由甲方指 定品牌，乙方按实际工程量购买，购货发票交甲方，货款 从总价款中扣除），固定价包干 在方案没有

18、改变的情况下, 总价款不发生任何变化。包文明生产、包安全作业、包竣 工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供 电公司，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、 维修责任。五、施工工期：一期工程必须在年月六、使用材料、规格：本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质 进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。七、工程款支付：工程款分三次支付7.1 合同签字生效后，乙方进场之日起七日内，甲方 支付乙方合同价款的20%;7.2 所有工程完工，乙方出示红安县供电公司送电手 续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲 方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的50%，付款之 日起乙

19、方保证3日内通上电能够使用，无质量问题，甲方 一次性支付工程价款的25%7.3 x小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司 后，剩余5%一次性无息支付。八、质量要求：本工程必须经红安县供电公司验收合格。乙方严格按 照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及 材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合 格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成 的损失，全部由乙方负责。九、工程质保期：该工程自竣工之日起（以甲乙双方书 面形式确认时间为准）质保期为两年。十、双方权利和责任甲方:1、按合同及时支付工程款。2、协助乙方协调施工环境。3、甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区

20、 将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工， 双方协商解决后才能进行下一步的施工。乙方：1、负责协调供电相关部门的内、外部关系，在施工 中如有村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助 乙方解决；2、按有关设计图纸要求及国家规定、规范施工，保 证工程按期竣工且施工质量满足合同规定的验收合格要 求；3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，因 乙方施工作业原因造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔 偿或修复。4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;5、乙方必须保证文明安全施工、用工，主管部门对 乙方的管理费用由乙方自行承担。6、乙方不得以任何方式将本工程转包、变卖给他人。7、乙

21、方必须向甲方提供红安供电公司接收x小区供 电设备和线路的合法证明文件，并由甲方（或开发有限公司） 与红安供电公司签订产权交接手续。十一、事故处理及安全防护：乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防 护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事 故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方 人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用 及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。十二、成品保护及维护：工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进 行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监 理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小 区物业管理单位，交接后出现

22、构件损坏、丢失由小区物业 管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏 等质量问题，全部由乙方负责维护。十三、工程移交:工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式 两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执 一份，即为工程移交。十四、保修:本合同工程在正式移交红安县电力公司之前的质量 和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关 部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作 更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年 内由乙方和供电公司共同负责。若供电公司不负责，由乙 方负责与协调,协调不成由乙方承担全部责任。十五、违约责任：乙方违反工期约定，应赔偿由此

23、给 甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。 乙方如不服从甲方现场代表的管理，甲方有权停止拨付工 程款并视情节予以罚款。十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷, 双方协商解决。如协商不成可向红安县人民法院提起诉 讼。十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字 盖章后生效。十八、其他：本合同未尽事宜，由双方协商达成补充 协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（章）：乙方（章）：法人代表（签字）:或委托代理人：签订日期：法人代表（签字）：或委托代理人：签订日期：供电工程施工合同2022篇6甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行 政法规，遵循平等、自愿、

24、公平和诚实信用的原则，甲、 乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项 协商一致，订立本合同，以供共同遵守。第一条工程概况9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对 作业进度、质量进行检查、督促。10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。 甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要 求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力 工程方面的国标、行标，特别是主要设备应符合地方供电 部门要求。11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量 验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合 同支付工程款,验收不合格由乙方承担返工责任。12、乙方严格按照电力建设安全施工管理

25、规定 落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责 任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担 费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为元人民币。14、本工程合同签订后日内，甲方支付本工程造价 部分工程款，计人民币万元，工程竣工验收合格（正式送 电前）支付工程余款。工程名称：库车机场迁建工程玉达线分支T接处至 库车新机场10KV线路安装工程工程地点：阿克苏地区库车县境内第二条：承包范围和内容承包范围：新建库车民用机场迁建10KV线路工程技施设计（玉其吾斯塘分）施工图纸内容中，库车10KV供电线路玉 达线分支T接处至库车新机场航站区围界外（不包括围界 外至中心变电站的电缆）线

26、路路径中所涉及的，土地占有及 使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千 伏真空断路器及高计一台。按照库车电力公司要求安装电 费计量装置等。具体内容详见询价文件。第三条承包方式承包方式:本合同承包方式为包工包料。第四条工期条款1.本工程初定应在20xx年4月15日前工程完成。2 .乙方必须按甲方的施工计划要求编制分包项目的 施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和 提前完成施工任务。3 .若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求 乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7个工作日内无明 显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或 改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承

27、担，在 乙方工程款中扣除。4 .因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字 认可，工期按实顺延。第五条合同价格及结算方式合同价款：本工程合同价款：为510000.00元（伍拾 壹万元整），（包干价）。除甲方认可的设计功能性设计变更 外，包干价不做价格调整。第六条质量要求1 .乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图 纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与 验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。2 .乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的 标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验 标准及供电相关部门的验收标准。3 .若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有

28、权责 令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的 或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不 与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担 相关责任。第七条工程师：1 .监理单位委派的工程师，姓名;范庭梅，职务：总 监理工2 .甲方单位委派的工程师，姓名：姬晓宁;职务;工程 师；3 .乙方项目经理，姓名;齐军;职务;项目经理。第八条甲方责任：1 .乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制 度及具体管理人员名单向乙方交底；2 .对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、 竣工结算手续及签证工作等。第九条乙方职责：1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度 的具体管

29、理工作和工程材料调拨，工程决算的上报2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求 组织施工。4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的协助。5、负责施工人员安全、生产技术的培训。6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进 场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归 档工作。7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约 金（壹仟元）。第十条安全文明约定1 .人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安 全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程 施工，执行公司和工地有关安全生产制度；2 .

30、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工 作，及时做好安全自检与整改工作；3 .乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过 程中工伤事故处理的一切费用；5 .对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行 负责并保证甲方不负任何责任；6 .由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害， 由乙方承担一切责任。第十一条工程设计变更1 .设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形 式（或其它正式方式）向乙方发出变更通知。乙方应按照甲 方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同 价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期 相应顺延;施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲

31、方管理人员联系，不得对原工程设计进行变更。因乙方擅 自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙 方承担，延误的工期不予顺延。2 .其他变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他 实质性变更，由双方协商解决。第十二条保修事项：1 .本工程保修期为2年，自工程完工验收符合合同 规定工程办理移交手续之日起计算；2 .保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的 保修范围；3 .保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后 24小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人 保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担, 费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时， 作为乙方的

32、债务甲方有权追索。第十一条付款方式1 .甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍 万元的预付款，工程电杆组立完成后，付至工程总价的 60%.工程验收合格后，支付至合同总价的95% ,留5% 的质保金，质保期为2年，质保期满后向乙方支付5%的 质保金。2 .支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划 到乙方户头内，而乙方收款时需提供有效票据。第十三条附则1 .本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每 份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、 副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起 生效，至保修期满结清余款后自行终止。2 .因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不

33、成时, 双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼。3 .合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签 证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效 力。4 .甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进 货,不得通过任何代理机构进行采购.发包方（甲方）：承包方（乙方）：年月日：供电工程施工合同2022篇7总包单位：（简称甲方）分包单位了 ：（简称乙方）为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将 部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过 程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的土建与水 电施工配合暂行规定执行外，经双方协商，签订本合同， 共同履行。第一条工程名称：第二条工程地点：第

34、三条承包方式:第四条工程项目、造价及工期:第五条甲、乙双方责任一、甲方责任1 .对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。2 .组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程 质量、安全生产管理和监督工作。3 .统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙 方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组 织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接 向发包方单位办理变更洽商。4 .统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场 地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时 由公司预算部门裁决，在造价中扣除。5 .参加乙方工程质量和竣工验收,编制总包竣工资料。6 .统一组织乙方分

35、包工程的预算编审、拨款及结算。二、乙方责任1.保证分包工程项目质量和工期要求。2技施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方 案，参加甲方综合平衡。3 .编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计 划，编制工程预结算书。4 .乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经 济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。5 .服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度 的管理。第六条项目物资供应1 .分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方 直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单 位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。2.乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方 编制计

36、划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供 应给乙方材料。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各执贰份。16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章 之日起生效，需办理签（公）证的，自办毕签（公）证之日起 生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时， 经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充 合同。18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机 构申请仲裁。甲方：委托代理人（签字）：单位地址：开户银行： 帐号：电话：乙方：委托代理人（签字）：单位地址：开户银行: 帐号：电话：供电工程施工合同2022篇2发包方（甲方）

37、：承包方（乙方）：3 .非标准件由乙方自行解决其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。第七条上报工作量与结算1 .施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方 以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定 要留有余量，不能突破总量。2 .设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向 发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术 员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。3 .结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和 发包单位结算。4 .甲方和乙方的报量数，以最后结算为准

38、，平时报量 到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可 报工程部，否则不能报量。第八条工尺功能质量和交工验收1 .本工程项目质量要求达到 质量标准。2 .质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行 施工技术规范为依据。3 .隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位 和有关人员办理签字手续。第九条奖励与罚款1 .施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣 工栋号的，甲方应在二月十九日前才非出总施工进度计划, 应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明 配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万 分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由 现场调度会议定。在

39、制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分 包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工， 否则负拖延工期责任。2 .质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产 值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项 优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量 竣工奖;乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣 工奖（罚）金额.水电产值比例处罚乙方。3 .乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则 甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由 公司裁决。4 .分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。第十条其他1 .合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定 协商

40、解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。2 .本合同正本二份，甲乙双方各执一份;副本 份，甲方执 份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。补 充 条 款 ：总包单位：分包单位：负责人：负责人：工程代表人：工程代表人：内部银行账号：内部银行账号一年一月供电工程施工合同2022篇8施工单位（甲方）：承建方（乙 方）：依据中华人民共和国合同法、建设工程施工合 同管理办法、建设施工规范、质量验收评定标准、 国家安全检查标准和自治区有关规定，结合本工程具 体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。一、工程概况：工程名称：工程地点： 建筑面积： I程结构： 工程内容：二、工程质量：

41、按国家验收规范达到合格标准、工程造价包工包料一次包死。三、施工工期：全部工程自年月一日开工，至年一月一日竣工交付使用、四、双方责任甲方责任：1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并 组织工程竣工验收。2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议, 安排施工有关事项3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。4、按上级有关规定填报有关报表。5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方 按第六条2、3款规定提供施工用资金。五、乙方责任：1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准、2、按照施工合同条款，安排好施工进度（包括每月施 工进度），保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有

42、关 会议。3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工， 确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签 证手续。4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工， 对发生的安全事故由乙方全部负责（同时由安全部办理单 项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并 严格执行）。5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知 甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要 求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规 定进行纪录，整理、编制、归档。7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反 有关制度和规定的处罚。8、凡从建设单位收取的工程款，

43、方规定办理有关合 法手续，拨付后再使用。9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有 关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责 任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检 查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任 由乙方承担。六、付款方式及付款标准：1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付 乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支 付。3、本工程基础完工后，甲方应付乙方全额工程款的 50% ,做为程材料费。4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%05、装饰

44、工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙 双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修, 如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由 乙方负责，保修为一年。甲方：乙方授权代表：签章：签章：签约地址：签约地址：签约日期：签约日期供电工程施工合同2022篇9合同编号：发包方（甲方）：铁通中心承包方（乙方）：根据中华人民共和国民法典及通信工程建设的有 关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协 商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1 .工程名称：；2 .工程地点：；3 .工程范围和内容：。第二条甲方权利和义务1、组织工程建设项目的技

45、术交底，向乙方明确施工任务;2、提供必要的施工条件；3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一 览表；4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监 督检查；5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后 会同有关部门及时组织验收；6、按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资 质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入 围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业 基本情况等相关资料；2、应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可 后作为签订本合同暂定工程款的依据；3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不 得将其承

46、包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包 给他人;4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分 分包；5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工 机械进场施工；6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、 材料供应计划，并在施工前送甲方备案；7、严格按设计文件及gb/t50312-20_、本 地网通信线路工程验收规范yd5051-97等规范要求施 工；8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的 材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品 合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经 甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准 要求不符时，应重新采购符合要求的

47、产品，并承担由此发 生的费用及延误工期的责任；9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监 督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方 进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通 知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的 内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格,签定时间：年月日按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双 方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具 体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包项目和内容：二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元 整元。三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期 为