【合同范本】建设工程施工合同范本3篇.docx

《【合同范本】建设工程施工合同范本3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范本】建设工程施工合同范本3篇.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【文档尺寸：A4字体：仿宋 标题字号：20正文字号：12】【合同范本】建设工程施工合同范本3篇建设工程施工合同范本（一）发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定, 结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况L1工程名称：L2工程地点：1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。1.4 工期：本工程自20xx年10月15日开工，于20xx年12月30日前竣工。1.5 工程质量：达到国家规定的装饰验收标准（JGJ73-91）o1.6 结算方式：按双方约定单价为结算依据。注：（双方约定单价明细为本合同附件）1.7 合同价款：（

2、人民币大写）：注：（按双方约定单价和实际工程量为结算依据）第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施 工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉 及的各种申请、批件等手续。3、本合同生效后日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集 施工技术资料，提供给发包人2套。5、承包方指派同志为工地代表。八、安全生产与文明施工1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检 查，确保使用安全。2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文

3、明整洁。3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理， 均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。九、其它1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。2、合同份数：（1）本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。（2）本合同副本份（发包方执，承包方执）。十、补充条款发包方：承包方：合同订立日期：年 月10第3条乙方工作3.1、 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进 度计划，交甲方审定。3.2、 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及 甲方的相关规定。严格按照

4、图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 参加竣工验收，编制工程结算。3.3、 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好 施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.3.4、 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及 各种设备管线。3.5、 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保 护。第4条关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙 方因赶工采取的措施费用。4.2、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工

5、，影响工期，工期不顺延。4.4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致 停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。45、此工程于11月15日20日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如 不能封闭需考虑临时封闭措施。第5条关于工程质量验收的约定5.1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验 收规范（JGJ73-91）、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工 及验收规范为质量评定验收标准。5.2、 本工程质量应达到国家质量评定优良标准。5.3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲 方不按时参加隐蔽中间工程验收，乙

6、方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求 复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成 停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺 延。5.4、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织 验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知 乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、 双方商定本合同价款采用固定综合单价。：6.

7、2、 付款方式:第一次付款签定合同之日后，甲方首付款30%。第二次付款工程完成70%以上，付款30%。第三次付款工程完成90%,付款20%。6.3、 款按双方商定结算价格结清，付款17%。6.4、 款尾款3%质保金一年。6.5、 于材料供应的约定凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已 使用，对工程造成的损失由乙方负责。6.6、 关安全生产和防火的约定8.1、 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例 和有关防火设计规范。8.2、 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安 装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规

8、范。8.3、 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例 和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致 发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4、 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致 发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。8.5、 因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。第9条奖励和违约责任9.1、 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额1%的 日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分 的1%日滞纳金9.2、 未经甲方同意，乙方擅

9、自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的 损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.3、 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.4、 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议， 并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。第11条未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法 律效力。第12条其它第13条附则12.1、 本合同正本肆份，双方各执贰份。12.2、 本合同履行完成后自动终止甲方：乙方：年 月 日：建设工程施工合同范本（二）发包人（全称）：承包

10、人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、 行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程施工 事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准合格。五、合同价款金额（大写）：元（人民币）（小写）：元（人民币）。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、招标文件及答疑澄清6、投标文件7、工程建设标准、规范及有关技术文件8,图纸9、工程量

11、清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它 们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承 担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应 当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。本合同一式四份，双方各执两份，具有同 等法律效力。甲方：乙方：年 月 日建设工程施工合同范本（三）发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

12、原则，双方就本建筑工程施工事 项协商一致，定论立本合同。一、工程概况1、工程名称2、工程地点3、工程内容二、工期1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。开工日期竣工日期合同工期总日历天数天。2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期 完成时，每推迟一天罚款元。3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。(1)因发包方原因影响开工。(2)工程量有较大的增加。(3)不可抗力。(4)发包方同意工期顺延的其他情况。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成 的发包方损失。三、工程质量及验收1、质量标准。2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施

13、工规范、验收规范和经发包方 确认的施工方案组织施工。3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全 性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自 负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的。四、过程结算、工程款支付1、结算方式：(1)承包方式：(2)计价方法：(3)合同价款(大写)：(4)结算方法：2、工程支付：五、材料供应及设备管理1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。2、机械设备由承包方自备。六、发包方责任1、负责办理有关建设手续。2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。3、提供施工图纸套。4、负责组织工程设计交底、图纸会审。5、发包人指派同志为工地代表。七、承包方的责任1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包 方代表的指挥、检查和监督。