【合同范本】工程劳务分包合同4篇.docx

《【合同范本】工程劳务分包合同4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范本】工程劳务分包合同4篇.docx（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【文档尺寸：A4字体：仿宋标题字号：20正文字号：12】【合同范本】工程劳务分包合同4篇这篇最新建设工程劳务分包合同范本相关内容就为大家介绍到这儿了，希望 能帮助到大家。甲方：乙方：为确保甲方承建的 工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将 工程承包给乙方施工。根据中华人民共和国合同法、建筑法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解 释的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工 任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任, 经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .工

2、程数量：4 .工程数量及内容：第二条工期1 .开工日期：年 月 日开工。2 .竣工日期：年 月 日竣工。3 .总工期为：日历天 天。4,阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。17.建立完善的质量自控保证体系，配备必要的测量、试验设备、仪器及专 业技术人员，建立工地试验室。第十一条工程质量1 .乙方在施工现场必须按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系，并设立 专职质检人员，负责工程质量的管理和检查，服从甲方在质量方面的统一管理。2 .乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组 织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必 要的检查条件。3 .乙方

3、所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率 100%,优良率达到95%以上，并达到甲方项目质量计划的质量目标。4 .凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内 无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由 乙方承担违约责任。同时甲方有权给于 元/次的罚款。5 .甲方对乙方有质量否决权，乙方服从甲方有关工程质量方面的奖惩。6 .乙方配合甲方做好质量检查、质量评定资料的填写与签认，并服从甲方的 指导和监督。7 .乙方的质量管理（包括质量保证体系、质量保证措施、过程控制）及其资料 要与甲方保持一致。8 .乙方应积极配合甲方实施工程全面创

4、优，乙方要服从甲方有关此方面的安 排和部署（包括技术措施），由此而增加的费用，由乙方自己承担。9 .严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组 织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理和环境保护。清理和 环境保护的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造 价进行扣款;由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承担。第十二条工程检查与签证1 .甲方专业工程师在对工序检查前，乙方应严格自检。2 .乙方自检合格以后，按规定格式填写工序检查证及附件后（检查证的填写格 式及其完备性、文整要求要服从甲方的指导与监督检查，否则甲方有权要求乙方 改正），通知甲

5、方专业工程师到现场进行检查，验收合格后方可下道工序施工。 检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方专业工程师不予签证，待乙方改正 后重新检查，合格后方可签证。3 .乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后 继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责，并给予乙方不少于 元/次的处罚。第十三条进度计划1 .乙方应在收到图纸5天内，根据合同的总要求和分阶段工期要求及现场的 实际情况编制工程总体施工计划，并报甲方审核。2 .乙方在接到甲方下达的年度、季度施工计划5天内，向甲方以书面形式提 出细化的施工进度计划和保证措施，并于每月20日前提出下一个月的工程进度 计划。3 .乙方

6、必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不 足下达计划的80%,当月不予计量支付，并按差额的3%进行处罚。为完成甲方 下达的计划，但完成超过计划的85%,不进行奖罚。4 .甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），使本合同的组成部分。5 .甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲 方要求按期完成施工任务。6 .乙方必须按本合同规定的时间如期开工。若乙方不能按时开工，应在合同 开工日期前10天，书面向甲方提供延期开工理由和要求的报告。甲方如不同意 延期开工的要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工的要求，竣工日期不予顺 延。7 .在必要进甲方可书面要求乙

7、方暂时停止施工。并在5天内提出处理意见。 乙方按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方在接到甲方代表书面复工 通知后继续施工。8 .乙方不能按合同规定的日期竣工或未能按甲方及业主阶段性工期要求完 成全部或部分工程应承担逾期完工的责任，工期每延误一天按合同价格的0.5%/ 天向甲方支付拖延违约金。由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报 甲方审核，甲方同意后工期方可顺延。9 .乙方无任何理由要求总工期顺延（甲方同意例外）。如总工期因乙方原因造 成顺延，所发生的一切费用及责任由乙方负责。10 .甲方不承担乙方任何赶工费用。第十四条安全施工1 .在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产

8、的规定，重视施工现场 作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作。2 .乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必须安排专业 的安全管理人员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、机械、安全标志的 完好情况，杜绝一切安全事故的发生。3 .为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，乙 方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项 目要求的硬件措施，甲方不承担任何费用。4 .一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表应 按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所有的 费用由乙方承担，甲方不

9、承担任何连带责任。5 .乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。6 .乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将 所买的人向保险和工人身份证复印件交到甲方计划部门。乙方因施工安全措施不 当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当 造成财产损失，责任由乙方自负。7 .乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对 服从甲方的统一部署。8 .乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承 包签约人即为安全生产第一责任人，对承包工程的安全生产负全部责任，严格执 行安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查、处

10、罚;设立安全组织机构和专职 检查员，对所属人员进行安全管理、教育;在工程施工期间，乙方必须采取必要 的防护和安全保障措施，以保护工程周围居民和建筑物的安全，并承担所需的费 用，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责任。第十五条设计变更增减1 .当现场设计变更、增加工程数量时，乙方应立即提出书面报告报甲方技术 和计划部门审批，并要得到甲方负责人的签署认可。若因乙方未能及时报告造成 工程量无法准确计量，甲方将不予认可。如乙方自行增加或改变设计，所增加的 费用由乙方自负。2 .当现场设计变更、减少工程量时，甲方按业主通知或批复的工程量相应减 少，计量与结算时按减少后甲方工程部门

11、复核过的实物工程量计算。3 .若无甲方变更通知书或者甲方签认的书面变更通知，一切增加的工程数量 均视为无效。4 .变更工程项目如果分包清单中有单价，招待分包清单单价;如清单无合适单 价，由甲乙双方协商解决。5 .施工方法的改变一律不予调价。第十六条环境保护1 .乙方在施工中取土、弃土、排污等必须按设计文件和甲方与当地相关部门 签订的有关协议和要求进行处理。2 .乙方应在施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环境，避免和减少因 施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果乙方自负，并承担 相关费用（乙方必须避免乱拉、乱弃、舌L排，由此发生的纠纷、处理费用及其后 果责任由乙方自负）。第十

12、七条文物保护在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即采取有效 防护措施，并尽快通知甲方，并由甲方与管理部门协商处理意见，在12小时内 通知乙方。延误工期时，由甲乙双方协商确定补救措施。第十八条工程转包与分包本工程不允许分包或转包,若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同, 并没收履约保证金。第十九条违约1 .因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延，没有费用补 偿;乙方也郑重承诺：决不因合同工期延长而向甲方索赔、追加任何费用。2 .因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修, 其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。3 .因乙方责

13、任导致工程不能继续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经 济损失由乙方承担。4 .若乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程 的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给 乙方，同时没收履约保证金。5 .若乙方在施工中出现重大质量事故、安全事故，给甲方工程施工和企业信 誉造成了不良影响，视为乙方违约。6 .禁止乙方通过各种关系给甲方在工程施工和工程结算中施加压力，否则视 为乙方违约。7 .乙方进场的机械未经甲方许可不得随便调离本工地，若中途发现乙方施工 机械私自调离本工地，视为违约，并按照合同进行处罚，直至将乙方清除出场。第二十条文明施工1

14、.乙方必须坚持文明施工，争创标准化施工现场，满足业主、监理及甲方的 要求，所发生的费用由乙方自行负责。2 .若因乙方现场施工不能符合标准化现场施工的要求，造成甲主受到相关单 位的批评及处罚，甲方将在原处罚基础上加倍处罚乙方。3 .乙方应新生当地居民的生产、生活习惯，严禁发生有损甲方企业形象的事 情，否则甲方有权对乙方处以 元的罚款。第二十一条其他事项1 .乙方必须建立健全廉政制度，公布举报电话，开展廉政教育，配合甲方做 好廉政建设工作，杜绝经济犯罪行为的发生。2 .乙方应配合甲方及当地政府做好防非典、防禽流感和其他突发疫情的防疫 工作。3 .本工程水费、电费、人员交通住宿治安卫生费均由乙方自负

15、。4 .若乙方达不到甲方质量或进度要求，并且不按照甲方的要求进行整改，甲 方将进行任务调整。由此给甲方带来的经济损失由乙方承担，此费用从乙方计价 款中扣除。5 .乙方服从甲方的项目管理及其相关规章制度、管理办法、创优规划、质量 计划、奖惩措施等所有相关方面的管理。6 .乙方要自行做好所承担的所有工程项目及其相关的成品、半成品的防护和 保护工作，并遵守甲方作出的有关此方面的要求，由于防护和保护不利造成损失, 其费用及后果乙方自负。7 .乙方不得做出有损甲方信誉和形象的行为。8 .乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进行违法 犯罪活动，如有发现，乙方自负一切责任，甲方不承担任何

16、连带责任。9 .乙方不得自行与业主、设计、监理部门发生直接联系，如需要联系，应提 前通知甲方，由甲方统一办理。10 .除非甲方确定认可，甲方不增加任何技术措施费用。双方理解为合同单 价已经包括了与此相关的一切费用。11 .乙方必须做好有关本工程的技术资料、合同单价、施工合同、支付情况、 验工计价资料等的保密工作，严禁向无关人员（包括其他施工队伍、地方有关部 门和人员、甲方未明确的知情人员等）泄密，如果发生泄密情况，由此造成的不 良后果由乙方自负，同时甲方有权视具体情节对乙方进行任何惩罚（包括终止合 同）。第二十二条补充协议1 .本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，补

17、充协议和本合同具有同等的法律效力。2 .经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成部分。第二十三条合同附件L附件一：工程量清单（数量为暂定）3 .附件二：甲方材料设备单价汇总表4 .附件三：人员、机械台班单价表5 .附件四：人员、设备进场时间表第二十四条争端与解决1 .本合同具有法律效力，任何乙方违反合同的约定，对方均可提出协商，协 商不成可依法申请调解、仲裁、诉讼。2 .在本工程业主没有拨付保留金前，乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院 起诉。3 .本合同发生诉讼，选择法院是 省 市人民法院。第二十五条合同的生效和终止1 .本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程竣工验收

18、合格、保修期 满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。2.本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方共同遵守。甲方甲方代表年 月 日合同签约地点：省 市乙方乙方代表年 月 日发包人：以下简称甲方承包人：以下简称乙方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和甲方就工程 所签订的建设工程施工合同，通过劳务招标，甲方将本工程劳务分包给乙方。 遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，本着对业主负责的精神，为了实现甲方 和乙方约定的质量目标，切实加强在施工过程中对工程质量、安全、环境保护、 职业健康安全、材料使用、文明施工的控制和管理，双方进一步协商，达成以下 协议，供双方遵照执行。第一章普通条款第一条工

19、程概况和分包范围：1、工程名称：2、工程概况：建设地点:(2)结构形式：结构(3)建筑面积：平方米(包括地下室平方米)上述面积作为双方结算的依据。因设计变更导致上述面积增加或减少，结算 时按本章第四条.3中执行。(4)层数：地下3层，地上16层。(5)檐高：米。3、承包方式：(1)本工程实行固定综合单价承包，结算时单价详见附件一，单价为乙方在 本合同约定工期内完工的结算依据，乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力 市场的价格风险，以及国家政策性调整风险系数，一并计入综合单价里，以后不 作任何调整，但若乙方未在约定工期内完成施工任务，除承担违约金外，结算综 合单价下调为清单报价单价的80 %o(

20、2)本合同固定综合单价为乙方完成合同工程内容及修复缺陷所需的一切费 用及隐含风险在内的费用总和。4、分包工作内容：第二条劳务人员1、乙方根据分包工程需要指派的作业人员不得低于甲方施工组织设计中按 进度规定的劳动力需用计划数量，且符合北京市建委关于现场施工人员配备的 有关规定，满足质量、安全、进度、文明施工、环境保护等方面的需要，具体管 理人员的岗位清单和需要持证上岗人员的名单作为合同附件，另行上报给甲方。2、本合同签订之时，乙方须提供：第三条承包方式与工程造价1 .承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一工序单价承包 一览表。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作

21、项 目。2 .工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工 序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、 各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成 本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。3 .本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示 或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外, 其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不 再另行计价。4 .工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收 合格的工程

22、量乘以合同的单价计算。5 .本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用 增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双 方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工 程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责 缴纳。第四条履约保证金1 .合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金（若 乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）。(1)管理人员岗位清单(相关证件复印件)(2)需要持证上岗人员清单(相关证件复印件)(3)相关工伤保险交纳单据凭证复印件

23、(4)乙方资质证书、营业执照复印件和授权委托书原件。第三条合同工期1、本工程开工日期定于年 月 日，结构封顶日期定于年 月 日，装修工 程完成日期定于年 月日。2、上述日期或时间如有变更则以甲方的书面通知为准。第四条合同价款1、合同价款的确定(1)本合同采用固定清单综合单价报价，综合单价中已包含乙方所必须交纳 的各种税金、政府规费、保险、培训、劳保、临建人工费及租赁费、承包范围内 的全部人工费用、现场安全防护设施、优质工程奖和安全文明工地奖、材料检验 实验等费用，同时还包括本工程要求乙方提供的材料、机械和工具的费用，施工 期间各类材料和劳动力的市场价格风险及国家政策性调价风险系数均已计入单 价

24、里，不做任何调整，乙方同意不以任何理由增加此项费用。(2)各分项工程承包综合单价分别见报价清单，未注明项目视为已包含在合 同综合单价中，实际完成工程量除注明外，所有的面积均指工程的施工面积。2、乙方分包工程的合同价款包括但并不限于下列工作内容所对应的工程价 款以及业主(建设单位)及甲方对乙方制订的规定和提出的要求所对应的费用：(1)乙方已明确了解甲方并未将所有应由乙方承担的工作在报价中一一进 行表述。所有未表述的工作内容将会以通知、方案、交底、规章、制度等形式给 乙方明确，乙方对甲方的指令有异议的，应首先予以执行，并在接到甲方指令后 2天内提出书面异议，如在规定时间内未提出书面异议或异议不成立

25、的，则基于 甲方指令所对应的支出费用视为已包含在本合同约定的固定单价中。(2)乙方接受甲方制订的关于本工程质量、工期、环保、职业健康安全、文 明施工、安全生产的规定和要求所发生的费用。(3)施工依据和施工内容及施工标准包括但不限于设计的图纸和图纸中规定 的标准图籍、规范、法规、以及甲方编制制订的方案、交底。施工内容中还包括： 临时水、电的安装、施工脚手架的搭拆，竣工工程清理垃圾外运、保洁和维护, 成品保护工作和为达到工程施工目标而在施工过程中需做的全部辅助工作内容, 包括材料、机具、现场设备的倒运、加工、整理、清理安装和进出场的装卸车和 在周转料库房的装卸车工作;施工内容中还包括为所有建设单位

26、、甲方所另行分 包的各专业分包的配合工作及专业分包施工期间所必需的停工等待而支出的费 用。(4)现场临时水、临时电的安装、维护、拆除等全部用工所发生的费用。(5)为达到北京市安全文明工地的要求，对施工现场、生活区等进行清理、 保护而支出的费用。为达到环境保护、职业健康安全工作所付出的人工投入和支出的费用。(7)固定综合单价中包括双方签订的正式合同和补充合同所述的全部工作内 容、按照施工技术要求所规定的施工周期间歇所发生的用工等待费用、以及现场 安全文明施工所支出的费用，对于乙方按照政府有关规定办理的所有证件、许可 证、保险、用工手续时所发生的费用也同样包含在固定综合单价中，固定综合单 价中还包

27、含乙方需上缴的各种税费、非生产性开支等方面的费用;还包括了为指 定分包单位配合工作所支出的人工费用。(8)除甲方安排乙方到甲方承包的本工程以外的工程项目进行施工，经双方 协商费用外，其他一切发生在本工程内的生产、质量、安全、文明施工、环境保 护、料具整理、材料的检验实验费等方面的工作无论是否由甲方进行安排，结算 时均不对劳务合同中的固定单价进行增减。(9)施工条件不具备但乙方未经甲方同意并擅自将人员进场，造成的人员停 工、窝工、误工，甲方不予任何补偿;施工条件具备，但乙方相应施工人员不足 造成后续人员窝工，甲方不予任何补偿。(10)与工程施工相配合的架子及安全防护工程;安全文明施工、生活区管理

28、; 除由甲方提供的材料、机具以外的所有辅助材料、工具用具，小型电动工具及设 备的购置或租赁费用。(11)固定综合单价中还包括现场临时水、电新建的施工及管线拆除、材料现 场卸料以及现场材料二次搬运及装卸车、周转材料及中小型机械的场内、外进场 就位、退场归还的一切费用。管线出建筑物外规定范围内的人工挖土方、回填土、 预埋件预制和回收用工、现场文明施工清理用工、应对有关方面检查的现场和生 活区及办公区清理用工、工程验收时发生的清理用工及配合业主分包等的用工， 以及施工完成后按照甲方的要求，将现场清理至甲方要求，所需的费用支出也包 括在固定单价中。3、关于合同价款的增减及窝工补偿：(1)乙方接受甲方下

29、发的所有设计变更，对于承包范围以外的洽商项目按照 (年)北京市建设工程预算定额计算规则确定综合单价(报价清单中不包括 部分)，但不再计取各种费用;设计变更或承包范围内发生的非乙方原因的返工， 变更洽商(人工部分)按照(年)北京市建设工程预算定额计算规则确定工 日，每个工日综合单价按元进行结算，但不再计取各种费用。(2)对连续超过一周时间因甲方原因停水、停电或等原因造成的停工的补偿 费用(一周内部分不予补偿)，结算时按双方确定超过时间部分的工人人数以40 元/工日标准给予补偿(以当时签的确认单为准)，但不再计取各种费用。(3)对于乙方未经甲方 经营主管 书面认可、且超出工程施工图纸范围施工 的和

30、因乙方原因造成返工的工程量，一律不予结算。4、暂定固定总价款为：(人民币)大写为：人民币元整第五条合同价款的结算与支付1、合同文件解释顺序：(1)本劳务分包合同(2)劳务承包价及承包内容确认单、承诺书(3)招标文件及招标补充文件现行施工验收标准、规范和其它有关的经济技术资料(5)甲方向乙方提供的工程施工图乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完 成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书(7)经甲方书面批准的施工组织设计、分项施工方案、施工总进度计划2、乙方在接到甲方下发的函件、会议纪要、工作联系单、总进度计划和月 进度计划后，3天内没有书面回复予以否认和修改的，视为

31、乙方已经接受，并作 为合同附件及最终结算的依据。3、合同价款的支付:（1）本工程不支付预付款，乙方应投入资金保证按时发放农民工工资、保证 施工生产的顺利进行，不得以甲方未支付作为乙方对外欠款的理由，无农民工工 资发放签认表甲方不予结算。（2）工程进度款结算：1）每月25日前，乙方应提交手续完备的工程数量签认单到甲方经营部进 行审核结算，并开据结算单进行中间结算;工程交工后28天内，乙方向甲方递交 完整的结算资料，甲方在收到结算资料后30日内进行核实，给予确认并办理分 包工程结算手续。若乙方未在交工之日起28日内提交书面结算资料，视为同意 甲方的结算意见，同样甲方收到乙方结算资料后30日内未提出

32、异议，视为承认 对方的结算意见。2）若乙方未及时报送结算原始资料，甲方有权单方面编制当月结算资料，乙 方无条件予以认可，同时甲方将按 元/期向乙方收取劳务费用。工程不符合结算 标准，甲方不予结算。3）未按上述程序进行的中间结算和最终清算的任何单据或签不全的单据，甲 方将视为个人行为，均不能作为中间结算和清算的依据。4）甲方结算时将扣除乙方超用材料费、使用甲方的机械费用、违约罚款等各 项费用。在最后一期结算单开出时，同时签订“合同结算终止协议，协议签订后， 并不影响乙方根据合同应履行的义务，甲方可直接在保留金中扣除乙方应承担的 费用。5）甲方每月扣留乙方工程款的10%作为保留金。其中5%在乙方全

33、部完工后， 且未发生任何安全责任事故后甲方支付予乙方。另5%待质量保修期满、最终交 验后按建设单位返还情况而进行返还，至此全部履行完毕，合同自行终止。6）每月扣留乙方工程款的8%的作为民工工资保证金。每月由乙方制好民工 工资表后，在甲方监督下发放，并将民工工资发放签收表复印件在甲方财务备案 后方可返还。7）甲方每月扣留乙方工程款的2%作为安全保证金，如果发生安全责任事故, 2%的合同金额作为事故处理的保证金额，多退少补;如果未发生安全责任事故， 甲方将在清算时全部无息返还。（3）工程款支付：1）甲方给乙方结算时，原则上乙方法人代表（即合同签约人）应亲自到场，如 派其他人员结算需出具法人或本人授

34、权委托书及结算人员身份证，身份证复印件 留甲方财务，授权委托书原件留存甲方经营部。乙方结算时应出具正规的、合法 的劳务发票，付款办法和时间按业主付款办法和时间，由于业主推迟支付，甲方 也将无息推迟支付。2）支付时原则上只能以电汇等形式汇入合同指定的帐户，汇入合同非指定帐 户或其他方式支付时，需提供正式公函原件，提供委托付款申请书。3）如果乙方不能按时提供结算资料，导致甲方不能按期进行结算的，甲方有 权不予进行资金支付。4）甲方每期工程款支付时，控制在当期应付工程款的70%以内，乙方工程完 工后，在扣除按照合同条款应该扣除或者暂扣项目后的余额进行无息支付。第六条材料、机具供应1、甲方提供的机械、

35、工具及材料（）：由甲方提供的机械设备、工具及材料由甲方采购供应到施工现场。2、乙方提供的材料、机械和工具：除以上甲方提供的材料和机械及工具外， 其余工程所需的机械(包括所有使用380v电压的电动工具、三级移动的配电箱、 电缆和机械)及工具均由乙方提供且必须满足安全生产规定。由乙方自备的机械、 工具及辅助材料须自带入现场，并符合国家安全标准。3、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的所有材料、机具要 与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对领用的甲方的机具，如质量、品种、 规格、型号不符合要求，乙方应在机械、机具进场及时提出，如未提出视为合乎 要求，无论是否提出，乙方要严格按照操作规程使用

36、，加强维修保养。4、乙方自带小型机械的正常使用维修费用由乙方负责。5、对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：(1)由甲方提供的施工机具及材料，乙方安排专人负责，及时对机械清理保 养，机械发生故障属乙方责任的，由乙方自行维修，费用自理，如发现人为损坏 机具，乙方按照市场价格赔偿给甲方。(2)甲供及调拨材料只限乙方在本工程使用不得外运;违者按材料数量双倍处 罚。在施工中必须按规定位置堆放材料，做到工完料清，保持现场整洁。(3)甲方供应调拨给乙方原材料，由乙方负责看管。因保管不善造成的损失、 丢失等由乙方负责并承担因此给甲方造成的损失。(4)所有材料领用人员必须是乙方负责人、负责人书面授权委托

37、人员或乙方 现场负责人员，以签名(盖章)为准，其授权委托书及身份证复印件留甲方机材部。(5)其他：。6、对本工程材料的使用及奖罚，双方约定如下：现场材料的供应量应根据合理施工方案现场调整。由甲方根据工程进度分批供应至施工现场。（2）乙方确保商品混凝土在浇筑过程中的模板、支撑等完善有效，发生因模 板支撑等方面失效导致的混凝土浪费而被商品混凝土供应单位索赔的将由乙方 承担，乙方还应确保混凝土到场后按时迅速浇筑，如因乙方人员原因发生混凝土 浪费而被商品混凝土供应单位索赔的将由乙方承担，对于工程实体材料，除商品 混凝土外，乙方现场卸货后，确认数量，并在料单上签，作为甲方实际给付的工 程实体材料数量依据

38、（如果乙方拒绝签，则按甲方签为准）。（3）乙方应合理使用材料，妥善保管，按甲方要求码放成堆，不得浪费和丢 失。（4）双方约定工程实体材料的损耗率控制在以卜.范围内（以设计图纸的工程数 量为标准）：1）钢材损耗控制在之内。2）水泥损耗控制在之内。3）混凝土损耗控制在之内。4）砂石损耗控制在之内。5）块料面层损耗控制在之内。6）其他未注明材料按照计算。如果实际损耗率小于上述控制率，则按超额节约部分价值的奖励乙方;如 果实际损耗率大于上述控制率，则由乙方按超出控制率部分价值的100%赔偿给 甲方且增加5%的材料采购费用。7、乙方使用的劳动保护用品均由乙方自行承担（安全帽、安全带、手套、绝 缘手套、绝

39、缘鞋、工作服等），且质量必须达到规范要求。8、乙方自行提供所有质检及测量放线所需设备、工具及临时用电的配电箱。(1)本工程的放线测量工作由乙方负责，甲方只负责验线。(2)工程的测量费、材料的检验实验费已包含在乙方的固定单价中，任何情 况下均不得进行调整;工程试验工作由乙方配合甲方进行。9、甲方提供的材料进场验收将由甲方与乙方联合办理。甲方供应的所有材 料只负责运抵现场，乙方负责验收、核量、卸车、运转、倒运，并不再另行计取 费用。(1)一旦材料移交给乙方，乙方应负责材料保管、储存、合理使用，坚持厉 行节约、严格管理、限额领料的原则，乙方承担因管理不善、操作不当或由于乙 方施工质量达不到甲方的要求

40、而返工造成的施工中实际材料用量超出材料损耗 率以外部分的材料费用和其它费用。乙方必须按照工程进度要求至少提前两周对甲方应提供的材料提出材料 申请计划，并按照甲方的要求验收接管材料。如果由于乙方所提计划不及时、计 划量不足或规格型号错误等导致的工期延误及其它损失全部由乙方承担。乙方自行采购的辅料应符合国家相关标准，并且每月25日上报进度报表。第二章质量、工期、安全第一条工程质量及要求1、本工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如果图纸、甲 方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取 得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。按甲方与建设单位约定，并按国家

41、现行的建筑安装工程施工质量验收规范 和建筑工程施工质量验收统一标准，本工程质量必须达到结构长城杯标准。2、乙方必须按照现行的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。施工前乙方应进行图纸审核，一旦发现有设计错误，须立即向甲方提出，取得文 变更洽商手续后方可进行施工。工程验收以现行施工质量验收规范、质量验收统一标准及施工图为依据，自 工程竣工验收之日起28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续。3、本工程质量标准：。分项工程一次交验合格率达到100%分部工程质量验收合格率达到100%质量问题整改合格率100% o4、工程质量具体要求如下：(1)乙方的质量体系必须对应甲方的质量管理体系，同时乙方项

42、目经理、专 业工程师和主管工长要根据甲方管理人员的要求统筹安排、合理分配人力、物力, 确保全面达到合同约定的质量标准。(2)施工组织设计、创优计划由甲方编制，经建设单位及监理审批后，甲方 存档，发、承包双方均按施工组织及创优计划组织施工，执行其中的各项要求。(3)乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方依据合同发出的指令施 工，随时接受甲方的检查验收，配合甲方接受建设单位及监理单位的检查、验收。(4)隐蔽工程的检查乙方自检检验合格后在隐蔽验收前24小时之内通知甲方代表参加验收，验 收不合格的，乙方在甲方限定的时间内自行承担费用整改完毕并重新组织验收, 达到设计要求、规范标准，报监理验收签后，

43、乙方方可进行下道工序施工。(5)专业分项工程施工方案和技术交底由甲方专业工长编制，在编制过程中2 .若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施 工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙 方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。3 .乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索 要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不足部分 从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施 工工程现场后付清。第五条计量支付与工程结算1 .甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付，每

44、月的25 口为计量支付时间（但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整）。 乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲 方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后， 作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲方将不 预计量和结算。2 .施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%o乙方工程全部完工经 甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%,甲方工程全部完成进入保修期后 支付至95%,扣留的总造价的5%转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时 均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用;乙方向甲方所借的

45、费用;甲 方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项。3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙 方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签的工资 表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰，资金使用合理，无将本项目部 乙方主管工长和相应专业工长或分项负责人参与，提出乙方的意见和建议，最终 定稿权为甲方经监理审批后，甲方存档，下发到乙方。发、承包双方均按方案 和交底中的措施和要求组织施工O(6)分项工程施工前由乙方专业工长或分项负责人召集乙方参与该分项施工 的所有人员，将交底向操作工人进行传达和讲解，要让每一个操作工人明白应如 何施工，如

46、何对自己所完成的工作进行质量检查以及应达到什么样的质量标准， 完成技术交底。如未传达或传达不及时，造成一切损失由乙方承担。(7)甲方相关人员有责任在施工组织、创优计划、施工方案和分项交底中明 确施工安排、施工工艺、质量要求等相关内容;乙方相关人员有权利和义务提出 符合质量标准的省工、省时、省材料，甚至达到更高质量标准的合理化建议。经 甲方定稿、审批下发传达后，则双方应按此执行。乙方有责任和义务向甲方索取方案和交底。对没有方案或交底，没有明 确质量要求的分项工程，乙方有权拒绝施工。乙方对该类工程擅自施工，未达到 合同约定的工程质量标准的，其责任由乙方承担。(9)乙方项目经理、工程师、主管工长应充

47、分了解甲方下发的施工组织、创 优计划中的施工部署、工艺流程及质量标准，精心组织己方人员，在甲方指挥下 合理安排施工。(10各分项工程完成三检，符合质量标准后乙方质量检查员检查后报甲方专 业工长、质量检查员核定验收。(12)对甲方及监理在验收过程中提出的质量问题，乙方必须及时按要求完成。(13)在施工过程中，乙方不能擅自修改甲方方案、交底中的施工工艺、质量 标准，由于乙方擅自改动施工交底方案造成工程质量不符合标准的，乙方承担相应的全部责任。(14)出现工程返工时，由责任方承担因返工造成的经济损失及相关其它损失。第二条工期延误的确定及奖罚1、对于以下原因造成完工日期推延的，经甲方现场项目经理确认，

48、工期相 应顺延：(1)因战争、动乱、自然灾害或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾及政府 在特殊情况下造成的停工等不可抗力；(2)甲方同意工期顺延的其他情况。2、乙方应在上述情况发生之日起2日内，就延误内容向甲方施工代表提出 书面报告，甲方收到相应的书面报告后应于2 口内就延长完工口期事宜给予书面 答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;甲方逾期未答复也不 提出修改意见，视为其承认此事实。3、非上述原因造成未按照合同工期交工的，双方约定如下：每延迟一天， 乙方向甲方支付XXO元/天标准的违约金。4、乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由 此造成的甲方相关损失。5、甲方制定承包项目的总工期和分段进度工期，乙方按照