法律文件模板-建设工程委托监理合同2.docx

《法律文件模板-建设工程委托监理合同2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《法律文件模板-建设工程委托监理合同2.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程委托监理合约协议第一部分建设工程委托监理合约协议委托人 与监理人 经双方协商一致，签订本合约协议。一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合约协议中的有关词语含义与本合约协议第二部分标准条件中赋 予它们的定义相同。三、下列文件均为本合约协议的组成部分：监理投标书或中标通知书；本合约协议标准条件；本合约协议专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合约协议的规定，承担本合约协议专用条 件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合约协议注明的期限、方式方法、币种，向 监理人

2、支付报酬。本合约协议自 年 月 日开始实施，至 年 月 日完成。目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知， 但委托人不得拖延其他无异议报酬相关项目的支付。其他第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复 试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用 的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了 经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受

3、监理工程相关项目施工 承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合约协议规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦 不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本 工程使用或复制此类文件。争议的解决第四十九条因违反或终止合约协议而引起的对对方损失和损害的赔偿，双 方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时， 根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。第三部分专用条件第二条本合约协议适用的法律及监理依据：第四条监理范围和监理工作相关内

4、容:第九条外部条件包括：第十条委托人应提供的工程资料及提供时间：第十一条委托人应在一天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作 出书面答复。第十二条委托人的常驻代表为第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施：监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：补偿金额第十六条在监理期间，委托人免费向监理机构提供 名工作人员，由 总监理工程师安排其工作，凡涉及相关服务时，此类职员只应从总监理工程师处 接受指示。并免费提供一名相关服务人员。监理机构应与此类相关服务的提供 者合作，但不对此类人员及其行为担负责任。第二十六条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿 损失累计赔偿额不超过监理报酬总数（

5、扣税）:赔偿金=直接经济损失X报酬比率（扣除税金）第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人 的报酬：委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（报 酬二附加工作日数X合约协议报酬/监理相关服务日）委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：第四十一条 双方同意用 支付报酬，按 汇率计付。第四十五条 奖励办法:奖励金额=工程费用节省额X报酬比率第四十九条 本合约协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决, 协商不成的，按下列第一种方式方法解决:(-)提交 仲裁委员会仲裁；(-)依法向人民法院起诉。附加协议条款:本合约协议一式 份

6、，具有同等法律效力，双方各执 份。以下无正文，为合约协议签署页委托人：(签章)住所：法定代表人：(签章) 开户银行：委托人：(签章)住所：法定代表人：(签章) 开户银行：账号：邮编：联系电话：本合约协议签订于：年日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规监理人：(签章)住所：法定代表人：(签章)开户银行：账号：邮编：联系电话：第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。(2) “委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继 承人。(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。(4)“监理机构”是指监理人

7、派驻本工程现场实施监理业务的组织。(5) “总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本 合约协议的全权担负责任人。(6) “承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合约协 议的当事人“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监 理工作范围和相关内容。(7) “工程监理的附加工作”是指：委托人委托监理范围以外，通过双方 书面协议另外增加的工作相关内容；由于委托人或承包人原因，使监理工作受 到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。(8) “工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八 条规定监理人必须完成的工作，或非监理人

8、自己的原因而暂停或终止监理业务, 其善后工作及恢复监理业务的工作。(10)日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。(11)月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期 的前一天的时间段。第二条建设工程委托监理合约协议适用的法律是指国家的法律、行政法规, 以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条本合约协议文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件 约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合约协议的标 准语言文字。监理人义务第四条监理人按合约协议约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员， 向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构

9、主要成员名单、监理规划，完成 监理合约协议专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合约协议义 务期间，应按合约协议约定定期向委托人报告监理工作。第五条监理人在履行本合约协议的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委 托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作 完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合约协议约定的时间和方式方法移交 给委托人。第七条在合约协议期内或合约协议终止后，未征得有关方同意，不得泄露 与本工程、本合约协议业务有关的保密资料。委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预支付。

10、第九条委托人应当担负责任工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作 提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专 用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为 监理工作所需要的工程资料。第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作 出决定的一切事宜作出书面决定。第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的 常驻代表(在专用条款中约定)，担负责任与监理人联系。更换常驻代表，要提 前通知监理人。第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职 能分工、监理权限及时

11、书面通知已选定的承包合约协议的承包人，并在与第三人 签订的合约协议中予以明确。第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地 住房及合约协议专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿 (补偿金额二设施在工程使用时间占折旧年限的比例X设施原值十管理费)。第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他 人员，应在监理合约协议专用条件中予以明确。监理人权利第十七条 监理人在委托人

12、委托的工程范围内，享有以下权利：(1)选择工程总承包人的建议权。(2)选择工程分包人的认可权。(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺 设计和使用功能要求，向委托人的建议权。(4)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建 议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人 的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合约协议约 定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。(5)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本 的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。(6)主持工

13、程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委 托人报告。(7)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托 人作出书面报告。(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合约 协议约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对 于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承 包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工 程施工合约协议规定的竣工期限的签认权。(10

14、)在工程施工合约协议约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签 认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托 人不支付工程款。第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合约协议规定的义务提 出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人 事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快 通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承 包人调换有关人员。第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求 (包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再 同双方协商

15、确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能, 以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调 解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合约协议的权利。第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和 设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的 专项报告。第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合约协议履行监理职责，或与 承包人串通给委托人或工程造成损失

16、的，委托人有权要求监理人更换监理人员, 直到终止合约协议并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。监理人责任第二十五条 监理人的责任期即委托监理合约协议有效期。在监理过程中， 如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相 应延长的合约协议期。第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失 而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合约协议 第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。第二十七条监理人对承包人违反合约协议规定的质量要求和完工（交图、 交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合约协议不能全部或部分履

17、 行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人 承担赔偿责任。第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由 于该索赔所导致委托人的各种费用支出。委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合约协议约定的义务，如有违反则应 当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人 要求补偿损失。第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该 索赔所引起的监理人的各种费用支出。合约协议生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致 发生了附加工作或延

18、长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及 时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。第三十二条在委托监理合约协议签订后，实际情况发生变更，使得监理人 不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完 成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢 复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收合格或工程移交手续，承包人 和委托人已签订工程维保责任书，监理人收到监理报酬尾款,本合约协议即终止。 维保期间的责任，双方在专用条款中约定。第三十四条当事人一方要求变更或解除合约协议时，

19、应当在42日前通知 对方，因解除合约协议使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任 方担负责任赔偿。变更或解除合约协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原 合约协议仍然有效。第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据, 而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已 暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合约协议的通 知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合约协议的通 知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合约协议或自 行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承

20、担违约责任。第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后 工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向 监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答 复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合约协议的通知，合约协 议即行终止。监理人承担违约责任。第三十八条合约协议协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责 任。监理报酬第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合约 协议专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起, 还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合约协议专用条件约 定。第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬相关项