第四章合同条款及格式.docx

《第四章合同条款及格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第四章合同条款及格式.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第四章合同条款及格式说明：合同条款及格式应当作为招标文件的组成部分，合同条款及格式推荐采用建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201 ）0第一节合同协议书发包人（全称）： 湘阴县卫生健康局承包人（全称）：根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就 湘阴县人民医院医疗副中心建设项目（一期）新泉医疗副中 心 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1 .工程名称：湘阴县人民医院医疗副中心建设项目（一期）新泉医疗副中心。2 .工程地点：新泉镇中心卫生院内 。3 .工程立项批准文号：湘阴发改审【2021】1

2、08号。4 .资金来源：专项债券及财政统筹。5 .工程内容：新建一栋医疗综合楼及相关配套设施 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6 .工程承包范围：用地面积2160平方米，建筑面积4057.55平方米，采购相关仪器设备，配 套建设道路绿化、停车位、给排水、电气等辅助设施。具体施工以工程施工图纸及工程量清单为 准。二、合同工期计划开工日期：2022年12月16日。计划竣工日期：2023年9月 16日。承包人提交的竣工资料形式要求：按湘阴县建设工程档案资料存档要求。(10)承包人应履行的其他义务：O7 .2项目经理7.2. 1项目经理：姓 名：;身份证号：;建造师执业资格等级：;建造

3、师注册证书号：;建造师执业印章号：;安全生产考核合格证书号：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：;承包人对项目经理的授权范围如下：现场安全、质量、进度、安全文明施工。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束日，每月24天 驻守工地(极端天气不能施工外)，每天必须不少于8小时在施工现场组织施工。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按相关法律 法规进行处理。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：罚款伍仟元整，并由建设主管部门予以个人不良行为处罚，记入企业和个人诚信档案。3. 2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：不得更换，并由建设主管部

4、门对企业予以不良行为处罚，记入企业和个人诚信档案。3. 2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 罚款壹万元整，同时并由建设主 管部门对企业予以不良行为处罚，记入企业和个人诚信档案。3. 3承包人人员3. 3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前三3. 3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：罚款伍仟无，按要求更换，并由建设主管部门对企业予以不良行为处罚，记入企业和个人诚信档案。4. 3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人及总监理工程师批准 o5. 3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 不得更换，并由

5、建设主管部门对企 业和个人予以不良行为处罚，记入企业和个人诚信档案。o承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次罚款2000元，并由建设主管部门对企业予以不良行为处罚，记入企业和个人诚信档案。1.5 分包3. 5. 1分包的一般约定禁止分包的工程包括：o主体结构、关键性工作的范围：O4. 5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：o其他关于分包的约定：。5. 5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：O1.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 3 . 7履约担保承包人是否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：o.

6、监理人3.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容： o关于监理人的监理权限：o关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：O3.2 监理人员总监理工程师：姓 名：;职 务：;监理工程师执业资格证书号：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：;关于监理人的其他约定：O4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);；(2) o.工程质量5. 1质量要求特殊质量标准和要求： o关于工程奖项的约定：o. 3隐蔽工程检查5. 3. 2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：o监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面

7、延期要求。关于延期最长不得超过：小时。5 .安全文明施工与环境保护6. 1安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： o关于治安保卫的特别约定： o关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6. 1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：o关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：o7.工期和进度7.1施工组织设计合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：o7.1. 2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：O发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：O7. 2施工进度计划7. 2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进

8、度计划后确认或提出修改意见的期限：o7.3开工7. 3. 1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：O关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：O关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：O7. 3. 2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7. 4测量放线7. 4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期 限：O7.5工期延误7. 5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：o因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：O 因承包人原因造成

9、工期延误，逾期竣工违约金的上限：O 7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：O7. 7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：(1);；(2) o7.9提前竣工的奖励提前竣工的奖励：o8.材料与设备8. 4材料与工程设备的保管与使用9. 4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：o8. 6样品样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求:1. 8施工设备和临时设施8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：9.试验与检验1试验设备与试验人员8. 1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：o

10、施工现场需要配备的试验设备：o施工现场需要具备的其他试验条件：o现场工艺试验的有关约定：O10.变更10. 1变更的范围关于变更的范围的约定：O10. 4变更估价4.1变更估价原则关于变更估价的约定：o10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：o发包人审批承包人合理化建议的期限： o承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：O10. 7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件n：暂估价一览表。10. 7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第一种方式确定。10. 7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不

11、属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第一种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：O10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：O1L价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：O因市场价格波动调整合同价格，采用以下第一种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：;第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：o专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合 同条款合同履行

12、期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程 量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履 行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书 中载明材料单价为基础超过那寸，其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履 行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过土%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：o12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单

13、价包含的风险范围：O风险费用的计算方法：O风险范围以外合同价格的调整方法：O2、总价合同。总价包含的风险范围：0风险费用的计算方法：O风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：o12.2预付款12. 2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：o预付款扣回的方式：o12. 2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：o预付款担保的形式为：o12. 3计量 12. 3. 1计量原则工程量计算规则：。12. 3.2计量周期关于计量周期的约定：。12. 3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：012. 3. 4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：O12.3. 5总价合同

14、采用支付分解表计量支付的，是否适用第项总价合同的计量）约定进行计量：O12. 3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：o12.4 工程进度款支付. 1付款周期关于付款周期的约定：04. 2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：o4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：o（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：o（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12. 4. 4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：o发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：O（2）发包人支付进度款的期限：o发包人逾期支付进度款的违约金的计算方

15、式：O13. 4. 6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： o验收和工程试车13.1 分部分项工程验收2监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2 竣工验收13. 2. 2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：0发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限： o发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：o13. 3工程试车13. 3. 1试车程

16、序工程试车内容：O(1)单机无负荷试车费用由 承担；(2)无负荷联动试车费用由 承担。13. 3. 3投料试车关于投料试车相关事项的约定：O13.6竣工退场6. 1竣工退场承包人完成竣工退场的期限： o14.竣工结算14. 1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的内容：O发包人审批竣工付款申请单的期限：O发包人完成竣工付款的期限：O关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：O14. 4最终结清14. 4. 1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。13. 4. 2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发

17、最终结清证书的期限：o(2)发包人完成支付的期限：o缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：o15. 3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：o在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3. 7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15. 3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 种方式：(1)质量保证金保函，保证金额为：;(2) %的工程款；(3)其他方式:o3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 种方式：(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、 扣回以及价格调整的金额；(2)工程竣工结算时一次

18、性扣留质量保证金；(3)其他扣留方式:o关于质量保证金的补充约定：o1 5.4保修工期总日历天数：270 （不含春节假日） 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日 期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合湖南省合格工程标准。四、签约合同价与合同价格形式2 .签约合同价为：人民币（大写）（元）；其中：（1）绿色施工安全防护措施项目费：人民币（大写） （元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） （元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） （元）；（4）暂列金额：人民币（大写） （元）。3 .合同价格形式：o五、项目经理承包人项目经理：o六、合同文

19、件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。15. 4. 1保修责任工程保修期为：o16. 4. 3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：o16.违约1发包人违约16.1.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形：O16. 1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内

20、下达开工通知的违约责任：o（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：o（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：o（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交 货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：o（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：o（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责 任：O（7）其他：o因发包人违约解除合同承包人按项（发包人违约的情形）约定暂停施工满一天后发包人仍不纠正其违约行为并 致使合同目的不能实现的，承包

21、人有权解除合同。16. 2承包人违约16. 2. 1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：o16. 2. 2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：o关于承包人违约解除合同的特别约定：O发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义 编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： o17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后一天内完成款项的支付。18 .保险1工程保险关于工程保险的特别约定：o3其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否

22、应为其施工设备等办理财产保险：O7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定： o20.争议解决20. 3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：o20. 3. 1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：o选定争议评审员的期限：o争议评审小组成员的报酬承担方式：o其他事项的约定：o20. 3. 2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20. 4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；(2)向 湘阴县 人民法院起诉。协议书附件：附件1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：

23、工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式(经评审最低投标价法中标履约担保格式见本章附件4T)附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11:暂估价一览表说明：请招标人根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)的“附件”格式填写相关内容附件4-1-1：经评审最低投标价法中标履约担保格式履约保函（格式） （受益人名称）：鉴于你方作为招标人已经于 年 月 日向公司（以下称“中标人”）发出 （招标项目及标段） 发出中标通知书,我方愿意无条件、 不可撤销地

24、就中标人履行与你方签订的工程建设合同义务，向你方出具见索即付保函：1 .本保函最高担保金额人民币（大写） 元（）o2 .本保函有效期自保函签发之日起至合同约定的主要义务履行完毕止，或者至我方收 到你方与中标人共同签署的解除工程建设合同的书面通知书，或者建设工程中止施工超过3 个月的书面通知书止。但本保函有效期最迟不超过 年月日。3 .在本保函有效期内，因中标人未能按照合同约定履行义务时，我方在收到你方提出 的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内无条件地向你方支付累计总额不超过 本保函第1款约定的经济赔偿金。4 .你方的索赔通知应当符合下列要求：（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加

25、盖单位公章和法定代表人印章；（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代 理人直接或间接地支付给你方；（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：。5 .你方和中标人变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。6 .本保函项下的权利不得转让或设定担保。7 .本保函有效期届满，或者我方收到你方与中标人共同签署的解除工程建设合同的书 面通知书，或者建设工程项目中止施工超过3个月的书面通知书后，无论是否将保函原件退 回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担 保责任的主张无效。8 .本保函项下所有权利和义务均受中华人民共

26、和国法律管辖和制约。开立人：（盖章）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）地址：邮政编码：电话：传真:年 月 日附件4-1-2：经评审最低投标价法中标履约担保格式建设工程施工履约保证保险致：（招标人名称）：鉴于 （以下简称“中标人”）于 年月 一日参 加你方组织的（招标项目及标段）施工的招标投标,并收到你方发出的 中标通知书。现中标人向我方投保建设工程施工合同履约保证保险（保险单号：）。我方愿就中标人履行建设工程施工合同约定的义务向贵方提供如下保证保险：一、保证保险金额我方承担的履约保证保险的保险金额（最高限额）为人民币（大写）元（ ）o二、保证保险的责任范围在保险期间内，中标人（投保人）因自身

27、原因未按照与招标人（被保险人）签订的建 设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工 延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人 可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。三、代偿的安排贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求 索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明中标人违约造成贵方损失情况的证明材.料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 坨个工作日内进行核定后，按照 保险合同的约定承诺承担保证保险责任。四、保单凭证有效期本保单凭证的有效期自 一年月一日零时起至一年月一日二十

28、四时 止。（即：保险合同签发之日起至合同到期之日止，具体以保险合同载明为准。）五、争议解决方式本保单凭证（函）发生争议协商解决不成，按以下方式解决：提交 诉讼九、本保险保单凭证/保函未载明事宜以保险合同约定为准。十、本保险保单凭证/保函自保险人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。保险人名称:地 址： 邮政编码：电 话：日 期：年 月 日上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的 文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和 方式支付合同价

29、款。2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转 包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与 合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 年月一日签订。十、签订地点本合同在 签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自 生效。十三、合同份数本合同一式6份,均具有同等法律效力，发包人执一份，承包人执2份。发包人：（公章）

30、法定代表人或其委托代理人:（签字）组织机构代码：1862机T地址：邮政编码：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人:（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：法定代表人： 朱岳军委托代理人：张建国电话：传真：电子信箱：开户银行：法定代表人: 委托代理人:电话：传真：电子信箱：开户银行：账 号：账号：第二节通用合同条款说明：“通用合同条款”采用建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)的“通用合 同条款”。第三节专用合同条款1. 一般约定L1词语定义1. 1. 1合同其他合同文件包括：包括但不限于政府及管理部门对项目批复文件、可研报告、施 工图纸、施工合同、补充协议、传真及构成部分的

31、招标文件、招标答疑、中标通知书、投标函及 投标函附录、已标价工量清单、合同履行过程中经有效签署确认的相关会议纪要、签证、洽商变 更等书面协议或文件属于其他合同文件及湘阴县相关文件。合同当事人及其他相关方1. L2.4监理人：名 称：;资质类别和等级：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：O设计人：名 称：湖南红日建筑设计有限公司；资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；联系电话：;电子信箱：;通信地址：688号中南总部基地24栋13楼。1. 1. 3工程和设备1.1. 3. 7作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场临时办公、职工生活区、施工作业 场地、施工道路永久占地包括：无o1. 1.

32、3. 10临时占地包括：临时办公及材料用地临时道路 o1. 3法律适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、 中华人民共和国招投标法、及其它相关法律法规。1.4 标准和规范4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行和地方现行的有关标准、规范。发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无;发包人提供国外标准、规范的名称：无O4. 3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按湖南省合格工程标准。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）施工合同协议书（含补充协议）（2）中标通知书（3）投 标函及附录（4）专用合同条款及附件、

33、（5）通用合同条款（6）技术标准和要求（7）施工图纸 （8）已标工程量清单及预算书（9）其它合同文件。1.6 图纸和承包人文件L6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签定3日内；发包人向承包人提供图纸的数量：伍套（电子档壹套） ；发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内全套设计施工图纸。1 . 6. 4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：开工报告、施工组织设计、工程进度计划、专项安全施 工方案、隐蔽工程验收申请、分部分项验收工程申请、工程款支付申请、业务联系单；承包人提供的文件的期限为：事项发生后是日内，随工程进度同步报送 ；承包人提供的文件的数量为：一式三份；承包人提供的文件

34、的形式为：纸质;发包人审批承包人文件的期限：收到文件5日内完成审批 。2 .6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：现场除施工使用之外应有一套完整的施工图纸，联络1.6.1 发包人和承包人应当在“天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、 指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2 发包人接收文件的地点：施工现场项目部 ；发包人指定的接收人为：张建国 o承包人接收文件的地点：施工现场项目部；承包人指定的接收人为：J监理人接收文件的地点：施工现场项目部 ；监理人指定的接收人为：。1. 10交通运输10. 1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：与工程建

35、设无关人员，车辆等不得入内 。2. 10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场三通一平到位 。1. 10. 4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由另行协商承担。1.11知识产权1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范 以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 O关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包

36、人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包 方承包单。1. 13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按湖南省建设工程计价办法（湘建价202056号）合同价款调整的规定执行,并按招标文件下浮率不变。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按湖南省建设工程计价办法（湘建价2020湖号）相关条款执行。2.发包人2发包人代表发包人代表：姓 名：张建国;身份证号：;职 务：项目现场负责人 ；联系电话：;电子信箱：;通信地址：O发包人对发包人代表的授权范围如下：O2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2. 4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天 o2. 4. 2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水源、电源及三通一平施工现场。2 . 5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： 无o发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式：无O.承包人2.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按承建档案竣工资料要求内容。承包人需要提交的竣工资料套数：甲方、乙方各一套、住建部门一套、城建档案馆一套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 O承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月之内。