评标办法及专用合同条款第三章评标办法.docx

《评标办法及专用合同条款第三章评标办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《评标办法及专用合同条款第三章评标办法.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、评标办法及专用合同条款第二部分合同通用条款本通用条款采用广东省建设厅印发的广东省建设工程标准施工合同（2009版）的合同通用条款。第三部分专用条款1 .定义1.53所采用的书面形式包括：V文书 信件 电报V传真 电子邮件 其他：可以有形表现所载内容的形式。2 .合同文件及解释2.2合同文件组成及优先顺序下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。 当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；（2）本合同协议书；（3）本合同专用条款；（4）通用条款；（5）招标文件（含工程量清单及编制说明、招标文件补充文件

2、、澄清文件、 答疑文件等）；（6）中标通知书；（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）组成合同的其他文件：本合同的附件4 .语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：相关的全国施工及验收规范、中华人民 共和国国家标准的计价规范等。5 .施工设计图纸5.1 施工设计图纸由发包人提供（1）提供的时间：中标通知书发出后七天内。（2）提供的数量：四份。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用 由承包人自己承担。（3）发包人对图纸的保密要求：承包人对本工程图纸负有保密义务，不得 向与施工无关的第三者提供；承

3、包人自行承担有关的保密措施费用。5.2 承包人提供施工设计图纸(1)施工设计图纸提供的时间与数量：为使第5.1款所述的施工设计图纸 适合于经施工测量后的纵、横断面，或为使施工设计图纸适合于现场具体地形， 或为使施工设计图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更，或由于合同要求 与施工需要；承包人应免费向监理人提交此类相关部分工程的施工设计图纸4 份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使 用和维护手册各4份供监理人批准。此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘 制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料 后14天内应予批准或提出修改要求，承包人

4、应按监理人提出的要求做出修改， 重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。6 .通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人：通讯地址：收件人：邮政编码：承包人：通讯地址：收件人：由B政编码：监理人：通讯地址：收件人：邮政编码：工程造价咨询人：通讯地址：收件人：邮政编码：(2)视为送达的其他方式：7.工程分包7.2 指定分包工程名称：无。7.4 分工程款的支付方式：无。补充：不得转包、违法分包的相关内容包括：允许分包的项目，承包人将项目的部分非主体、非关键性工作分包给其他 单位，须经发包人同意。接受分包的单位应当具备相应的资格条件，并不

5、得再次 分包。禁止承包人以劳动合作名义进行施工分包；承包人不得将项目全部或将项目肢解后以分包的名义分别转给其他单位 (包括但不限于具有独立法人资格的子公司或下属公司);承包人应与分包单位就分包工程向发包人承担连带责任。如果出现违规转 包、分包的情况(合同另有规定除外)，发包人有权没收其履约担保金，解除合 同，并按有关法律处理。13.交通运输13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：出入施工场地道路按现状。办理 出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人应充分勘 察现场，为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责，费用已包含在合同 价款内。13.2 修建场内临时道路和交

6、通设施的费用：按通用条款约定。13.4 运输超大件和超重件的费用：按通用条款约定。19 .发包人19.2 发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件 的时间：场地清理(包括原有杂草或垃圾等)、平整等工作由承包人负责办理， 费用已包含在合同价中，发包人不另行计量支付。(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时用水、用电、 通讯设施的报装及接驳由承包人自行负责，费用已包含在合同价中，发包人不另 行计量支付。(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工范围外的公共道路按 现状，施工便道由承包人自行考虑，费用已包含在合同价中。

7、(4)提供有关资料的时间工程地质资料(如发包人具有时)与设计文件同时提 供，地上及地下管线资料由承包人自行调查核实，费用已包含在合同价中，发包 人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。(5)办理有关所需证件的约定：有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时 承包人也应协助发包人办理施工许可证，费用已包含合同价中。本工程所需的规 定项目的检测费用由承包人支付，发包人不另行支付。不合格工程的重复检测费 用亦由承包人负责。(6)现场定点、放线的约定：投标人应自行考虑在施工时需聘请有测绘资质的 单位(已办理进驻顺德)进行定点、放线的费用。(7)提供标准与规范的时间：开工前由承包人自行筹集并承担相

8、关费用。(8)组织图纸会审和设计交底的约定：中标通知书发出后五天内。(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物(包括 文物保护建筑)、古树名木等的保护工作的约定：承包人应预见施工现场地上及 地下管线、邻近建筑物和构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作对 施工的影响，所需保护费用(文物保护除外)已包含在投标价中，发包人不另行 计量支付。(10)接收已完工程支付工程相关价款的约定：委托给承包人负责的部分工作有：办理工程报监手续、施工报建手续、竣工资 料的整理、编制及备案。19.3 提供施工场地的时间：中标通知书发出后五天内。19.4 支付款项(1)工程价款支付期限V按合

9、同通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。 另作约定：(2)工程价款支付方式V按协议书所注明的银行帐号转账。 支票支付。 其他方式：20 .承包人20.2承包人完成下列工作的约定(3)提交支付申请和工程款额报告期限：V按通用条款第80.2款、第8L1款、第83.1款等规定期限提交。口另作约定：(4)保证项目用工人员工资的支付。、承包人应保证每期所获进度款优先安排用工人员工资的发放，否则，发包 人有权在下一期进度款或履约保证金中扣除一定款项作为用工人员工资保证金， 必要时无需经承包人同意直接支村给用工人员个人。、承包人应当按照劳动法、广东省工资支付条例等相关规定与用工人

10、员签订集体合同或劳动合同，其工资标准不得低于顺德最低工资标准，并根据合 同约定按月支付用工人员工资。、承包人应依法与用工人员签订书面工资计算方式和发放时间等相关协议， 支付用工人员工资应按月编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对 象、支付数额等工资支付情况，承包人应于每月15日前报送上月的工资发放表 给发包人及发包人所在地劳动部门备案，并在项目施工现场进行公示。、承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支 付用工人员工资，监控落实用工人员工资按时发放。如因承包人不对专业分包或 劳务分包单位进行监督管理导致有关质量、工期及用工人员工资支付等问题时， 承包人应当承担

11、相应的责任。、遇到由于承包人原因造成工程质量缺陷或工程延误，使工期进度款延迟支 付的情况，承包人应按劳动合同约定及时支付用工人员工资。严禁承包人煽动组 织用工人员向发包人恶意讨薪。、承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付用工人员工资。如果 承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付 工人工资，则发包人有权选择下列任何一种方式得到补偿：A、在承包人履约保 证金中扣除；B、在进度款中扣除；C、在结算款中扣除。(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无一(6)办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间: 遵守政府部门及发包人

12、有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文 明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。办理相关手续 的时间由承包人根据施工进度安排，费用已包含在合同价款内。(8)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古 树名木保护工作的约定：打桩工程、基础工程、土方的开挖回填等工程，承包方 必须到现场进行勘察，并了解四周居民房屋现时状况，施工前承包方必须制订有 效的施工方案、支护方案及周边房屋检测等，做好支护、放坡、排水降水等防护 施工措施安排，避免出现因施工措施不够而引起的安全事故，如出现因施工引起 的事故则由承包方承担。周边房屋的桩前检测及桩后检测、支护、放

13、坡等施工措 施的费用在投标报价中考虑，发包方将不再增加该项费用。(9)保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：现场材 料应按指定的区域范围堆放，材料转运堆放现场要有专人管理、清扫，并保持场 内清洁；垃圾等要及时清理；工程竣工后，做到工完、料清、场地清。(10)提交竣工验收申请报告和竣工结算文件：V按通用条款第82.2款规定提交。口另作约定：承包人应在工程初检合格后30天内提交竣工验收申请报告。自工程竣工验收 合格之日起30天内递交全部结算文件，超过30天未提交资料或资料不齐的，每 延迟1天，发包人有权处以承包人0.5万元/天作为违约金，延迟天数超过30天 的，发包人可单方解除合同

14、，剩余工程款不予支付，由此造成的经济损失由承包 人承担。（11）计划生育要求：承包人不得容留或安排计划外怀孕人员居住、务工，如 工期超过一个月，则应向工地所在社区（村）计生部门申报工地内育龄妇女情 况；承包人应保证所聘用的流动人员育龄妇女有持验流动人口婚育证明、依时 参加季度孕检；聘用的常住人口育龄夫妇无违反相关的计生规定或已处理完 毕。（12）对发包人发出的整改通知，应及时按发包人的要求进行整改。承包人无 正当理由拒绝整改时，发包人可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙 方承担。（13）承包人必须为本工程购买公共责任险。任何由承包人的施工工作而引起 的事故纠纷由承包人负责解决并承担相关一

15、切的经济责任与法律责任。补充：承包人应按照国家城市建设档案管理规定和发包人有关整理工程档 案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定，整理提交合 格的竣工档案，存在问题时及时进行整理完善。工程质量验收合格通过后，按规 定向政府有关部门提交合格的竣工档案，同时提交两套竣工档案副本，五套完整 的竣工结算资料给发包人，并办理有关工程竣工验收备案手续。20.4承包人提供施工所需劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品的约定: 本工程所有材料采用优等品并符合国家及行业标准。21 .现场管理人员的任命和更换21.1 发包人现场管理人

16、员任命和更换：按通用条款约定。21.2 承包人代表任命和更换：按通用条款约定。21.3 监理工程师代表任命和撤回：按通用条款约定。造价工程师代表任命和撤回：按通用条款约定。21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：按通用条款约定。补充：项目负责人除发生下列情形之一外，不得更换：（一）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职 责的；（二）调离原工作单位的；（三）因管理原因发生重大工程质量、安全事故，施工单位认为该项目负 责人不称职或监理单位认为该项目总监不称职需要更换的；（四）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换 的；（五）因违法被责令停止执业的；（六）因犯

17、罪被羁押或判刑的；（七）死亡。发生上述情形需要更换的，施工单位应向建设行政主管部门填报建设工程 项目管理班子变更情况报告表，并附上有关证明文件，经审核同意方可变更。 同意变更后，建设行政主管部门应在管理信息系统上填写变更的内容。更换后的项目负责人应与前项目负责人的主要条件一致。若承包人提交的项 目负责人经建设行政主管部门审查未通过，发包人有权取消其中标资格，解除合 同，并对承包人已经完成工作不予补偿。项目负责人更换时需提供近一年（一年 是指提出更换前一个月往前推12个月）承包人为拟派项目负责人缴纳社保资金 的有效的社保证明材料。若项目负责人未提前经审核、批准替换而不到位、擅自替换的，承包人须向

18、 发包人支付违约金五万元/人次。项目负责人不能在两个或两个以上项目同时任职，且必须保证每月按要求驻 守现场，否则视为承包人违约。22 .发包人代表22.1 发包人代表及其权力的限制（1）发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话： 传真号码：（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：在行使下列权力时需得到发包人 批准。变更工程；变更工期；变更及确认合同价格。23 .监理工程师23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师（1）监理单位：法定代表人：（2）任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：23.3 (12)需要发

19、包人批准的其他事项：在行使下列权力时需得到发包人批准: 监理工程师发出的任何指令或通知需得发包人认可。24 .造价工程师24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)造价咨询人： 法定代表人:(2)任命()为造价工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码：24.3 (7)需要发包人批准的其他事项：造价工程师负责合同价款的核实，造 价师发出的任何指令或通知需得发包人认可。25 .承包人代表25.1 承包人任命()为承包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码:补充：25.2 承包人项目经理或建造师承诺常驻现场，代表承包人

20、履行与发包人签订的 本建设工程合同。25.3 承包人如需更换项目经理或建造师，应至少提前7天以书面形式通知发包 人，并征得发包人书面同意，后任项目经理或建造师继续行使合同文件约定的前 任项目经理或建造师的职权，履行义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更 换项目经理或建造师。25.4 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理或建造师， 承包人应及时采纳发包人的建议予以更换。26 .指定分包人26.1 依法指定的分包人及其有关规定：无 。(1)实施、完成部分永久工程的分包人：(2)提供材料和工程设备、服务的分包人：无。28.工程担保28.1 承包人提供履约担保的约定：有。履约担保的

21、金额：合同价的10%；(1)履约担保的形式：银行转帐。承包人以银行转帐的方式一次性转账到发包人指定的银行账户。（2）履约担保的提交时间：在签订施工合同前三天内。（3）履约担保退还时间的约定：从提供履约担保之日起至合同工程竣工验 收合格之日止。履约担保金在验收质量等级达到合格要求后一个月内将此担保金 无息退还给承包人。若有处罚和损失赔偿的则按合同有关处罚和损失赔偿约定计 算扣除的处罚和赔偿费用后不计利息退结余款，当处罚和损失赔偿费用超过履约 保证金的，则由中标人届时补交。口另作约定。（4）出具履约保函的担保人：1.4 4发包人提供支付担保的给定：无 。（1）支付担保的金额：（大写）L小写 ）（2

22、）提供支付担保的时间：口签订本合同时。口另作约定。（3）出具支付担保函的担保人：1.8 8担保内容、方式和责任等事项的约定：31 .不可抗力31.1 （4）不可抗力的其他情形：1、8级以上（包含8级）的台风；2、在连续24小时内所降雨量超过50mm （包含50mm）；3、在任何6小时内降雪量300 mm以上；4、摄氏40度以上（包含摄氏40度）的高温天气；5、摄氏零下5度以下（包含零下5度）的严寒天气；所有上述风、雨、雪、气温等都以顺德区气象局测定或公布的数据为准。32 .保险32.1 委托承包人办理保险事项有： 合同通用条款第32.1款的第（1）项；合同通用条款第32.1款的第（2）项； 合

23、同通用条款第32.1款的第（3）项；合同通用条款第32.1款的第（4）项。32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：办理保险事项所需保 险费已含在合同价内，发包人不另行支付。33 .进度计划和报告第三章评标办法经评审的最低投标价法即合理低价法评标办法前附表条款号评审因素评审标准2. 1. 1形 式 评 审 标 准投标人名称投标人名称或组织结构与资格预审时应一致，变更应 征得招标人同意；签字盖章1诚信投标承诺书：有法定代表人签字并加盖单位 章；2 .投标文件封面：有法定代表人或其委托代理人签字 （或盖章）并加盖单位章；3 .投标函：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖 章）并加盖单

24、位章；4 .投标总价：有法定代表人或其委托代理人签字（或 盖章）、加盖单位章；5 .法定代表人身份证明：有单位公章；6 .授权委托书：有法定代表人及委托代理人签字（或 盖章）并加盖单位章（若委托代理人签字的，需提交）。投标文件格式L投标文件出现以下情形时，视为重大偏差，作废标 处理：（1）修改了清单项目的数量、名称以及描述等，改 变了原工程量清单的实质内容；（2）投标文件的编制格式不符合招标文件的要求； （3）未按投标人须知前附表（一）的要求提交“工 程量清单综合单价分析表”的；2.因计价软件版本不同引起的投标文件格式与招标 文件不一致的（但实质内容无缺失），视为细微偏差， 不构成废标因素。注

25、：招标文件所提供的“投标文件格式”主要为投标 人编制投标文件的形式服务，其按格式响应的具体内 容应以招标文件中有关条款和要求为准。报价唯一投标人不能递交两份或多份内容不同的投标文件，或 在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个 报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备 选投标方案的除外。2. 1.2响 应 性 评 审 标工期应承诺工期且不超出招标文件规定的工期。工程质量符合第二章“投标人须知”第项规定。己标价工程量清单兀整、头质内谷无缺夫。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定。33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的约定：承包人在接到中标通知 书7天内,向工程师提交2

26、份进度计划，以供工程师批准。34 .开工34.2监理工程师在本合同签订后的（2天）内签发开工令。按合同通用条款规定的42天。另作约定：35 .暂停施工和复工35.4承包人原因造成暂停施工的其他原因：无。36 .工期及工期延误36.1 合同工程的工期约定为：50日历天。38.竣工日期38.1 计划竣工日期：42.质量目标42.1 工程质量标准：（1）合同工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准达到合格标准。（2）工程质量验收标准：符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收 规范、标准（或地方政府主管机关的具体规范、标准）；上级主管部门有关工 程竣工的文件和规定；符合招标文件的工程技术指标及各

27、项要求；工程设计 文件及施工、设计图纸；双方共同协商的标准。45 .安全文明施工45.5治安管理的约定：按合同通用条款的约定。V另作约定：按国家、广东省及佛山市和工程所在地现行有关规定执行。补充：1、本招标工程项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示 标志及防护标志，如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费 用，由承包人负责。发生事故的风险费用，包括在合同价中。承包人应严格执行 顺建发2008153号文顺德区建设工程文明施工管理规定，顺建发2007156号 文关于建设部建筑工程安全防护、文明措施费用及使用管理规定和省建设厅 建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法的通知，顺

28、建发2007179号 文关于在市政施工现场设置公示牌的通知，严格按照以上文件要求做好安全 防护和文明施工措施。2、根据关于进一步加强交通（市政）建设工程文明施工管理工作的通知 （顺建函120131254号要求，投标人必须做好本项目的文明施工管理工作，以达到“美城行动”检查要求，相关费用均包括在合同价中。46 .测量放线46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：按通用条款规定。46.4 测量放线误差的约定：按现行有关设计及施工验收规范规定。48.发包人供应材料和工程设备48.1 发包人是否供应材料设备V发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。口发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备

29、一览表”，作为 本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：/ 。49 .承包人采购材料和工程设备49.1 承包人采购的材料和工程设备：承包人大面积施工前须向发包人、监理提 出施工样板，经现场发包人、监理确认样板施工质量及效果后方能大面积施工， 否则，因质量或效果未能达到监理及发包人要求而造成的返工费用由承包人承 担，并承担工期延误的所有责任。承包人采购材料和设备由其自行负责运输和保 管。按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。另作约定：49.2 承包人供货要求：按通用条款规定。49.8 发包人指定的生产厂家或供应商：无。50 .材料和工程设备的检验试验50.4本工程材料

30、检验试验费为大包干项目，结算时不作增减。51 .施工设备和临时设施51.1 承包人配置施工设备和临时设施J按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。另作约定：51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无。53.隐蔽工程和中间验收中间验收部位有：中间验收部位包括：分部（子分部）工程、分项工程和检 验批。55.工程试车55.1 是否需要试车V不需要试车的，本条不适用。需要试车的，试车的内容和要求：56.工程变更56.4承包人提出工程变更建议发包人采纳承包人的建议带来利益的计奖方法：无。58.竣工验收58.1 竣工验收标准合同工程竣工验收标准：58.8 单位工程和工程部位验收V合同工程无单位工程

31、、无工程部位提前验收的，本款不适用。合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名 称、竣工验收时间和范围如下：1.1 （名称）工程或部位，竣工验收时间为其范围包括：1.2 （名称）工程或部位，竣工验收时间为其范围包括：58.9 施工期运行V合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位 的名称、运行时间如下：（名称）工程或部位，运行时间 为;其范围包括：（2）（名称）工程或部位，运行时间 为;其范围包括：58.10 竣工清场J按通用条款的规定。另作约定：58.11 施工队伍的撤离V按通用条款的规定，

32、承包人的人员和施工设备全部撤离施工场地。另作约定：59.缺陷责任与质量保修59.1 缺陷责任期计算缺陷责任期：贰年。59.8 工程质量保修计算质量保修期：依照国家建设工程质量管理条例及国家、地方规范标准执行。61.工程量61.1 清单工程量包括的工作内容J按通用条款的规定。另作约定：63.暂列金额63.1 暂列金额工元。65.暂估价65.1 招标暂估项目必须招标暂估价项目合同双方权利、义务材料、工程设备：专业工程：65.3非招标专业工程款的确定按通用条款的规定，由造价工程师与分包人确定。另作约定：66.提前竣工奖与误期赔偿费66.1 提前竣工奖(1)提前竣工奖额度V没约定提前竣工奖的，本款不适

33、用。 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为/ 元。(2)提前竣工奖的最高限额 按通用条款规定为合同价款的5%,即 / 元。 另作约定： 6.2误期赔偿费(1)如果因承包人原因(遇不可抗力因素除外)而导致未能依时完工，视为 承包人违约，则工期每拖延一天，每天按工程总造价的2%。作为违约金，该违约 金从承包人的工程款中扣除。逾期十五天，发包人有权终止合同，重新选择承包 人，承包人必须在五天内无条件撤离现场，造成的一切损失由承包人负责。(2)承包人的实际施工现场推进工期与承包人所提供的技术资料(施工组织 设计)中的施工进度控制表的单项工序工程出现偏差超过1/3临界危险工期时， 发包人以书面形式通知承

34、包人，如承包人7天内尚无具体整改调整工程进度的应 变措施的，发包人有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以 确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任及法律责任。(3)误期赔偿的最高限额V按通用条款规定为合同价款的5%,即 元。另作约定：67 .工程优质费67.1 优质优价奖的计算方法V没约定优质优价奖的，本款不适用；约定优质优价奖的，其计算方法：/68 .合同价款的约定与调整68.2合同价款的调整因素包括（包干工作内容除外）：后继法律法规的变化事件（工程量清单“编制说明”或专用条款已有约 定的，以约定为准）；项目特征描述不符事件（工程量清单“编制说明”或专用条款

35、已有约定 的，以约定为准）；分部分项工程量清单缺项漏项事件；V 工程变更事件；工程量偏差事件；V 费用索赔事件；现场签证事件；V 物价涨落事件；其他调整事件：无一70.项目特征描述不符事件70.3导致综合单价调整的方法：不作调整。72 .工程变更事件72.4调整承包人报价偏差的方法按合同通用条款的规定调整。V按以下方法调整：本工程采用固定单价合同，施工过程中如因修改图纸 或工程变更而引起工程造价的改变，按照先认同变更造价的增减，后施工的原则。 即设计单位出变更图纸及变更通知单交给发包人或工程师，发包人同意后交给承 包人的项目经理，由造价师核算增减造价并由承包人书面报告发包人同意后方可 施工。其

36、中调整部分的工程造价按以下原则确定： 工程量按实计算；属扣减工程的，综合单价按合同内工程量清单已有综合单价执行；属增加工程，合同内工程量清单有适用或类似的综合单价的，如果合同综合单 价低于招标控制价的综合单价，按合同报价单中已有综合单价或价格执行；如果 合同综合单价高于招标控制价的综合单价，则按本工程的招标控制价的综合单价 计算执行。属增加工程的，合同中没有适用或类似的综合单价的，由发包人委托造价咨询 单位核算并经勒流街道资管办审核通过，以审核通过的综合单价义投标下浮系数 作为该增加部分工程的综合单价。经甲乙双方确认后若发生争议由区工程造价管 理站协调。（投标下浮系数二（企业投标报价/招标控制

37、价）X100%）合同专用条款中另有相关规定的按专用条款的规定执行。73 .工程量的偏差事件73.2 调整分部分项工程方法： 调整结算分部分项工程费：口按合同通用条款的规定调整。J按以下方法调整：综合单价按72.4款调整。73.3 导致措施项目费调整的方法：调整结算分部分项工程费：按合同通用条款的规定调整。J按以下方法调整：结算时分部分项工程量费用高于投标报价分部分项工程 量报价时措施费不作调整，若小于时则按比例下调。75 .现场签证事件75.3现场签证报告的确认提交现场签证报告的时间：V按合同通用条款的时间提交。另作约定：76 .物价涨落事件76.3承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机

38、械费调整的方法：丕 作调整。（1）价格系数法各资源的权重系数约定如下：1）固定系数a为；2）人工权重系数b为；3）机械台班权重系数c为；4）钢筋权重系数d为；5）水泥权重系数e为；6）铜材权重系数f为；7）沥青权系数g为；8）其他资源的权重系数：78 .支付事项78.2计算利息的利率J按照中国人民银行发布的同期同类货款利率。另作约定：79 .预付款79.1 预付款的约定及管理（1）预付款的约定 没约定预付款的，本款不适用。V约定预付款的，预付款的金额为 元,其支付办法和抵扣方式,按本条有关专用条款的约定。（2）预付款的最高限额 按通用条款规定为合同价价款的30%,即/元。 另作约定：79.2

39、提交预付款支付申请期限按承包人在完成本三项工作后的7天内。另作约定：79.4 预付款抵扣方式：预付款按照期中应支付工程款的%扣回，直到扣完为止。其他方式：80 .绿色施工安全防护措施费（原安全文明施工费）80.1 绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额的约定（1）内容和范围V按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。另作约定：（2）绿色施工安全防护措施费的总金额为35226. 79元80.2 支付申请的提交与核实按合同通用条款的规定。另作约定：80.3 费用支付绿色施工安全防护措施费的支付办法和抵扣方式：按合同通用条款的规定。V另作约定：统一按进度款支付，进度款中已包含安全

40、防护、文明施工措施 费用的支付。补充违约责任：1）由于发包人未支付或未及时支付绿色施工安全防护措施费，而导致工程未 能按要求实施安全防护、文明施工，承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉 等损失，或因此无法取得建筑工程许可证的，发包人承担违约责任，赔偿因其违 约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。2）承包人按合同提取了安全防护、文明施工措施费用，而工程安全防护、文 明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔 偿因其违约给发包人造成的损失。3）根据关于进一步加强交通（市政）建设工程文明施工管理工作的通知 （顺建函120131254号要求，承包人必须做好本项目的文明

41、施工管理工作，以达 到“美城行动”各项检查要求，若现场文明施工措施不符合“美城行动”有关检 查标准，经建设单位函发要求整改，但没有落实整改或者整改不力的，建设单位 可以采用强制性手段对现场文明施工措施进行整改，整改发生一切费用由承包人 负责。81 .进度款81.1 约定支付期限和提交支付申请（1）支付期限以月为单位。以季度为单位。V以形象进度为准，具体为：1）施工合同签订，承包人进场施工后15天内，支付中标合同价10 %的工程 预付款（含安全防护、文明施工措施费）；2）工程完成50%后20天内，发包人支付至中标合同价30%的工程款；3）工程初检合格后20天内，发包人支付至中标合同价80%的工程

42、款；4）按合同约定时间完成，工程竣工验收合格并办理结算后一个月内，支付累 计不超过结算价97%的工程款；5）结算价3%作为质量保证金，质量保证金在保修期满一年并办理好验收及移 交手续后付清；承包人应在工程所在地缴纳增值税、凭工程所在地税务部门出具的已预缴增值税的税收缴款书申请支付工程款。承包人未能向发包人提供符合要求的发票 时，发包人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成的一切后果由承包人 自负。82.竣工结算82.1 结算的程序和时限：按合同通用条款的规定办理。V另作约定：补充结算程序：监理工程师收到结算资料后出具审核意见并报发包人审批, 然后发包人委托造价咨询公司编制工程结算书，结算书

43、由发包人、承包人单位 共同确认后，报勒流街道财政审核。83、结算款83.1 提交竣工支付申请(1)竣工支付期限J按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。口另有约定：84.质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的约定按合同通用条款规定为合同价的3%,即上元。V另有约定：结算价款的3 %(2)质量保证金的扣留按合同通用条款的规定，按每次应支期应付给承包人的进度款和结算款的 3%扣留。J另有约定：见本合同专用条款第81条的规定。86.合同争议86.4 调解或认定按合同通用条款的规定。争议调解或认定机构： 按合同通用条款的规定。 另有约定：86.6 仲裁或诉讼

44、解决争议的最终方式：向 (仲裁机构)申请仲裁。V向有管辖权的人民法院提起诉讼。90淇他90.3规费、税金项目结算时按顺德区政府发布的相关文件调整。91.保密要求91.1提供保密信息的期限：永久94.1 约定提供合同文件提供合同文本：V按通用条款的规定，由发包人向承包人提供提供。口另有约定：94.2 合同的份数：一式 份,双方各执 分。95.其他补充：95. 1必须遵照关于贯彻落实佛山市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 （试行）的通知顺民社发20167号文执行工资支付制度。96. 2必须遵照佛山市顺德区人力资源和社会保障局、佛山市顺德区国土城建 和水利局关于印发顺德区建筑施工企业工资支付保证

45、金管理暂行办法的通知 顺保发2014 17号文执行工资支付保证金制度。97. 3承包人要充分考虑工程周边（沿线）建构筑物的安全，施工前做好沿线建 构物的安全鉴定及监测工作，施工过程要采取必要的支护等相关措施，相关费用包 括在合同价中。98. 4承包人必须先到工地踏勘以充分了解工地位置，情况、道路、储存空间、装 卸限制、高压线路和其他管线的限制，以及任何其他足以影响承包价的情况，任何 因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。99. 5临时用水、用电、施工便道等一切相关的费用，承包人自行考虑，并包括在 合同价中。100. 6承包人应根据市场材料价格，考虑施工期间材价浮动风险进行报

46、价，结算时 不作调整。承包人的投标报价，应是完成合同条款上所列招标工程范围及工期的全 部，不得以任何理由予以重复，作为承包人计算单价或总价的依据。101. 7承包人所报的价格均包含完成该工程项目的成本，利润、税金、开办费、技 术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。102. 8承包人必须认真会审设计图纸，自行踏勘现场地形地貌，投标报价应综合考准其他1 .投标人不能以他人的名义投标、串通投标、或者以 其他弄虚作假方式投标。2 .投标文件不能附有招标人不能接受的条件。2. 1.3资 格 评 审 标 准已进行资格预审的，一般不再评审（需专家进行资格审查或复查的，应特别说明）营业执照具备有效的营业执照。安全生产许可证具备有效的安全生产许可证。资质等级符合第二章“投标人须知”第L4.1项规定。类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第L4.1项规定。信誉符合第二章“投标人须知”第项规定。项目负责人符合第二章“投标人须知”第项规定。其他要求符合第二章“投标人须知”第项规定。