一级建造师工程经济考试真题及答案解析 (2).docx

《一级建造师工程经济考试真题及答案解析 (2).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师工程经济考试真题及答案解析 (2).docx（66页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师工程经济考试真题及答案解析1.企业年初借入一笔资金，年名义利率为6%,按季度复利计息，年未本利和为 3184.09万元，则年初借款金额是()万元。【答案】B【解析】(l+r/m)m-l=(l+6%/4)4-l=6.136%, P=3184.09/(l+6.136%)=3000.00o2,关于技术方案经济效果评价的说法，正确的是()。A.经济效果评价应定性分析和定量分析相结合，以定性分析为主B.经济效果动态分析不能全面地反映技术方案整个计算期的经济效果C.融资前经济效果分析通常以，动态分析为辅D ,方案实施前经济效果分析通常存在一定的不确定性和风险性答案D【而Q A选项错误，

2、在技术方案经济效果评价中，应坚持定量分析与定性分析 相结合，以定量分析为主的。B错误，动态分析能较全面地反映技术方案整个计 算期的经济效果。C错误，融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅。3 .关于资金时间价值的说法，正确的是()A .资金的时间价值是资金随时间周转使用的结果B.资金的时间价值与资金数量无关C.资金的时间价值与资金周转的速度成反比D.利率是衡量资金时间价值的绝对尺度【答案】a【解析】其实质是资金作为生产经营要素，在扩大再生产及其资金流通过程中， 资金随时间周转使用的结果。影响资金时间价值的因素包括资金的使用时间、资 金数量的多少、资金投入和回收的特点、资金周转的速度。在单位时

3、间的资金增 值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大;使用时间越短， 则资金的时间价值越小。利率作为衡量资金时间价值的相对尺度。4 .关于财务基准收益率的说法，正确的是()。A.境外投资项目基准收益率的测定，可忽略国家风险因素B.财务基准收益率必须由政府投资主管部门统一确定C.财务基准收益率的确定应考虑资金成本、投资机会成本、通货膨胀和风险因素 D.财务基准收益率是投资项目可能获得的最高盈利水平【答案】C【解析】A错误，在中国境外投资的技术方案财务基准收益率的测定，应首先考虑国家风 险因素;B错误，在企业各类技术方案的经济效果评价中参考选用的行业财务基准 收益率，应在分析一定时

4、期内国家和行业发展战略、发展规划、产业政策、资源 供给、市场需求、资金间价值、技术方案目标等情况的基础上，结合行业特点、 行业资本构成情况等因素综合测定。C正确，D错误，基准收益率也称基准折现率，是企业或行业投资者以动态的观 点所确定的、可接受的技术方案最低标准的收益水平。方案经济效果指标影响越大。C选项错误,敏感度系数大于零，表示评价指标与不 确定因素同方向变化。D选项错误，敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标A 对于不确定因素F越敏感。38 .某企业为扩大投资规模，拟筹资15000万元，现有四个筹资方案，其中筹资 方案甲的相关数据如下表，筹资方案乙、丙、丁的综合资金成本分别为1L36%、

5、10.71%和11.93%,则仅根据上述条件，为完成筹资，依据综合资金成本应选择 的筹资方案为()。A.甲B.乙C.丙D.T【答案】c【解析】方案甲的综合资金成本=1000/1500X 7.5%+4000/15000X8%+3000/15000X 12 成 13%=11.1%,选综合资 金成本最小的为丙10.71%o39 .企业编制现金流量表时。短期投资视为现金等价物必须同时具备的条件是期 限短、流动性强，易于转换为已知金额的现金以及0A .价值变动风险小B.投资数额小C.预期收益高D.转换方式多【答案】a【解加】现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的 现金、价值变动风

6、险小的交易性金融资产。40.某销售合同履行过程中发生了合同变更，该变更增加了可明确区分的商品及 合同价款，且新增合同价款反映了新增商品的单独售价，对此变更，在会计上的 处理方式是()。A.将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理B.将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理C.将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理D ,将原合同已履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理【答案】C【解析】合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了 新增商品单独售价的，应当将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理。 41.价值工程中产品功能与成本的关系

7、图如下，关于图中两者关系的说法，正确 的()。A.随着产品功能水平F提高，生产成本C1降低，使用及维护成本C2增加B.在F处，产品的功能较少，生产成本C1、使用及维护成本C2较低，寿命周期 成本较低C.在F“处，产品功能较多，生产成本C1.、使用及维护成本C2均较高，寿命周期 成本较高D.在FO时，产品满足必要的功能需求，生产成本C1、使用及维护成本C2之和 对应的寿命周期成本最低【答案】D【解析】A选项错误，随着产品功能水平F提高，生产成本C1提高，使用及维 护成本C2降低，B选项错误，在F”处，产品的功能较少，生产成本C1较低、 使用及维护成本C2较高，寿命周期成本较高。C选项错误，产品功

8、能较多，生 产成本C1较高、使用及维护成本C2较低，寿命周期成本较高。42.根据建设工程工程量清单计价规范投标报价时必须按国家或省级、行政 有关权力部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是()。A.暂列金额、规费、税金B.安全文明施工费、规费、税金C.暂估价、规费、税金D.计日工、安全文明施工、税金【答案】B【而Q措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部 门的规定计价，不得作为竞争性费用。规费和税金应按国家或省级、行业建设主 管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。43 .某企业接受委托生产一台定制设备，约定售价50万元，生产完成后由客户自 提。企业生产该设备的生产费用为

9、30万元，应分摊的管理费用为5万元，财务 费用2万元，代垫设备运输费用4万元，从财务会计角度，企业生产销售该设备 的费用为()万元。A.32B.35C.37D.41【答案】c【而析】从会计核算的角度，费用按经济用途分为生产费用和期间费用两类，两类费用会计核算的处理过程不同。30+5+2=37万元，垫付设备运输费用4万元不属于这两类。44 .采用定额单价法和实物量法编制施工图预算的主要区别是()A.计算人工费、材料费和施工机械使用费的方法不同B.计算工程量的方法不同C.计算企业管理费的方法不同D.计算其他税费的程序不同【答案】a【力析】实物量法编制施工图预算的步骤与定额单价法基本相似，但在具体计

10、算 人工费、材料费和机械使用费及汇总三种费用之和方面有一定区别。45 .某施工合同项目预计总成本为3000万元，至第1年末，承包人自行施工部分 累计实际发生的合同成本为1200万元，合同约定由承包人采购的已进场待安装 工程设备200万元，已进场待使用的工程材料100万元。已预付分包工程款150 万元(分包工作量尚未完成)，则第1年末承包人的合同完工进度为()A.45%B.48%C.55%D.40%【答案】D【解析】合同完工进度二累计实际发生的合同成本一合同预计总成本xl00%=1200/3000X 100%=40%需要注意的是，累计实际发生的合同成本不包括施工中尚未安装或使用的材料成 本等与合

11、同未来活动相关的合同成本，也不包括在分包工程的工作量完成之前预 付给分包单位的款项。46 .因执行国家或社会义务，按计时工资标准支付给从事建筑安装工程施工生产 工人的工资属于建筑安装工程人工费中的().A.奖金B.特殊情况下支付的工资C.津贴补贴D.加班加点工资【答案】b【而析】特殊情况下支付的工资：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、 工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行 国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。 47.某技术方案年设计生产能力为3万吨，产销量一致，销售价格和成本费用均 不含增值税单位产品售价为300元吨。单

12、位产品可变成本为150元吨，单位产品 税金及附加为3元/吨，年固定成本为280万元，用生产能力利用率表示的盈亏 平衡点为()A.31.11%B.63.49%C.31.42%D.62.22%【答案】B【解析】平衡点产量=2800000/(300-150-3)=19047.62吨生产能力利用率 =19047.62/30000 X 100%=63.49%.工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础，其理由在于() A.投标人均应按工程量清单列出的项目不加修改地投标B.工程量清单列出的工程项目内容、数量和质量要求是投标人竞争的共同基础 C.投标人均按工程量清单中确定的计量规划计算工程量D.

13、工程量清单中的项目和综合单价是投标人平等竞争的基础和依据【答案】b【力析】工程量清单是由招标人负责编制，将要求投标人完成的工程项目及其相 应工程实体数量全部列出，为投标人提供拟建工程的基本内容、实体数量和质量 要求等的基础信息。这样，在建设工程的招标投标中，技标人的竞争活动就有了 一个共同基础，投标人机会均等，受到的待遇是公正和公平的。48 .某建设工程施工过程中，由于发包人设计变更导致承包人暂停施工，致使承 包人自有机械窝工10个台班，该机械的台班单价为400元/台班，台班折旧费为 300元/台班;承包人的租赁机械离工10个台班，台班租赁费用为500元，工作时 每台班燃油动力费100元;人员

14、窝工20个工作日，人工工资单价300元/工日， 人工窝工补贴100元/工日。不考虑其他因素，则承包人可以索赔的费用为()元。 A.14000B.15000C.16000D.10000【答案】d【建析】可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容 增加引起设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备 费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施 工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。自有机械：10X300=3000;租赁机械：500 X 10=5000;20 X 100=2000.3000+5000+2000

15、=10000 元.某施工项目因新冠疫情停工两个月，承包人在停工期何发生如下费用和损失: 按照发包人要求照管工程发生费用5万元，承包人施工机具损坏提失2万元，已 经建成的水久工程损坏损失3万元，疫情过后发包人要求赶工增加的赶工费用 10万元，根据建设工程施工合同示范文本），上述产生的费用和损失中，发 包人应承担（）万元，A.18B.52C.8D.20【答案】A【解析】5+3+10=18万元，事人按以下原则承担：永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成 的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；承包人施工设备的损坏由承包人承担；发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；因

16、不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的, 应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停 工期间必须支付的工人工资由发包人承担；因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费 用由发包人承担；承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承 担。49 .某拟建砖混结构工程，结构特征与概算指标相比，仅外墙装饰面不同。概算 指标中，外墙面为水泥砂浆抹面，单价为8.75元/m,每平方米建筑面积消耗量 为0.62m nV;拟建工程外墙为贴釉面豉，单价为41.50元/m m2,每平方米建筑面 积消耗量为0.84m i

17、tf,己知概算指标为508元/nV,则该拟建工程修正后的概算 指标为（）元/0 m2【答案】B一【解析】508+451.5 X 0.84-8.75 X 0.62=537.44 7G/m m2.根据建设工程施工合同（示范文本），尖于预付款的说法，正确的是（）.A ,预付款担保不宜采用银行保函和担保公司相保形式B.发包人在中期扣回预付款后，剩余的预付款担保金额可低于未被扣回的预付款 金额C.在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣回的预付款应与合同价款一 并结算D.发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权暂停施工【答案】C【解析】选项A,预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合

18、 同当事人在专用合同条款中约定选项B,发包人在工程款中逐期扣回预付款后, 预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付 款金额选项C,在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款 应与合同价款一并结算选项D,发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有 权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承 包人有权暂停施工.工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，根据建设工程工程量 清单计价规范，其正确的做法是()A,通过监理工程师下达变更指令要求承包人必须提前峻工，并支付由此增加的提 前竣工费用B.增加合同补充条款要求承包人采取加快工程

19、进度措施，发包人不承担赶工费用 C.征得承包人同意后，与承包人商定采取加快工程进度的措施，并承担承包人由 此增加的提前竣工费用D.发承包双方应签订补充合同约定提前竣工的赶工费用总额，并各承担50%的费 用【答案】C【解析】工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意 后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划：发包人 应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。多选题下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1 个错项，多选、错选均不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。50 .对于经营性项目，通过财务报表分析，计算财务指标，进

20、行经济效果评价的 内容有；A.盈利能力分析B.经济敏感分析C.偿债能力分析D.财务生存能力分析E.经济费用效益分析【答案】ACD【解析】经济效果评价的内容应根据技术方案的性质、目标、投资者、财务主体 以及方案对经济与社会的影响程度等具体情况确定，一般包括方案盈利能力、偿 债能力、财务生存能力等评价内容。51 .下列会计要素中属于动态会计等式组成要素的有()。A.收入B.利润c.费用D.所有权益E.资产【答案】.根据标准施工招标文件，下列导致承包人工期延误的费用增加的情形中， 承包人可以同时索赔工期费用利润的有()A ,承包人遇到不利物质条件B.不可抗力C.发包人原因引起的暂停施工D.延期提供施

21、工场地E.发包人提供的材料和设备不符合合同要求【答案】CDE.下列费用中，属于施工企业管理费的有()A.施工人员工资性津贴B.职工集体福利费C.施工现场场地清理费D ,劳动保护费E.工程点交费【答案】B.D58.下列费用中，属于工程建设其他费用中联合试运转费的有()。A.生产单位提前进厂参加设备调试的人员工资B.生产职工培训费C.施工单位参加试运转人员的人工费D.试运转所需低值易耗品费用E.交付生产前发生的必要的工业炉烘炉费【答案】【解析】联合试运转费是指新建或新增生产能力的工程项目，在交付生产前按照 批准的设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷 联合试运转所发生的费

22、用净支出。包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值 易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运 转人工费、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费。59.根据工程量清单规范，措施项目综合单价包括()A.规费B.人工费C .机械使用费D.企业管理费E. 一定范围的风险费【答案】BCDE【解析】我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价, 分部分项工程、措施项目、其他项目单价中综合了人、料、机费用、管理费、利 润，以及一定范围内的风险费用，单价中未包括规费和税金，是不完全费用综合 单价。60.下列成本费用中，属于技术方案现金流量表期中的有()。A.折旧费B.

23、外购原材料C.工资及福利费D.修理费E.利息支出【答案】BCD【解析】经营成本作为技术方案现金流量表中运营期现金流出的主体部分，是从技术方案 本身考察的，在一定期间（通常为一年）内由于生产和销售产品及提供服务而实际 发生的现金支出，按下式计算：经营成本二总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出 经营成本二外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用 61 .下列设备安装工程概算计算式中，属于概算指标法的有（）o A.设备安装费=设备安装工程量*预算单价B.设备安装费二设备原价*安装工程费C.设备安装费二设备总吨数*每吨安装费D.设备安装费二设备台数*每台设备安装费E.设备安装费二建筑面

24、积*单位面积安装费【答案CDE【而Q1、按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算;设备安装费=设备 原价X设备安装费率。2、按每吨设备安装费的概算指标计算;设备安装费二设备 总吨数*每吨设备安装费。3、按座、套、组、根或功率等为单位的概算指标计算。 4、按设备安装工程每平方建筑面积的概算指标计算。62.下列属于短期偿债能力指标的是（）A .权益乘数B.流动比率C.总资产净利润率D.营业增长率E.速动比率【答案】be【解加】常用的短期偿债能力比率包括流动比率、速动比率等63.企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本 确认一项资产（）A.该合同成本小于收入B.该成本

25、与一份当前或预期取得的合同直接相关C.该成本增加了企业未来合同履约义务的资源D.该成本能够收回【答案】BCD【解析】企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约 成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直 接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该 合同而发生的其他成本;该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;该 成本预期能够收回。64,下列有关农民工工资正确的有（）oA.农民工工资应当以货币形式通过银行转账或现金支付给农民工本人B.建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保，人工费拨付周期不超过1个月 C.施工总承包

26、单位、分包单位应当建立用工管理台帐，并保存至工程完工日工资全部结清后至少2年D.分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。 E.工程建设项目违反国土空间规划，工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资 的由建设单位清偿【答案】ABDE【解析】选项A,农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农 民工本人。选项B,建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保，人工费用拨 付周期不得超过1个月。选项C,施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理 台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。选项D,分包单位拖欠农 民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。选

27、项E,工程建设 项目违反国土空间规划、工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的，由建设 单位清偿。65 .关于应收账款管理目标，说法正确的是()A.应收账款是商业信用的直接产物，其管理目标是求得利润B.只有当应收账款所增加的盈利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款赊销 C.延长信用期，会使销售额增加，产生有利影响，应收账款，收账费用和坏账损 失减少D.拖欠时间越长，款项收回可能性越小，形成坏账可能性越大，企业应实施严密 的监督，随时掌握回收情况E.实施对应收票据及应收账款回收情况的监督，可以通过编制账龄分析表进行【答案】ABDE【解析】选项A,应收账款是企业流动资产中的一个重要项目，是商业信

28、用的直 接产物。企业发生应收账款的主要原因是扩大销售，增强竞争力，那么其管理的 目标就是求得利润。选项B,只有当应收账款所增加的盈利超过所增加的成本时, 才应当实施应收账款除销;如果应收账款除销有着良好的盈利前景，就应当放宽 信用条件增加除销量。选项C,延长信用期，会使销售额增加，产生有利影响; 与此同时，应收账款、收账费用和坏账损失增加，会产生不利影响。选项D,企 业已发生的应收账款时间有长有短,有的尚未超过收款期，有的则超过了收款期。 一般来讲，拖欠时间越长，款项收回的可能性越小，形成坏账的可能性越大。对 此，企业应实施严密的监督，随时掌握回收情况。选项E,实施对应收票据及应 收账款回收情

29、况的监督，可以通过编制账龄分析表进行。66 .下列属于工程量清单项目特征涉及的有()。A.项目的工程量B.项目施工方法C.项目的材质D.项目的规格、型号E.项目的工艺特征答案CDE【建析】清单项目特征主要涉及项目的自身特征(材质、型号、规格、品牌)、项 目的工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征.下列属于建筑企业劳务收入的是()A.提供机械作业B.设计业务C.让渡资产使用D.销售预制构件E.产品安装【答案】【解析】建筑业企业提供劳务一般均为非主营业务，主要包括机械作业、运输服 务、设计业务、产品安装、餐饮住宿等68.下列关于设备磨损的补偿方式，说法正确的是()A.大修理是对设备有形磨损的

30、局部补偿B.由于科学技术进步的无形磨损可通过现代化改装进行局部补偿C.不可消除的有形磨损可通过大修理进行局部补偿D.设备制造工艺不断改进，同类设备再生价值降低，致使原设备贬值，可通过现 代化改装进行局部补偿E.设备有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新【答案】ABE【解析】C选项错误，不可修理的有形磨损只能进行更新。D选项错误，设备制 造工艺不断改进，同类设备再生价值降低，致使原设备贬值属于第一种无形磨损。 69.下列有关价值工程的特点说法，正确的是() A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程分值产品是在分析它的结构，材质基础上，再去分析它的功能C.价值工程追求最低的成本水平D.价值工

31、程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化价 值E.价值功能是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动【答案】【解析】B选项错误，价值工程分析产品，首先不是分析它的结构，而是分析它 的功能，是在分析功能的基础之上，再去研究结构、材质等问题，以达到保证用 户所需功能的同时降低成本，实现价值提高的目的。C选项错误，价值工程并不 是单纯追求低成本水平，也不片面追求高功能、多功能水平，而是力求正确处理 好功能与成本的对立统一关系提高它们之间的比值水平研究产品功能和成本的 最佳配置。2021年一建各科记忆口诀2021年一建专属资料建设工程法规及相关知识祀忆口铁5关于偿债备付率的说

32、法，正确的是()A.偿债备付率大于1,说明偿付债务本息的能力不足B.偿债备付率从付息资金来源的角度反映企业偿付债务利息的能力C.偿债备付率是还本付息的资金与当期应还本金额的比值D.偿债备付率应在借款偿还期内分年计算【答案】D【解析】A错误，偿债备付率低，说明偿付债务本息的资金不充足，偿债风险大。正常情 况偿债备付率应当大于1,并结合债权人的要求确定。B、C错误，偿债备付率是从偿债资金来源的充裕性角度反映偿付债务本息的能 力，是指在技术方案借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当期应还本付 息金额的比值。D正确。6 .关于一次支付现值、终值、计息期数和折现率相互关系的说法，正确的是()。A.现

33、值一定，计息期数相同，折现率越高，终值越小.现值一定，折现率相同，计息期数越少，终值越大C.终值一定，折现率相同，计息期数越多，现值越大D.终值一定，计息期数相同，折现率越高，现值越小【答案】d【而析】A选项错误，现值一定，计息期数相同，折现率越高，经信越关F=(F/P,i, n)=Px(l+i)B选项错误，现值一定，折现率相同，计息期数越少，终值越小，F=(F/P, i, n)=Px(l+i)”;c选项错误，终值一定，折现率相同，计息期数越多，现香秘尔P=(P/F,i, n)=F/(l+i)H8 .下列现金流量中，属于资本金现金流量表中现金流出的是()A.应分利润9 销项税额C.建设投资D.

34、借款利息支付答案D8.下列发行债券发生的资金成本中属于资金占用费的是()A.债券利息B.代理发行费C.印刷费D.公证费【答案】a【盛析】BCD属于筹资费用。9.突发疫情，某单位接受攻府委托，要在15日内建成方舱医院，可采用的计价 方式()A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同【答案】d【而析】成本加酬金合同通常用于如下情况：记忆口诀1:法拉利法的形式：全国人大及其常委会制定的法律，主要有建筑法；国务院制定的行政法规，主要有aw盼询殛；地火;掰顺性撷 遽有隙询物aw盼询殛；地火;掰顺性撷 遽有隙询物管驰；频梅践僭防映地方政府制定的地方政府规章，主要有上海市建设工程造价

35、管理办法。记忆口诀 2：有责任的人成立机构，成名之后有钱有房法人应当具备的条件：依法成立；应当有自己的名称、组织机W、住所、财产蹴费；育的多独 立承担民 事责任；有法定代表人。记忆口诀3：霸王别姬糊快人包括机关法人、农村集俯济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性 自治组织 法人。记忆口诀4：满文小吃四十种建设工程f谑行为的终止：伸I期间届7献华I事务完成；被伸I人取消舜或者传1人辞去飙信I 人跌民事沅瑞初;华卧或者被他卧死匕作为被傕I人或部理灿法终匕记忆口诀5：四弟承建机翼用益物权包括 t瞳包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权和居住记忆口诀6：择内主债权与物权不同，物秘蜕

36、对权而债权是相对权：债权主体的木肌f性；债权内容的相对性；债 权责任的 相对性。记忆口诀7：小林君开地枪不需要办理施工许可证的建设工程限额以下物型噜（投资额 30 万元以下；建筑面积300平方米 以下；省级政府调整并报国务院住酬备案）；抑缴灾工程卸惬房屋遒t；农民自建低层住宅；已经办理了开工报告审批手续的；军用房屋建筑工程。记忆口诀8： 3+3+3=废止建设单位应从领取施工许可证之日起 3个月内开工，因故循辍助工 应向发证帙申i靛期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既栅工又不申请延期飒延期I操的，施工许可证自行废止。记忆口诀9：国外大公鸡法定招标的范围：承基础设施、公用事业等关系社会公共利益

37、、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国F翩织或者外国政府偏、援助资金的项目。记忆口诀10：蓄谋已久属于投标人相互串通投标：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；投标人之间约 定中标人; 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；属于同T团、协会、商会攀织财 的投标人按照i麴织要 求协同投标；投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。记忆口诀11:不约而同视为殳标人相互串喊标:不同投标人的投标文件由同一单位或者个腕制；不同投标人耕 同一单位或 者个人办理训示事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标 人的投标文件异常

38、一致 或者投标报价呈规律曜异；不同投标人白徽标文件相互混装；不同投标人 的投标保证金从同一单位或 者个人的账户转出。记忆口诀12：携妻乘公务车当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:因重大误解订立的;在订立合同时显失公的; 一那欺能胁迫的邨编乘反危傲仿而鞘械意酬情兄za的合同。记忆口诀13：稍安勿躁和蓄水需要施工单位办理的许可证：安全生产许可证和噪音排放申请许可。需 要建设单位办理的许可证：施工许可证和排水许可证。记忆口诀14：安史之乱建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发 管理机关办理安全生产许可证变更手续。记忆口诀 15： 一年两

39、险三人四预案，建章要求装备全，投资配专员，特安全安全生产许可证具备的安全生产条件：建出偿安的责拂J,制皎备的安全右弓瘴制度和操作 m 保证本单位安全生产条件所需资金的投入；设置安全生产管理机构，按照国家有糊定配备专 职安全员；谡负责人、项目负责人、专职安全员缝设主管部洞渚其他有关部门考核合格；特种作业人 员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作嵯作资格证书;管理人员和作业人员每年至少进行 1次安全生产教育培训并考核合格；依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意夕陆害保险， 为从业人员交纳保险费；施工现场的办公、生活E及(乍业场丽咬郅涉用具机械设备、施I机助配(锵合有关 安全妒法

40、律、法规、标准和规程的要求；有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或t行业I前隹的安钠护用郸口安全恸月膜；(10)有对危险性较大的分部分项I程及的项场易发生宜建 故的部位、环节的预防、监引第应急解；（n）有生产安全事故应急燃瞧、应急救援1织 或者应急 救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。记忆口诀 16： 313, 151安全事故等级划分：一般事故造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经 济损失；较大事故造成3人至10人死亡，或10人至50人重伤，或1000万至5000万元直接经济损 失；重大事故造成10至0人死亡，或50至100人重伤，或5000万至1亿元直接

41、经济损失；特别 重大事故造成30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失。记忆口诀17：重点监理外公豪宅建设:靠必须实行监理：国家重点建设工程；大中型公用事业工程;成片开发建设的住宅小区/呈；利用外国政府或者国防0织麒、援助资金的工程；国家规定/赎行监理的其他工程。记忆口诀18： 520最低保修期限:基础豌I程,房屋频蚀!虹程和主脩构工程,为设I十文佛脏的 该I程的合 理使用年限；屋面防水工程，有防水要求的卫生间，房间和外墙面的防渗漏5年；供热 与供冷系统2个采暖期供冷期；电气管线，供排水管道，设备安装和装修工程2年。记忆口诀19：完案子，报文书竣工验收应具备的法定条件:完成建

42、设工程设计和合同约定的各项内容;有例的技术档案和 施工管理资 料；有工程使用的主要赖材料、赖构配件和设备的进场读射皓；有勘察、设计、 施工、工程监理等 单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。记忆口诀20：老公是医生国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度。（工伤和生育由用人单位缴内，其余三瞅同缴纳）记忆口诀21：挖大坑涉及礴弟地下暗挖工程、高大模t虹程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论 证、审查。 专工舫铿冶跖翻重大修改的，施I单位应当按照论财艮告修改，并重懒织专家 进行论证。记忆口诀22：强国国家乐t分却融胜尿依 蟒性扇1，用

43、腕隹、地方树依团体扇箧企W滩是推荐性标准。记忆口诀23：水泥重TH帙 试件种拌留败施赃M翔送检用于承重结构的激社试央2）用于承重墙体的醐砂 浆试块；3）用于承重结构的钢筋及搬接头试件用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；6）用于承重结构的海疑土中使用的拗刷；7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料； 8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。记忆口诀24：元彪履被签当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的 物所在地 等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。记忆口诀 25：电信司机安拆篮球架子赖施工第怖业包括：赖

44、电工；撕架子工；翻起重信号司索工；戳起重机械司机翻起重机械 安赛询工；高处作业吊篮谡询工；经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。记忆口诀 26：少数服从多数，没有多数按首席仲裁裁决的作出：合议仲裁庭由三名仲裁员集体作出裁决，也可以按照多数仲裁员的意见作出；仲 裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。记忆口诀 27：定金、违约金、损失三选一找最大+定金定金龈J：给句-方不断债务无短求返喀;接定所方不履行（麟，应当双倍返还定金。定金合同从实际交付定金之日起生效;定金不得超过主合同标的额的2瞅超过部分无效。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违

45、约金或者定金条款（双倍原则）。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违 约金过分 高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。2021年一建专属资料公路工程管理与实务廷忆。铁考点1:试验路段试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于 200m。下列情况， 应进行试验路段施工：1.二级及二级以上公路路堤。2,填石路堤、土石路堤。3 .特殊地段路堤。4 .特殊填料路堤。5 .拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基。口诀：四新、二石、两特殊考点2：原地基处理要求.地基表层碾压处理压实度控制标准为:二级及二级

46、以上公路一般土质应不小于 90%；三、四级公路应不小于85%O低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。口诀：二级压十（实）、三减五考点3： 土质路堑开挖方法横向挖掘法：单层横向全宽挖掘法、多层横向全宽挖掘法纵向挖掘法：分层纵挖法、通道纵挖法、分段纵挖法混合式挖掘法：多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法口诀：短横长纵，单浅多深考点4：袋装砂井施工工艺整平原地面一摊铺下层砂垫层一机具定位一打入套管一沉入砂袋一拔出套管一机具移位 一埋砂袋头一摊铺上层砂垫层口诀：地下鸡（机）打鸣，小陈拔毛鸡（机）头上。解释：故事：有个技术员叫小陈第二天要去施工袋装砂井，但是半夜有只地下鸡老是

47、打鸣，小陈很生气，抓到鸡开始拔鸡头上的毛。考点5：加筋挡土墙碾压顺序填料摊铺、碾压应从拉筋中部开始平行于墙面进行，不得平行于拉筋方向碾压。应先向拉筋尾部逐步摊铺、压实，然后再向墙面方向进行。口诀：先中再尾后墙面考点6：试夯参数强夯和强夯置换施工前应在代表性路段选取试开区进行试夯，每个试夯区场地面积不应小于500m2。 试夯应确定单击夯击能、夯击次数、夯击遍数、间歇时间等参数。口诀：能次遍时（能吃便是福）考点7：滑模摊铺机适用条件上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。口诀：上5下6超高7半径小于50m,滑模铺筑不适宜。考点8：混合料的摊铺下、中面层采用走线法施工，表面层采用平衡梁法施工。口诀：下走线，上平衡考点9：路面碎石化施工在路面碎石化施工正式开始之前，选择有代表性的路段作为试验段，获取破碎参数。路面破碎时，先破碎路面侧边的车道，然后破碎中部的行车道。口诀：先两边后中间考点 10：宜综合考虑下列因素，合理确定每日施工作业段长度：施工机械和运输车辆的生产效率和数量；施工人员数量及操作熟练程度；施工季节和气候条件；水泥的初凝时间和延迟时间；减少施工接缝的数量。口诀：人材（水泥）机环（环