2023年一级建造师之一建机电工程实务精选试题及答案二.doc

《2023年一级建造师之一建机电工程实务精选试题及答案二.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师之一建机电工程实务精选试题及答案二.doc（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20232023 年一级建造师之一建机电工程实务精选试题及年一级建造师之一建机电工程实务精选试题及答案二答案二单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在轴系对轮中心找正时，一般先要以（）为基准，并且通常都以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整。A.低压转子B.中压转子C.高压转子D.电转子【答案】A2、（2015 年真题）下列塑料中，不属于热塑性塑料的是（）。A.聚氯乙烯B.聚苯乙烯C.聚丙烯D.环氧塑料【答案】D3、对大于 400m3 的球形罐进行焊后整体热处理，国内一般采用的方法是（）。A.电热板加热法B.内燃法C.炉内热处理法D.盘管火焰外热法【答案】B4、招投标的分类中，承包商

2、承担工程的设计及土建安装施工，并承担投产运行后设计指标的实现及施工质量的责任是（）。A.设计和采购总承包B.设计施工总承包C.采购及施工总承包D.施工总承包【答案】B5、干粉灭火系统施工程序中，管道安装的紧前程序是（）。A.施工准备B.吹扫C.设备和组件安装D.管道试压【答案】C6、工程观感质量应由验收人员通过（）来评定。A.讨论确定B.查阅资料确认C.用影像资料评定D.现场检查【答案】D7、关于炉窑砌筑，下列说法中错误的是（）。A.反拱底应从中心向两侧对称砌筑B.圆形炉墙不得有两层重缝C.除有专门规定外，拱和拱顶应错缝砌筑D.吊挂砖应预砌筑【答案】B8、机电工程项目施工招标投标管理中，下列关

3、于标底的说法，错误的是（?）。A.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高限价或者最高限价的计算方法B.标底必须公开C.一个招标项目只能有一个标底D.招标人可以自行决定是否编制标底【答案】B9、连续生产线上的设备安装标高测量应选用（）基准点。A.简单标高B.预埋标高C.中心标板D.木桩式标高【答案】B10、发电机设备的正确安装程序应为（）。A.定子就位定子及转子水压试验发电机穿转子氢冷器安装端盖、轴承、密封瓦调整安装励磁机安装对轮复找中心并连接整体气密性试验B.定子就位定子及转子水压试验发电机穿转子氢冷器安装励磁机安装端盖、轴承、密封瓦调整安装对轮复找中心并连接整体气密性试验C.定子

4、就位发电机穿转子定子及转子水压试验端盖、轴承、密封瓦调整安装氢冷器安装对轮复找中心并连接励磁机安装一整体气密性试验D.定子就位发电机穿转子定子及转子水压试验氢冷器安装端盖、轴承、密封瓦调整安装励磁机安装发电机穿转子对轮复找中心并连接整体气密性试验【答案】A11、施工企业使用实行强制检定的计量器具，应向指定的计量检定单位申请（）。A.仲裁检定B.周期检定C.后续检定D.使用检定【答案】B12、某工程的合同价为 7500 万元，根据职业健康和安全实施的要求规定，该工程配备安全工作人员应不少于（）人。A.1B.2C.3D.4【答案】B13、奥氏体不锈钢制塔器，试验用水中氯离子含量不得超过（）ppm。

5、A.10B.15C.25D.30【答案】C14、常用于高温炉墙的保温层的施工方法是（）。A.捆扎法B.拼砌法C.浇注法D.充填法【答案】B15、金属储罐安装方法中，适用于大型浮顶罐的是（）。A.倒装法B.正装法C.气顶法D.散装法【答案】B16、下列情况中，必须在接缝处包缠密封带的是（）。A.保温管道的直段与其附件的金属保护层接缝部位B.室内的保温设备及管道的金属保护层C.保冷管道支吊架穿出金属保护壳的位置D.保冷管道的变径部位【答案】C17、发电机定子吊装不可采用的方法是（）。A.大型流动式起重机组合吊装B.液压提升装置吊装C.专用吊装架吊装D.行车改装系统吊装【答案】A18、罐壁纵缝焊接采

6、用气电立焊时,说法正确的是（）。A.完成环缝焊接后才进行纵缝焊接B.自上向下焊接C.从中间向两端焊D.自下向上焊接【答案】D19、计量标准器具使用时,除应具备称职的保存、使用人员外,还应具备称职的（）人员。A.检定B.维护C.档案管理D.质量监督【答案】B20、在安全防范工程的施工中，安全防范设备检验检测后的紧后程序是（）。A.承包商确定B.深化设计C.管理人员培训D.工程施工【答案】C21、设备吊装的下列参数中，与吊装计算高度不相关的是（）。A.起重机最大回转半径B.设备高度C.基础和地脚螺栓高度D.索具高度【答案】A22、可在被绝热对象处于运行状态下进行施工的是（）。A.缠绕式B.涂抹式C

7、.捆扎式D.浇灌式【答案】B23、工业炉冬期施工的一般规定中，黏土、水玻璃和磷酸盐耐火浇注料的养护，应采用（）。A.蓄热法B.加热法C.干热法D.湿热法【答案】C24、下列选项中，属于吊装方法基本选择步骤中安全性论证内容的是（）。A.比较对多个吊装方法，进行技术可行性论证B.分析工期，所采用的方法不能影响整个工程进度C.进行最低成本核算D.从技术上分析，找出不安全的因素和解决的办法【答案】D25、关于导线连接要求,错误的说法是（）。A.跨越河流的导线不允许有接头B.跨越铁路的导线允许有接头C.电阻不超过同长度导线电阻的 1.2 倍D.接头处的机械强度不低于导线自身强度的 90%【答案】B26、

8、空调设备过滤网的阻力状态监测可用（）来监控。A.压力开关B.流量开关C.压差开关D.空气开关【答案】C27、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须进行的试验是（）A.通水试验B.通球试验C.灌水试验D.压力试验【答案】C28、关于不同电压等级建设项目对电能计量装置的要求，正确的是（）。A.10kV 电压的用户应配置共用的电能计量柜B.电流互感器二次线圈的保护和测量回路共用C.电压互感器二次线圈的保护和测量回路共用D.电压互感器专用回路电压降不得超过允许值【答案】D29、输送硫酸的管道采用的衬里是（）。A.块材衬里B.塑料衬里C.橡胶衬里D.铅衬里【答案】D30、（2019 年真题）关于工程测量的说法

9、，错误的是（）。A.通常机电工程的测量精度高于建筑工程B.机电工程的测量贯穿与工程施工全过程C.必须对建设单位提供的基准点进行复测D.工程测量工序与工程施工工序密切相关【答案】C31、分两段到货塔器采用在基础上逐段组对安装方式，下列工序顺序正确的是（）。A.基础验收、设置垫铁塔器现场检查验收运放至吊装要求位置整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固B.塔器现场检查验收运放至吊装要求位置基础验收、设置垫铁整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固C.塔器现场检查验收基础验收、设置垫铁运放至吊装要求位置整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固D.运放至吊装要求位置基础验收、设置垫铁塔器现场检查验收整体吊装

10、、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固【答案】B32、下列腐蚀类别中，属于按照金属腐蚀的机理分类的是（）。A.高温腐蚀B.大气腐蚀C.化学腐蚀D.土壤腐蚀【答案】C33、强制电流阴极保护系统施工中，说法不正确的是（）。A.电源设备所用外部电源应设置独立的配电箱B.深井阳极地床首末端应设置永久性地床标识桩C.深井阳极地床应安装非金属耐氯材料制造的排气管D.被保护的管道与电缆的连接宜采用铝热焊【答案】B34、吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（）。A.设备重量、设备外形尺寸B.设备外形尺寸、设备就位高度C.设备外形尺寸、吊索长度D.吊索长度、设备就位高度【答案】B35、强制电流阴

11、极保护系统施工时，其阳极四周应填充（）。A.沙土B.焦炭C.碎石D.木屑【答案】B36、下列温度传感器的信号中，空调设备的温度监控信号是（）。A.AIB.DIC.AOD.DO【答案】A37、电力线路保护区为两侧水平延伸距离各 0.75m 的敷设电缆是（）。A.架空线路B.海底电缆C.地下电缆D.江河电缆【答案】C38、下列设备验收内容中，不属于外观检查的是（）。A.润滑油脂B.非加工表面C.管缆布置D.焊接结构件【答案】A39、特种设备制造和安装、改造、重大修理过程监督检验的主体是（）。A.特种设备检验检测机构B.当地建设行政主管部门C.当地负责特种设备安全监督管理的部门D.建设单位质量监督管

12、理机构【答案】A40、为用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具是（）。A.A 类计量器具B.B 类计量器具C.C 类计量器具D.D 类计量器具【答案】B41、工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由（）填写。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质监单位【答案】C42、（2016 年真题）耐火喷涂料喷涂完毕后，应及时（）。A.作防水处理B.进行烘干C.开设膨胀缝D.敲击释放应力【答案】C43、下列费用中，不属于机械费的是（）。A.燃料费B.机械折旧费C.大修理费D.工具用具使用费【答案】D44、下列建筑管道绝热类型中，不属于按用途分类的是（）。A.保温B.保冷C

13、.加固增强D.加热保护【答案】C45、塔式起重机是常用的起重设备之一，塔式起重机的适用范围不包括（）。A.某一范围内数量多B.每一单件重量较小的设备C.作业周期短D.构件吊装【答案】C46、关于工业设备安装工程划分的说法，错误的是（）。A.分项工程应按设备的台(套)、机组划分B.同一个单位工程中的设备安装工程，可划分为一个分部工程C.大型设备安装工程，可单独构成单位工程D.大型设备安装工程的分项工程不能按工序划分【答案】D47、大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。A.低压转子B.中压转子C.高压转子D.电机转子【答案】A48、电子招标投标在截止投标时间前可解密提取投标文件的是（

14、）。A.招标投标监督部门B.招标办公室C.招标人D.投标人【答案】D49、观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。A.测量B.模拟C.检测D.触摸【答案】D50、使用实行强制检定的计量标准的单位和个人,应当向主持考核该项计量标准的有关人民政府计量行政部门申请（）。A.后续检定B.使用中检定C.周期检定D.仲裁检定【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列加固形式中，可以用于风管的内支撑加固的有（）。A.角钢内支撑B.扁钢内支撑C.螺杆内支撑D.钢管内支撑E.槽钢内支撑【答案】BCD2、采购环节设备验收的内容包括（）。A.核对验证B.外观检查C.现场见证检验D.运转调试

15、检验E.技术资料验收【答案】ABD3、吊装系统的失稳预防措施有（）。A.多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊车B.严禁超载C.通过主副指挥实现多机吊装的同步D.缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置E.细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装【答案】ACD4、胀锚地脚螺栓安装时，符合施工要求的有（）。A.钻孔处不得有裂纹B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于 10MPaC.螺栓中心距基础边缘的距离不小于 5 倍的胀锚螺栓直径D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰触E.钻孔直径和深度应与账锚地脚螺检相匹配【答案】AD5、预埋地脚螺栓检查验收，除验收其中心距外，还应验收（）。A.标高B.位置C

16、.深度D.孔壁垂直度E.露出基础的长度【答案】AB6、县级以上地方人民政府计量行政部门监督和贯彻实施计量法律、法规的职责,除贯彻执行国家计量工作的方针、政策和规章制度,推行国家法定计量单位;制定和协调计量事业的发展规划,建立计量基准和社会公用计量标准,组织量值传递;对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督及监督检查计量法律、法规的实施情况外还应包括（）。A.计量认证B.组织仲裁检定C.调解计量纠纷D.计量检定E.新产品定型鉴定【答案】ABC7、机电工程项目服务采购包括（）。A.招标文件编制B.机电设备调试C.机电设备运输D.机电工程初期维修E.可行性研究【答案】A8、县级以上地方人民政府计量行

17、政部门监督和贯彻实施计量法律、法规的职责,除贯彻执行国家计量工作的方针、政策和规章制度,推行国家法定计量单位;制定和协调计量事业的发展规划,建立计量基准和社会公用计量标准,组织量值传递;对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督及监督检查计量法律、法规的实施情况外还应包括（）。A.计量认证B.组织仲裁检定C.调解计量纠纷D.计量检定E.新产品定型鉴定【答案】ABC9、下列关于金属风管加固的描述，错误的是（）。A.边长大于 630mm 的矩形风管，应采取加固措施B.边长大于 800mm 的矩形保温风管，应采取加固措施C.单边平面面积大于 1.0 的低压矩形风管，应采取加固措施D.管段长度大于 12

18、50mm 的低压矩形风管，可采取楞筋加固措施E.管段长度大于 1250mm 的中压矩形风管，应采取角钢加固措施【答案】C10、在工业管道安装前应完成工作有（）。A.清洗B.脱脂C.内防腐D.衬里E.试压【答案】BCD11、建筑智能化系统调试检测前应提交的资料包含（）。A.工程技术文件B.设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录C.检测项目负责人D.分项工程质量验收记录E.检测小组成员【答案】ABD12、流动式起重机制订吊装技术方案重要依据的基本参数主要有（）。A.额定起重量B.起重机总重量C.最大幅度D.最大起升高度E.吊装载荷【答案】ACD13、机械设备安装的一般程序包括（）。A.开箱检查B.

19、基础测量放线C.润滑与设备加油D.工程验收E.投入运行【答案】ABCD14、施工单位项目经理部负责质量验收评定工作的部门包括（）。A.安全管理部门B.工程技术部门C.物资管理部门D.质量部门E.试验部门【答案】BCD15、焊接设备选用原则包括()A.安全性B.适用性C.耐受性D.先进性E.经济性【答案】ABD16、关于光缆的施工要求，正确的有（）。A.动态弯曲半径应大于光缆外径的 15 倍B.光缆的牵引力不应超过 150kgC.光缆的牵引速度宜为 10m/minD.一次牵引的直线长度不宜超过 1kmE.光纤接头的预留长度不应小于 5m【答案】BCD17、排水管道的安装中，属于主控项目的是（）A

20、.灌水试验B.防火套管的安装C.生活污水管的坡度D.排水管支架间距E.清理去污【答案】ABC18、在矩形风管无法兰连接中，适用于中压风管连接的是（）。A.S 型插条B.C 型插条C.薄钢管法兰插条D.薄钢板法兰弹簧夹E.直角形平插条【答案】BCD19、下列系统调试检测内容中，属于变配电系统调试检测的有（）。A.变压器超温报警B.配电线路直流电阻C.储油罐液位监视D.应急发电机机组供电电流E.不间断电源状态【答案】ACD20、电站锅炉系统的锅炉本体主要由炉膛、燃烧器和（）等部件构成。A.水冷壁B.再热器C.空气预热器D.省煤器E.给煤制粉设备【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一

21、、（2010 年真题）某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到 10m，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温；无负荷调整试运转。项目部组建后立即着手下列工作：（1）根据工程内容安排各专业的施工顺序。（2）根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。（3）制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重 50t，安装高度 1.2m，拟采用 90t 汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下 90t 汽车吊吊装能力为 52t。

22、（4）制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过 6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。（5）制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高 20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用 36V 安全行灯作为内部照明。【问题】1.安排本工程的施工顺序。4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题【答案】1.球磨机安装其他辅机安装煤粉仓制作安装

23、非标管道制作安装电气及自动化仪表安装保温无负荷调试。4.（1）每组垫铁总数不得超过 5 块；（2）最薄的一块垫铁应放在中间；（3）垫铁之间应点焊牢固；（4）垫铁不得与设备底座点焊二、（2014 年真题）某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房及厂房内的 2 台额定吊装重量为 35t 的桥式起重机（简称桥吊）安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备，分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥吊安装完成后，用桥吊进行气体压缩机的吊装，超过 30t 的压缩机大部件用 2 台桥吊抬吊的吊装方法，其余较小部件采用 1 台桥吊吊装，针对

24、吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件：事件 1：专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制专项方案，组织了专家论证，上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时，要求桥吊安装实施监督检验程序。【问题】2.35t 桥吊安装为何要实施监检程序？检验检测机构应如何实施监检？【答案】35t 桥吊属于起重类特种设备，按照起重机械的监督检验规定，应实施安装监检。检验检测机构应到施工现场实施监检，按照相应安全技术规范进行。三、某公司投资建设一蜡油深加工工程项目，经招标，由 A 施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括两台大型设备的安装，高压工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调

25、试工程、管道安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程、土建工程等。其中，A 施工单位将单位工程压缩机厂房分包给 B 安装公司。蜡油工程的关键大型设备两台，各重 300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A 施工单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B 安装公司拟将网架顶分为 4 片，每片网架重 12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位；房顶设备重 10t，采用汽车起重机吊装。合同要求该工程 2012 年 9 月开工，2013 年 6 月 30 日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬期不停止施工作业。为了保证工程顺利进行，A

26、施工单位编制了设备安装施工方案、设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B 安装公司编制了压缩机厂房工程施工方案。问题：1、针对本工程，A 施工单位和 B 安装公司各应编制何种施工组织设计？2、A 施工单位和 B 安装公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？3、施工方案一般包括哪些内容？4、为完成本工程的安装任务，A 施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格？说明理由。5、分析说明 B 安装公司分包的工程中，有哪些吊装方案属于危险性较大的专项工程施工方案？这些方案应如何进行审核和批准？【答案】1.A 施工单位应编制蜡油深加工工程施工组

27、织总设计。B 安装公司应编制单位工程(压缩机厂房工程）施工组织设计。2.A 施工单位至少还应编制：大型设备吊装施工方案、管道清洗和试验方案、无损检测方案、单机试运行方案、冬期施工方案。B 安装公司至少还应编制：网架吊装安装施工方案、高处作业施工方案。3.施工方案一般内容包括：工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。4.A 施工单位至少应具备 GC1级压力管道安装资格。本工程的高压油气工艺管道属于压力管道的工业管道GC1 级，应具有该级别压力管道安装资格。大型加氢裂化反应器属于压力容器，从事压力容器整体就位和整体移位安装

28、，安装单位应取得特种设备安装改造维修许可证1 级许可资格，但取得 GC1 级压力管道安装许可资格的单位，从事 1 级许可资格中的压力容器安装工作，不需要另取得压力容器安装许可资格。5.网架吊装安装施工方案、房顶设备吊装施工方案属于危险性较大的安全专项施工方案，其中网架吊装安装施工方案中，网架吊装是采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN（相当于 10t)及以上的起重吊装工程，属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。房顶设备吊装施工方案由 B安装公司技术部门组织审核，单位技术负责人签宇，并经总承包单位技术负责签字，然后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。网架吊装安装施工方案还应

29、由总承包 A 施工单位组织召开专家论证会，经总包单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人签字后实施。四、【背景资料】某机电设备安装公司经招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、50 以上的管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生下列事件：事件 1：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带

30、着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。事件 2：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。事件 3：厂区主电缆未按时到场，拖延工期 5 天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。事件 4：分包单位为抢工期，将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。事件 5：测量导线对地的绝缘电阻，以及缆芯间或相邻导线间的绝缘电阻时，发现一回路的绝缘电阻值不符合规定，经找出原因，进行处理，达到合格。【问题】1.事件 1 中的分包存在哪些问题？2.事件 2 的施工现场道路和场地问题应该由

31、谁负责解决？为什么？3.事件 3 中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理？应怎样解决？4.事件 4 中分包单位对业主提供材料未经检查就用于施工的做法是否得当？材料进场验收有何要求？5.事件 5 中绝缘电阻值不符合规定是何原因？如何进行处理达到合格？【答案】1.事件 1 中工程分包存在问题如下：（1）分包队伍尽管有一定经验和营业执照,但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。按合同法规定承担工程分包的单位必须具备相应资质；（2）主体工程不许分包,这是合同法明文规定,而本工程不但把主体工程分包出去,而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍,这是绝对不允许的；（3）工程分包2.事件 2 中施工

32、现场的道路、场地应由安装公司解决。理由是：（1）总合同明文规定安装现场的协调由安装公司负责；（2）住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的建设工程施工专业分包合同明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地,确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。3.合理。解决方法:因分包单位是与安装公司签订的分包合同,而与业主无合同关系和直接的经济关系,而安装公司与业主有直接的合同和经济关系,而合同中规定电缆等主材业主提供。今已拖期,直接影响到安装进度,安装公司有督促业主的责任,也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和要求工期顺延的要求。

33、4.不得当。材料进场验收要求：1.进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收；要求复检的材料应有取样送检证明报告。2.按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。3.验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。4.做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。5.不符合、不合格拒绝接收。五、（2017 年真题）某厂的机电安装工程由 A 安装公司承包施工，土建工程由B 建筑公司承包施工。A 安装公司、B 建筑公司均按照建设工程施工合同（承包文本）与建设单位签订了施工合同。合同约定：A 安装公司负责

34、工程设备和材料的采购，合同工期为 215 天（3 月 1 号到 9 月 30 号），工期提前一天奖励 2 万元，延误一天罚款 2 万元。合同签订后，A 安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：1.A 安装公司项目部进场后，因 B 建筑公司的原因，土建工程延期10 天交付给安装公司项目部，使得 A 安装公司项目部的开工时间延后了 10天。2.因供货商厂家原因，订货的不锈钢阀门延期 15 天送达施工现场。A 安装公司项目部对阀门进行了外观检查，阀体完好、开启灵活，准备用于工业管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对

35、不锈钢阀门进行试验，试验全部合格。3.监理工程师发现，A 安装公司项目部已经开始压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行整改，并向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。因以上事件造成工期延误，A 安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期 25 天。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在 10 月 4 日完成。【问题】3A 安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款？金额是多少万元？说明理由。【答案】A 安装公司应得到工期提前奖励；奖励金额是 12 万元；理由：事件 1中 A 安装公司项目部进

36、场后，因 B 建筑公司的原因，土建工程延误 10 天，可以索赔工期 10 天；事件 2 中因供货厂商原因，订货的不锈钢阀门延期 15 天，因A 公司负责设备材料的采购，所以不可索赔。计算可以索赔的总工期为 10 天，也就是按照原计划，索赔工期后应 10 月 10 日完工，10 月 4 日完工提前 6 天，A 安装公司项目部应得到的奖励金额=62=12（万元）。六、【背景资料】某公司投资建设一蜡油深加工工程项目，经招标，由 A 施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括两台大型设备的安装，高压工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试工程、管道安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程、土建工程等。

37、其中，A 施工单位将单位工程压缩机厂房分包给 B 安装公司。蜡油工程的关键大型设备两台，各重 300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A 施工单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B 安装公司拟将网架顶分为 4 片，每片网架重 12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位；房顶设备重 10t，采用汽车起重机吊装。合同要求该工程 2012 年 9 月开工，2013 年 6 月 30 日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬期不停止施工作业。为了保证工程顺利进行，A 施工单位编制了设备安装施工方案、设备安装调试施工方案、管道组对焊接方

38、案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B 安装公司编制了压缩机厂房工程施工方案。【问题】1）.针对本工程，A 施工单位和 B 安装公司各应编制何种施工组织设计？2）.A施工单位和 B 安装公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？B 安装公司至少还应编制：网架吊装安装施工方案、高处作业施工方案、汽液交换设备吊装方案。3）.施工方案一般包括哪些内容？4）.为完成本工程的安装任务，A 施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格？说明理由。5）.分析说明 B 安装公司分包的工程中，有哪些吊装方案属于危险性较大的专项工程施工方案？这些方案应如何进行审核和批准？【答案】（1）A 施

39、工单位应编制蜡油深加工工程施工组织总设计。B 安装公司应编制单位工程(压缩机厂房工程）施工组织设计。（2）A 施工单位至少还应编制：大型设备吊装施工方案、管道安装、清洗和试验方案、无损检测方案、单机试运行方案、冬期施工方案。（3）施工方案一般内容包括：工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。（4）A 施工单位至少应具备 GC1 级压力管道安装资格。本工程的高压油气工艺管道属于压力管道的工业管道 GC1 级，应具有该级别压力管道安装资格。大型加氢裂化反应器属于压力容器，从事压力容器整体就位和整体移位安装，安装单位应取得特

40、种设备安装改造维修许可证1级许可资格，但取得 GC1 级压力管道安装许可资格的单位，从事 1 级许可资格中的压力容器安装工作，不需要另取得压力容器安装许可资格。（5）网架吊装安装施工方案、房顶设备吊装施工方案属于危险性较大的安全专项施工方案，其中网架吊装是采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN（相当于 10t)及以上的起重吊装工程，属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。房顶设备吊装施工方案由 B 安装公司施工前组织工程技术人员编制，公司技术负责人签字、加盖 B 单位公章，并经总承包单位技术负责人签字、加盖 A 单位公章，然后由项目总监理工程师审核签字、加盖执业印章后方可实施。

41、网架吊装安装施工方案还应由总承包 A 施工单位组织召开专家论证会，专家论证前，施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。七、（2014 年真题）某机电工程公司通过投标总承包了一工业工程，主要内容包括：施工基础施工、厂房钢结构制作和吊装、设备安装调试、工业管道安装及试运行等。项目开工前，该机电工程公司按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，编制了各项工作逻辑关系及工作时间表（见表 1）。该项目的厂房钢结构选用了低合金结构钢，在采购时，钢厂只提供了高强度、高韧性的综合力学性能。【问题】2.钢厂提供的低合金结构钢还应有哪些综合力学性能？【答案】2.钢厂提供的低合金结构钢除了高强度、高韧性，还应

42、有低的冷脆转变温度、良好耐腐蚀性、良好的冷成形和焊接性能等综合性能。八、（2014 年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产 1000 吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产 1000 吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000 吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产 8000 吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以 PC 承包形式分别招投标。最终 A、B、C 公司分别承担了三种不同类型的工程，C 公司还同时承担了全厂 110KV 变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，

43、并明确施工场地、施工道路、100 吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件 1：A 公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件 2：B 公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期 5 天，并发生窝工费及其他费用 5 万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工 4 天，发生窝工费 2 万元；因大暴雨成灾停工 3 天；设备安装工程量经核实增加费用4 万元；因材料涨

44、价，增加费用 20 万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用 16 万元。事件 3：C 公司完成 110KV 变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行 12 小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件 4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】5.事件 4 中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？【答案】5.地脚螺栓孔应验收螺栓孔中心位置、深度、孔壁垂直度九、北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程，经招标，由 A 施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括 2 台大型加氢裂化反应器的安装，高压油气工艺管道

45、安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中，A 施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给 B 建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备 2 台加氢裂化反应器，各重 300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A 单位现场整体安装。A 单位进行一台旧油罐改造时，在罐内环焊缝碳弧气刨清作业时，采用的安全措施有：36V 安全电源作为罐内照明电源；打开罐体的透光孔，人孔和清扫孔，采用自然对流方式通风，经安全检查，存在不符合安全规定之处。合同要求该工程 2019 年 9 月开工，2020 年 6 月 30 日完工。为了

46、加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬季不停止施工作业。为了保证工程顺利进行，A 施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。【问题】1.A 施工单位应从哪些方面对 B 建筑工程公司进行管理？2.A 施工单位除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？3.为完成本工程的安装任务，A 施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格？说明理由。4.指出罐内清根作业中不符合安全规定之处，并阐述正确的做法。并列出罐内作业时还有哪些安全技术措施？【答案】1.A 施工单位对 B 公司（分包单位）的管理应包括：施工准备、进场施工

47、、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等方面。2.A 施工单位至少还应编制：大型设备（反应器）吊装施工方案、管道的无损检测方案、压力试验方案、清洗冲洗方案、单机试运行方案、冬期施工方案。3.A 施工单位至少应具备 GC1 级压力管道安装资格。因为：根据特种设备安全法的有关规定，高压油气工艺管道属 GC1 级，所以安装单位应具有 GC1 压力管道安装资格。大型加氢裂化反应器属于压力容器，从事压力容器整体就位和整体移位安装，安装单位应取得 1 级压力容器安装许可资格，但取得 GC1 级压力管道安装许可资格的单位，可以从事 1 级许可资格中的压力容器安装工作，不需要另外

48、取得压力容器安装许可资格。4.罐内清根作业不符合安全规定之处及整改如下：（1）照明电压采用 36V 不正确，应该是 12V；（2）罐体内部只采用自然通风不妥，还应采用强制通风（机械通风）的措施。罐内作业还应有以下措施：（1）编制密闭容器内作业的安全技术措施，并对作业人员进行交底；（2）清除置换罐内气体，进行罐内气体取样分析；（3）关闭与罐相连的阀门，并用盲板隔离；（4）设置专人监护。一十、某水泥厂新建一条日产 5000t 新型干法水泥生产线，其中机电安装工程以 GC 模式进行了公开招标，共有 A、B、C、D、E 五家公司参与投标。评标委员会由 6 人组成，其中有建设单位邀请的 4 名经济技术专

49、家和 2 名建设单位代表，在评标过程中，由于 A 公司为私营企业，评标委员会要求 A 公司如果中标需多交 10%的质量保证金，A 公司提出抗议，但未被采纳。B 公司认真研究了招标文件，在施工组织设计编制中，重点描述了企业信誉、施工装备、技术水平等自身优势，争取对评标人员有较大的吸引力，但优点不够突出，最终由准备更加充分的 C 公司中标。生产线变电设备使用油浸式变压器，由于变压器本身较重，运输时变压器内未充绝缘油，开箱检查时发现变压器内部潮湿，绝缘电阻值达不到要求，后经干燥处理达到了设计要求。C 公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后，对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测

50、量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务。粉末设备使用的2.2m7m 球磨机重 30t,项目部根据现场情况编制了详细的安全专项吊装方案。吊装方案拟采用两台 50t 汽车吊抬吊，根据现场情况和起重机的特性曲线，选择了合适的起重机。破碎机的动力设备使用 30KW 交流异步电动机，电机安装完成后，进行单机试运行，发现电机噪声较大，后经检查发现有 2 组垫铁在设备运转后被振松动，与设备接触不良造成。后经技术处理，运转正常。所有电气和设备安装调试完成后，由建设单位组织相关单位进行了试运行，顺利通过验收。【问题】1.指出本案例中评标委员会的构成存在哪些问题？A 公司提出的抗议是否合理？说明理由。2.案例中油