上海市2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷B卷含答案.doc

《上海市2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷B卷含答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上海市上海市 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务考前年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺模拟试卷冲刺模拟试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、运输民用爆炸物品的，应当凭（）按照许可的品种、数量运输。A.民用爆炸物品运输许可证B.民用爆炸物品购买许可证C.民用爆炸物品安全许可证D.民用爆炸物品生产许可证【答案】A2、关于炸药库库区的布置原则，不正确的是炸药库库区应远离（）。A.井口B.居住区C.输电线路D.专用水池【答案】D3、下列合同文件中对同一内容的规定不一致时，应以（）中的规定为准。A.通用合同条款B.技术标准C.专用合同条款D.已标价工

2、程量清单【答案】C4、关于矿山工程调度工作的做法，不正确的是（）。A.交用期紧迫的工程应优先协调、安排B.进度、劳力安排等事务决策，由碰头会决定C.危及工程质量的行为及时汇报有关领导D.需要调度作业计划应经主管技术部门同意【答案】C5、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部门D.生产经营单位【答案】D6、关于项目分承包，下列说法错误的是()。A.不能将风险大的内容分包给分承包单位?B.施工分包招标工作应考虑法律、法规的要求?C.大宗材料采购采用分包时应坚持对其招标进行过程控制?D.要明确对分承包商转让和再分包的

3、限制【答案】A7、当井筒深度小于 400m，施工管理技术水平薄弱，凿井设备不足，无论井筒直径大小，应优先选用（）。A.平行作业B.混合作业C.单行作业D.掘、砌、安一【答案】C8、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C9、配制混凝土时，选用的粗骨料最大粒径不得超过钢筋最小间距的（）。A.14B.12C.23D.34【答案】D10、立井井筒表土段采用冻结法施工时，其水文观测孔应该布置在()。A.井筒掘进断面内B.井筒冻结圈上C.井筒掘进断面外D.井筒附近【答案】A11、井内的安全梯应

4、靠近（）悬吊。A.抓岩机B.吊桶C.伞钻D.井壁【答案】D12、根据煤矿井巷工程施工规范GB 50511-2010，泥岩、胶结不好的砂岩、煤等属于()岩层。A.稳定B.中等稳定C.弱稳定D.不稳定【答案】C13、以下招标人对投标人提出的要求，属于不合理的是（）。A.有同类项目的实绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同意垫资【答案】D14、工序能力指数记为 CP 可以判别工序施工状态好坏。一般把工序能力指数分5 级，其中，表示工序能力指数合格，但不充分的是等级（）。A.特级B.AC.BD.C【答案】C15、关于土钉墙支护方法的说法，正确的是（）。A.适用于水位高的地区，

5、土层为黏土、砂土和粉土B.采用土钉墙支护的基坑，深度不宜大于 12m，使用期限不宜超过 18 个月C.施工时土钉虽深固于土体内部，但无法提高周围土体的承载能力D.应先喷后锚，严禁先锚后喷【答案】B16、预裂爆破的正确做法是()。A.采用耦合装药B.在主爆区之前起爆C.在开挖边界外布置密集炮孔D.不可用于深孔爆破作业【答案】B17、关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是（）。A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高B.土颗粒排列越紧密，其内摩擦角越高C.松砂的内摩擦角为零D.颗粒粗糙度越大，排列越不整齐，其强度越低【答案】B18、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的()方可运输。A.50B.

6、70C.80D.100【答案】D19、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.荒直径小于 5m 时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】B20、关于尾矿库建设对企业资质要求的说法，错误的是()。A.勘察单位应具有矿山或岩土工程类勘察资质B.设计单位应具有金属非金属矿山工程设计资质C.施工单位应具有矿山工程施工资质D.安全评价单位应具有选矿工程安全评价资质【答案】D21、对于工程质量一般事故中的直接经济损失部分给出了其下限，即直接经济损失所在范围为（）。A.50 万元以上 500 万元以下B.50 万元以上 1000

7、万元以下C.100 万元以上 500 万元以下D.100 万元以上 1000 万元以下【答案】D22、下列施工环境对作业人员身体无严重不良影响的是()。A.噪声B.高温C.辐射D.积水【答案】D23、建井期间较早建成的水塔或蓄水池等构筑物，属于（）性质。A.可利用永久构筑物B.必须拆除的建筑物C.后期不可利用建筑物D.临时性构筑物【答案】A24、混凝土中的含砂率是指（）。A.砂子与骨料总的质量之比B.砂子与骨料总的体积之比C.砂子与混凝土总的质量之比D.砂子与混凝土总的体积之比【答案】A25、浮选法中使矿物颗粒浮起的基本方法是()而使颗粒浮起。A.使矿物颗粒相对密度减小B.使颗粒附着在泡沫上C

8、.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度【答案】B26、关于利用永久井架凿井，说法错误的是()。A.有利于加快缩短主副井交替装备时间B.可以增加建设方的收益C.可以节省临时装备费用D.有利于加快建井进度【答案】B27、一个成熟的工艺，应包括()的内容。A.作业时间长短B.成品保护与使用要求C.人员技术等级D.机具设备折旧【答案】B28、矿山井巷工程的开拓方式分为（）。A.单向掘进和对头掘进B.单向掘进和双向掘进C.双向掘进和对头掘进D.单头掘进和单向掘进【答案】A29、对矿业工程项目，不可以进行分包的工作内容是（）。A.主体工程设计B.非主体工程设计C.三类工程施工D.进口设

9、备通关【答案】A30、简易龙门架，它结构简单，组装拆卸方便，配以凿井绞车和 1.5-2m3 左右的吊桶，可用于深度不超过（）的表土施工。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C31、关于露天深孔台阶爆破参数的说法，正确的是（）.A.台阶高度与生产、安全及经济效益直接相关，台阶高度越大，经济效益越好B.钻孔的超钻深度与台阶高度、坡面角度及岩石坚固性系数等相关，岩石越坚硬，需要的超钻深度越大C.底盘抵抗线的确定一般与炮孔直径及炮孔密集系数无关D.单位炸药消耗量的确定主要依据岩石的坚固性及所选用的炸药类型，可忽略自由面数量的影响【答案】B32、对于施工准备期工业广场已建公路，施工单位的使用

10、、移交时的维修问题，应按()方法处理。A.无偿使用、有偿维修?B.无偿使用、无偿维修?C.有偿使用、无偿维修?D.有偿使用、有偿维修【答案】A33、井巷工程掘进机掘进施工中，关于综掘机工艺流程的说法，正确的是()。A.最先开始的流程为安全检查B.铺设帮部金属网、钢带梁在割帮之前实施C.最先开始的流程为临时支护D.最后进行的流程安装锚杆【答案】A34、炸药的组分配比要求零氧平衡的原因是为（）。A.保证炸药稳定性实现运输和使用安全B.使爆炸具有最高的效力C.为避免炸药爆炸后有残余毒气D.为保证较小的机械感度【答案】C35、关于填方施工基本要求的说法，错误的是()。A.填土应尽量采用土质不同的土B.

11、填土的含水量应符合压实要求C.基底松软的地方应排水或换土D.填土工作应由下而上分层铺填夯实【答案】A36、井巷收敛测量测量的内容是（）。A.井巷表面一点的绝对位移量B.围岩内部一点的绝对位移量C.围岩内部一点对其表面的变形量D.井巷表面两点间的相对变形【答案】D37、影响黏性土工程性质的主要因素是（）A.颗粒大小B.塑性C.级配D.含水量【答案】D38、在矿区厂房基础结构中，当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量，宜采用()的基础形式进行施工。A.柱下条形基础B.柱下单独基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】D39、施工机具使用费应包括（）的内容。A.

12、场外运费B.因公差旅交通费C.工具用具使用费D.检验试验费【答案】A40、根据招标投标法实施条例，关于招标过程中资格预审的说法，正确的是()。A.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 7 日B.提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 7日C.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 7 日前提出D.潜在投标人对资格预审文件有异议的，当在提交资格预审申请文件截止时间2 日前提出【答案】D41、关于矿井联系测量的做法，正确的是()。A.矿井联系测量成果应取任意两次以上的平均值B.矿井联系测量前，必须先设立好近井点C.斜井的联系测量工作要用水准测量方法来完成D.矿井联系测

13、量一般只通过主井完成【答案】B42、冻结工程中，冻结孔的圈数一般根据（）来确定。A.冻土强度B.冻结速度C.冻结壁厚度D.制冷液种类【答案】C43、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按（）分解进度目标。A.按承包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目【答案】A44、比较掘进和支护的先后，沉井法是属于()性质的方法。A.掘进与支护平行施工B.超前支护C.掘进与支护交错进行D.滞后支护【答案】B45、在地质条件复杂地区建设矿山，如勘探阶段工作不能满足要求，应进行()。A.重新勘察B.追查勘察单位责任C.补充勘探D.由施工单位视情况处理【答案】C46、采用单斗挖掘机的剥采作业，

14、其优点有()。A.效率高B.对运输物料的要求低C.生产成本低D.配套方便【答案】D47、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是（）。A.一般主、副井筒应设在井田四周B.工业场地内必须设立铁路装运站C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地【答案】C48、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应（）。A.较井筒设计净半径大 14cmB.较井筒内径小 14cmC.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径【答案】A49、下列不属于施工组织设计编制应遵循的原则的是（）。A.确定合理的工期、合理造价，科学配置资源，节约投资B.实现均衡施工

15、，保证工程质量和安全，达到合理的技术经济指标C.应优先利用永久建筑和设备、设施，以节约项目投资D.应积极推广引进的新科技、新人才【答案】D50、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是()。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于地质构造对采矿系统及巷道布置影响的说法，正确的是()。A.井田内的阶段或水平运输大巷、总回风巷沿倾斜方向布置B.褶曲轴部顶板压力使巷道容易变形，难于维护，该处开采需加强支护C.井田内存在大断层，减少了岩石巷道的工程量D

16、.断层附近岩石一般较破碎，支护往往困难E.我国许多矿井常以中小型断层为井田边界【答案】BD2、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有(?)。A.高强度螺栓采用高强度钢材制作，可施加较大的预应力B.高强度螺栓分为摩擦型和承压型C.摩擦型高强度螺栓连接具有在动力载荷下不易松动的优点D.承压型高强度螺栓连接在摩擦力被克服之后剪切变形较大E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD3、电力起爆法在各种环境的电干扰下存在早爆和误爆危险，这些电干扰包括()。A.杂散电B.射频电C.电雷管检测电D.雷电E.静电【答案】ABD4、井下爆破作业必须执行（）制度，并在起爆前检查起爆地点的甲

17、烷浓度。A.全员参与B.一炮三检C.群众监督D.三人连锁E.持证上岗【答案】BD5、关于斜井施工的通风方式，说法正确的是（）。A.单斜井通常采用压入式通风B.单斜井压入式通风靠巷道回风C.双斜井需分别采用抽出式通风D.抽出式通风时需要靠巷道回风E.双斜井施工可实现一进一出的通风方式【答案】AB6、立井井筒净直径 7.5m.井深 815m，采用短段掘砌混合施工作业方式，其综合机械化施工主要装备合理的配套方案有()。A.1 台 6 臂风动伞钻、1 台 HZ-4 抓岩机、1 套单钩提升、IVG 型凿井井架B.1 台 6 臂风动伞钻、1 台 HZ-6 抓岩机、2 套单钩提升、IVG 型凿井井架C.1

18、台 4 臂液压伞钻、1 台 HZ-6 抓岩机、2 套单钩提升、V 型凿井井架D.1 台 4 臂液压伞钻、2 台 HZ-6 抓岩机、1 套单钩提升、V 型凿井井架E.1 台 6 臂液压伞钻、2 台 HZ-6 抓岩机、2 套双钩提升、V 型凿井井架【答案】B7、在矿井工业场地内，宜布置在广场主导风向下风侧的设施有()。A.压风机房B.锅炉房C.破碎筛分厂D.矸石场E.变电所【答案】BCD8、瓦斯突出、窒息事故后的紧急处理做法，正确的是（）。A.首先是设法撤离灾区人员B.首先抢救遇险人员C.切断电源D.避免后续操作引起的二次火花E.切断电源同时做到停止通风【答案】ABCD9、关于混凝土井壁施工模板的

19、说法，正确的是()。A.长段井壁施工可采用滑升模板B.喷混凝土施工要采用木模板C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板D.掘进段高确定整体金属模板高度E.炮眼深度 1m 时整体金属模板高度应有 1.5m 以上【答案】ACD10、硐室的施工方法主要分为（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.导硐施工法D.间接施工法E.平行施工法【答案】ABC11、下列关于锚索的说法正确的是（）A.锚索的主要特点是对围岩施加预应力B.锚索是被动支护C.锚索常采用高强钢筋、钢绞线、高强钢丝材料D.一般在围岩破碎范围大、巷道变形大、围岩应力高、服务期限相对较长条件下使用，.锚索可以组成锚索群，也可单根使用，或和其他支护形

20、式联合使用【答案】ACD12、集水明排法适用于()土层。A.粗粒B.粉砂C.细砂D.渗水量大的黏土层E.渗水量小的黏土层【答案】A13、型钢混凝土结构的特点是（）。A.结构承载力大B.抗震性能好C.耗钢量相对较大D.造价低E.多用于大跨度结构【答案】ABC14、施工环境是质量控制的影响因素，下列哪些属于施工环境的因素（）。A.工程技术环境B.管理环境C.场外交通环境D.作业环境E.自然环境【答案】ABD15、起重与吊装工作的安全管理规定说法正确的是（）。A.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场B.施工指挥和操作人员均需佩戴标记C.作业区域设有警戒标志，必要时派人监护D.吊装过程中发生意外，各操

21、作岗位应迅速撤离现场E.施工人员必须戴好安全帽【答案】ABC16、关于探放水的安全规定有（）A.预计水压较大的地区，探水前，必须先安装好孔口管、三通、阀门、水压表等B.钻孔内的水压过大时，应采取防止孔口管和岩壁、矿石壁突然鼓出的措施C.钻孔内的水压过大时，应采取放压、让喷的措施D.在探放水钻孔施工前，必须考虑临近施工巷道的作业安全，并应预先布置避灾路线，探水措施采用有水必探，有疑不探的原则【答案】ABD17、锚喷支护巷道工程质量评定中的主控项目包括（）。A.锚杆杆体及配件的材质、品种、规格和强度B.锚杆锚固药卷的材质、规格、配比和性能C.锚杆的间距和排距D.喷射混凝土材料的质量E.锚杆的外露长

22、度【答案】ABD18、矿业工程项目建设中，对辐射防护的主要方法有（）。A.加大与辐射源间的距离B.对辐射源的射线加以屏蔽阻挡C.对辐射物的强度进行释放处理D.对辐射气体进行大容量的通风换气E.对辐射物进行集中排放【答案】ABD19、钢丝绳的分类标准主要包括按（）分类几种。A.钢丝强度B.钢丝断面形状C.内芯材料D.钢丝绳断面形状E.旋捻方向【答案】BCD20、关于常用混凝土的技术要求，说法正确的是（）。A.拌合物应具有一定的和易性B.骨料与浆液应有一定的抵抗分离能力C.混凝土应满足设计要求的强度D.硬化后的混凝土应具有耐久性要求E.经济合理性要求【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题

23、）一、问题 1.该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算？2.该矿并建井工期和总工期分别是多少？3.若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。【答案】1.矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2.总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50

24、 月建井总工期分别是：20+50=70 月 3.若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与碉室施工进度。2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制

25、。二、背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个 1.2Mt 矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为 0.45Mt 的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设

26、的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1.矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿

27、井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成;精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与

28、资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱;2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形);3)减小断面大小;4)另行选择压力小的路径;5)采用卸压技术等。4.说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位;2)项目对资源的依赖性;3)项目对地质条件的依赖性;4)风险性;5)工程项目条件的困难性等。三、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月 1 日，在施工运输石门时，遇

29、到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即

30、向工程师提出了索赔。问题 1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承

31、包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为

32、责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。四、背景某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2

33、)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。问题 1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备订货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工

34、期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50=70 月 3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：(1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。(2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。(3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。

35、因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。五、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆ll 根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的 90；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm

36、；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2哪些锚杆检查方法不符合要求?3记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要

37、条件，因此不能对此有所疏忽。2根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。六、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，

38、并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件

39、中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔

40、意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意

41、向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。七、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进

42、场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%

43、）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。八、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上 2 点进行露天爆破工作。放炮员叫醒

44、在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1库房值班人员的错误行为在哪里?2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时

45、，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重

46、视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。九、【背景资料】某施工单位承接了铅锌矿主要运输巷道的施工项目，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表面严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1指出增大装药量的方法进行爆破掘进的优点和缺点。2巷道光面爆破的质量标准是什么 3目前巷道

47、施工的主要方法是什么 4作为项目经理应当如何安排可以有效提高掘进进尺【答案】1增加装药量方法的优点：可提高爆破进尺。增加装药量方法的缺点：会增加装药消耗，另外过量装药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护。2巷道光面爆破的质量标准：(1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的 50；(2)超挖尺寸不得大于 150mm，欠挖不得超过质量标准规定；(3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3目前巷道施工的主要方法是钻眼爆破法。4应当优化施工参数，采用先进的施工设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度。也可以缩短其他辅助工作的时间，也能有效

48、提高掘进进尺。一十、某施工单位承建立井工程。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。【问题】1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。2

49、施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是否正确?针对本案例情况，说明如何正确应对建设单位的合同要求。3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。为降低井筒涌水量，可采用什么方法?5施工单位提出的索赔要求是否合理?说明本案例索赔的正确做法。6指出施工单位在拒付工程款纠纷事件中的过失。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。理由：合同的井筒涌水量要求不符合矿建工程强制性条文的要求。根据矿建工程强制性条文中规定，井筒建成后的总漏水量，不得大于 6m3h，井壁不得有 05m3h

50、以上的集中漏水孔。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是不正确的。正确应对建设单位的合同要求：(1)施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出矿山建设强制性标准的性质及其井筒最大涌水量为 6m3h的要求，并在投标书中提出相应的施工技术措施。(2)工程费用和工期要求。如中标，应按投标书的井筒最大涌水量为 6m3h 的要求签订合同。3井筒岩壁有出水点时可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理。理由：按规定，破壁检查孔不得超过2 个。为降低井壁涌水可采用