消防设备安装工程劳务协议书.docx

《消防设备安装工程劳务协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防设备安装工程劳务协议书.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、消防设备安装工程劳务协 议书消防设备安装工程劳务协议书（精选3篇）消防设备安装工程劳务协议书篇1发包人：*根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国 建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚 实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致， 订立本合同。第一条：工程概况工作内容：O工程名称：O工程范围：O第二条：作业人员第三条：合同工期1、发包人违约责任:(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情 况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作 为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同 时，双方协商后可提前终止合同。(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问

2、题，其经济损失及有关责任由发包人承担。(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算 价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人 收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签 订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按 合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付 款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员， 并依法追索拖欠款及损失赔偿费。2、承包人违约责任：Q)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严 重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在 日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但 发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人 就结

3、算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人 共同对己完成的工程量进行签认。(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有 权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包 人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面 通知承包人，直至终止合同。(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损 失概由承包人承担。第十四条：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协 商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或 和解、调解不成的，向 人民法院起诉。第十五条：合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后 生效。法定代表人应出示身份证明，委托

4、代理人应出示委 托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后， 即宣告终止。第十六条本合同正本一式一份具有同等法律效力, 双方各执一份，备案留存一份，副本一份。发包人：承包人：年一月一日 年一月一日消防设备安装工程劳务协议书篇2甲方：乙方：依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国 建筑法、宁夏回族自治区有关规定及公司的规定规 章制度，为明确双方的责、权、利，在确保工程质量、有 效维护双方信誉和形象的前提下，遵循平等、公平、诚信 的原则，经双方协商一致同意签订本合同，双方严格遵照 执行。第一条工程承包范围（一）工程名称：宁夏正旭生物技术有限公司水解车间、 木糖车间工程。（二）工程地点：宁

5、夏银川市金凤区工业园区（砖渠十三 队北侧）。（三）合同签订地点:（四）合同签订时间：（五）承包方式：包工不包料。承包内容：图纸内（水解、木糖车间室内外抹灰、楼地 面、楼梯）工程。承包范围工程图纸内所有工程（室内外抹灰、楼地面、 楼梯）。第二条工程期限（一）工程开工日期：乙方所承包的项目工程自一年 一月一日开工至一年一月一日完工。乙方要严格 按照工期控制要求合理安排进度，确保工程工期，如期完 工。（二）如因客观条件或其它工序影响，上述工期甲乙双 方可根据实际情况协商签字认可为准，但承台以上结构必 须执行工期安排。第三条双方责任（一）甲方责任与权力：1、提供给乙方住宿条件。2、提供给乙方施工的大型

6、机械设备及较大的工具用 具（如塔吊、提升架等）要安排操作人员及维修人员负责机 械的调试、运转，必须保证在生产中设施完好、安全运行。 工地所用电线、电缆由甲方负责。3、按计划提供乙方施工用的原材料，如确因种种原 因供应不足时造成停工三天内甲方应按乙方确有施工人 员数量每人每天补生活费一元如果在停工三天以上甲方 应按乙方现有施工人员数量每人每天补工资补贴，技工元，小工 元。4、借调乙方员工，甲方按实时工资支付。5、施工前提供给乙方两套图纸，向乙方进行全面施 工质量，安全技术交底，并对工程进度及质量进行监督， 完工后，组织全面验收评定。6、在施工过程中，乙方工程进度、工程质量达不到 甲方合同要求时，

7、甲方有权要求乙方部分或全部退出施工 现场，及时组织新的施工队伍进场施工。（二）乙方责任:1、乙方劳务作业人必须持证上岗，作业人员持证上 岗率100% ,不得使用未满16周岁以下的童工，不得带 家属及子女、社会闲散人员，到施工工地进入或居住，甲 方不提供其居住设施。如违反、发生伤亡事故等等，后果 乙方一切自负。2、认真执行国家、宁夏回族自治区、银川市建筑施 工安全检查标准、文明施工检查标准，杜绝死亡、避免重 伤。组织文明施工、安全施工，施工中若违章操作发生的 一切伤亡事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任及费 用。（因安全设施不到位造成的安全事故由甲方承担与乙方 没有任何责任）3、现场操作人员必须

8、佩戴安全帽和安全必备用品， 安全帽及安全防护用品由甲方提供。4、服从甲方管理人员的指挥，自觉接受甲方质量、 安全检查人员的监督。5、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执 行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从建设、监 理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到 要求的结构质量标准。6、严格各班组的自身安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习，遵守执行项目部制订的各种管理制 度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程, 避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全 制度的大小事故的责任。9、提倡文明施工，工作完后场地清并遵守甲方现场 的各项文明施工管理制度，搞好与

9、建设、监理单位、甲方 及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不 打架，滋惹事非，若违反，乙方要承担责任和一切经济责 任。第四条结算方式及费用标准一、结算标准：（一）、按工程量计算：一年预算定额工程计算 规则；（二）、按图纸中：L水解、木糖车间室内外抹灰（大于mm以上洞 口面积扣除，小于 mm洞口面积不扣除）按实有面积每 平方米：一元2、水解、木糖车间楼层地面按实有面积每平方米：元3、水解、木糖车间楼地面按实有面积每平方米:元4、水解、木糖车间楼梯按实有面积每平方米： 元（三）、结算办法及付款方式：乙方在当月日前报给甲方所施工完的工程量，经 甲方项目部管理人员审核后在下月一日前付给乙方

10、 一%工程款，剩余一待本工程完工后一次付清。注：因甲方资金不到位，工人工资不能按时发放，造 成工人停工、工期延误等损失均由甲方负责。第五条工程质量及验收标准质量标准：质量合格。1、乙方在施工前必须检查各房间的标高、开间尺寸, 并将统计结果报甲方。2、乙方进入施工时，所有工序（包括抹灰前墙面清理、 墙面浇水、贴饼、冲筋、打底、抹灰、压光、清扫地面、浇筑碎、楼梯踏步高度等）施工前每道工序必须报甲方验收 后方可进行施工。3、乙方在施工前,贴饼、冲筋时严格控制房间的尺 寸、方正、标高。4、甲方要求乙方在施工前，必须配备一名专职质量 监督员进行工程质量检查，主要控制房间开间尺寸、房间 标高、阴阳角方正、

11、平直、墙面垂直平整、顶棚阴角等。5、乙方要在工程完工后，认真检查墙面及瓷砖、地 面质量，对出现的裂缝、空鼓、起砂、缺楞、掉角的砖、 墙面及时进行返工处理，不得有拖延现象。6、抹灰工程因分层进行，抹灰总厚度大于mm 时，应分两次抹灰。抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必 须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。墙与梁、 柱结合处必须加强网与各基体的搭接，宽度不小于 mm，防止开裂。护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表 面平整光滑，管道后面的抹灰应平整，滴水线应整齐顺直, 高低宽度和深度控制在 mm之内。各项目立面垂直， 表面平整，阴角阳方正，分隔条直线允许偏差不超过mmo7、验收标准：现行国家规范和验

12、收标准。如乙方施 工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期间发生的 一切费用由乙方自理;造成整体质量后果的，处以的 罚款。8、乙方必须严格按照施工图纸和国家现行施工规范 质量验收统一标准的要求施工。9、如因乙方原因在施工中发生质量事故，应及时报 告甲方。其所造成的后果及损失由乙方承担。10、对达不到规定质量等级要求的分部分项工程或检 验批，必须进行返工，所发生的费用及材料费由乙方自行 承担。11、乙方在施工中必须严格按照施工验收规范及施工 规范施工组织设计、书面技术交底操作施工，对违反施工 和不按技术交底施工，出现问题及重大质量事故，造成的 损失全部由乙方承担。12、乙方在施工中每道工序必须

13、认真保护成品、半成 品不受损坏及污染。第六条安全生产（一）乙方工作风险提示：明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工 程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定 的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求 承包方承担违约责任。另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所 造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方 被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合 同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专 门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作 量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免 将来发生诉讼时无据可查。开工日期一年一月日，

14、完工日期一年一 月 日,工期为 天。第四条：合同价款1、合同价款为：元（人民币），大写:J L2、合同价款的确定原贝义在确认的方式前划。：Is必须严格执行施工现场的各项规章制度和国家及 自治区安全技术操作规程，必须遵守执行公司的有关规 定。2、严格按施工程序和操作规程操作，非本工种操作 人员不得随意操作各种机械设备及电器设备。3、特种作业人员须持证上岗，并将特种作业人员上 报甲方。4、树立安全意识，加强安全宣传教育，定期对现场 人员进行安全教育，培训I。杜绝重伤、死亡事故。5、乙方进入现场后要同各工种之间搞好关系，无论 在生产或生活中发生矛盾时及时报告管理人员进行调解， 不得争强好胜，打架斗殴

15、，一经发现违反者，双方无论有 理无理均处罚款元整。6、制定班组安全活动记录制度。7、进入现场必须佩戴安全帽，严禁窜岗，或擅自进 入禁入区内。对发现有不安全的隐患要及时处理，以免造 成人员伤亡。8、对不听从现场指挥，不按安全技术操作规程操作,违犯操作规程，违反现场安全技术交底，所发生的一切伤 亡、死亡及重大事故，及由此造成的一切责任及费用均由 乙方自负。同时处以一元的罚款，乙方不得借此耽误工 期或无故停工。9、严格按照项目部要求完善现场安全设施、施工作 业，并接受公司（甲方）每月安全生产大检查，如不符合规 定，由甲方根据条例作出处罚。第七条文明施工（一）乙方工作L现场文明施工必须达到国家建筑行业

16、标准。2、每道工序按规范要求施工，材料堆放整齐，文明 施工、工完场清、保护成品，现场内不允许流动吸烟、随 地大小便、乱扔材料。必须接受项目部的监督检查，做到 令行禁止。第八条其它条款L本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格，款项结算后自动失效。3、本工程合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度完成的情况下，双方可采取协商解决或请有 关部门进行调解。当事人不愿意通过调解或协商，调解不 成时，本合同在执行中发生的争议双方可由当地人民法庭 机构仲裁。4、乙方应认真详细阅读施工图纸，报价表中已包括 施工准备，劳务、管理、利润各项应有的费用。5、

17、乙方所填写的单价和总价在合同实施期间不因市 场变化因素而变动。6、因图纸变更及其它因素造成损失由甲方负责价格 协氤甲方（公章）：乙方（公章）：签订日期：年一月日 年一月一日消防设备安装工程劳务协议书篇3甲方：乙方：身份证号码：家庭住址：电话：根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建 筑法建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结 合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一工程名称：二工程地点：三承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全 生产、文明施工、综合治理。四承包工程内容：模板支设及拆除工作，以及模板 涨模、跑模及混凝土剔除工作。五、工程承包范围：根据现场进度调配。六、工费计算

18、方法按模板接触面积计费模板接触面积按40元/m?计取。七、工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计 划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙 方逾期完成，每天罚款1000元。八质量验收与计价方式：甲方对乙方的工作质量按 如下方式进行验收与定价：1、甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收评分，以分定价，达到90分（不含90分）以 上得本工程的完全价格,90分以内（含90分）每下降一分, 则工价下浮壹元，验收得分在90分以内的，应整改或 返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。检测实行 支模后和拆模后两阶段进行，其中支模后检测占评定总分 的30%，拆模后检测占70%。

19、2、乙方支设模板质量的基本要求是：保证截面尺寸 正确;要有足够的强度、刚度和稳定性及不得漏浆。对拆模 后的成品质量，其垂直度与平整度须达到验收标准，发现 爆模、扭曲、凹凸不平及梁柱节点部位，须由乙方负责修 凿平整。3、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真 的自检互检合格后，才可报甲方核验，未经自检合格甲方 可拒绝验收。4、乙方对现场所有的施工成品（包括预留孔洞、预埋 管线等）负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至 原状。5、按照建设工程质量管理条例的规定，乙方对 承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技 术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改 意见限期整改;如逾

20、期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因 乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有 权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。6、甲方除向乙方提供塔吊机具外，其余操作工具均 由乙方自备。九付款办法：L每月支付工人生活费合计人民币伍佰元整;工程结 束后，支付预算工程款90%;与项目部预算结算完成后， 付清尾款。2、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并 在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一 式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款 金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。3、甲方付给乙方的工程劳务款中，已包括乙方及所 属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的

21、各种安全 事故费用，均有乙方负责自理。十、限额用料:1甲方对乙方承包的工程实行限额用料，限额用料的 种类和数量，由甲方在合同附件中另行确定。超用部分材 料由乙方承担，节约部分材料，甲方按节约额的壹奖 给乙方。2扣件、卡具等周转材料如超过叁的损耗 率，由乙方赔偿。3乙方必须严格按照模板翻样排版图组织模板制作安 装，严禁长料短用，大料小用，未经施工员的书面指令同 意擅自肢解模具材料，由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍 以上价格的材料款。十一、甲方的责任和义务：1、为乙方提供施工必需的垂直运输（塔吊）。2、向乙方提供施工图、所需的模具材料和具备施工 条件的工作面。3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要

22、求、安 全与文明施工等内容交底。4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生 进行监督、检查与验收。5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。十二、乙方的责任和义务:1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和 安全责任书，交甲方备案。2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程, 文明施工和综合治理规定。3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立 兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工 后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全 设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患， 应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。 杜绝违章指挥、违章作业和

23、机械带病运转。凡违章、违规 作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊 器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器 具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由 此引发事故的全部责任和费用。5、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。6、服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监 督检查，接受整改意见”艮时完成整改，确保施工质量。7、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置 正确，不得任意堵塞或移动。8、做好施工现场的工后落手清，及时清理模具、回 收扣件、卡具及铁钉，整齐堆放模具材料，每天打扫宿舍 内外

24、环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施 工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方 进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。十三、违约现任：有下列情况之一，均属乙方违约：1、乙方履次不能如期完成施工任务而影响总体施工 进度的。2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并 经一再催促无效的；3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞 后和信誉损害的；4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方 正常工作秩序的；6、乙方承包人常擅离工作岗位，或乙方施工人员严 重影响甲方后续工序的。对乙方的

25、违约行为，甲方有权对 乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。十四、其他：1、乙方应服从甲方对现场进度、质量及安全文明的 管理要求，对于项目部提出整改限期不能完成，将视情节 处于罚款处理。2、每延误一天罚款壹仟元。十五、本合同与安全协议同时签订，各一式三份, 甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。 工程结束，款项结清时自行终止。甲方：乙方：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双 方协商一致,确认：(1)本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同 价款不再调整。(2)以一年施工预算或施工概算定额为依据。(3)定额工以外发生的

26、零星用工单价 元/工日。(以实际发生，书面签证资料为准)第五条：合同价款的结算和支付1、结算、决算资料：(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承 包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责 人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书 面签证单据编制人工结算书。(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场 签认资料等。2、合同价款的结算和决算:Q）发包人应于每月一日对承包人完成的工程量给 予核实、确认并共同履行书面结算手续。（2）工程交工后 日内，承包人向发包人递交完整 的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行

27、核实, 给予确认并办理分包工程决算手续。3、合同价款的支付：Q）合同价款分期支付：在年 月 日付款 元，在 年 月 日付款J Uo第六条：安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家 和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法 规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2、重大伤亡及其他安全事故处理：Q）发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取 紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现 场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或 拍照。（2）按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有

28、争议 时，应按政府有关部门的认定处理。第七条：工程质量、验收与保修风险提示：工程质量未符合标准的归责因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的， 由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付 相应的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的， 发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定 的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误 的工期。1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量 目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规 范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书 面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2、承包人必须按照国家规定的质量检验

29、标准、施工 验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须 立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施To因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿， 因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承 包人承担。3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量 检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日 内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理 验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合 同要求，工程交工。第八条：工期延误L对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施 工代表确认，工期相应顺延。2、承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容 和因此产生的经

30、济支出向发包人施工代表提出书面报告， 发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书 面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项 权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此 事实。3、非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定。第九条：文明施工L发包人、承包人应严格执行XX市人民政府颁发的 施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施 工。2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如 发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行 解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。第十条：材料机具供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任承包

31、人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标 准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合 设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并 重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和 （或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不 符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交 货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人 提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现 场（400米内）。2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定， 对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、 还手续

32、，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用, 加强维修保养。第十一条：发包人的权利及义务1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工 程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、 安全、场容等方面的交底。2、负责于 年 月 日提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商。3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进 度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况 及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条：承包人的权利和义务1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真 审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人 年龄不得低于18周岁，不得超过6

33、0周岁。2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性 别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码）, 作为本合同附件。3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳 定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_% ,服从 发包人的统筹安排，统一调动。4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不 影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整， 对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手 续。第十三条：违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的 行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时 需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一 旦违约情况发生，也有据可依。