四川省2023年投资项目管理师之投资建设项目实施题库附答案（典型题）.doc

《四川省2023年投资项目管理师之投资建设项目实施题库附答案（典型题）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省2023年投资项目管理师之投资建设项目实施题库附答案（典型题）.doc（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、四川省四川省 20232023 年投资项目管理师之投资建设项目实施年投资项目管理师之投资建设项目实施题库附答案（典型题）题库附答案（典型题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求计算总承包费，其中，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的()计算。A.1%B.1.5%C.2%D.3%5%【答案】A2、重视通过()来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】B3、()是国际上比较流行的一种融资租赁方式。A.转租赁B.回租租赁C.杠杆租赁D.直接租赁【答案】C4、建设项目环境管理贯穿项目建设

2、全过程，因此，建设项目环境管理体系是在()的主导下，其他各参建单位在其职责范围内履行环境管理职责。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A5、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量单位的任务适合用()测量。A.费用比率法B.加权单元法C.监督人员评价法D.渐进里程碑法【答案】B6、招标文件的澄清应在投标人须知前附表规定的投标截止时间()d 前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。A.7B.10C.15D.20【答案】C7、职业健康安全和环境管理的基本方针是()。A.改善环境B.制度约束C.预防为主D.技术管理【答案】C8、()是对项目

3、基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。A.建设项目内部控制B.建设项目会计管理C.建设项目内部审计D.建设项目合同管理【答案】C9、一般在竣工之前，业主提供的工程预付款和进度款总额不超过合同价的()，其余尾款是工程竣工结算时支付的款额。A.70%B.80%C.90%D.95%【答案】D10、工程文档资料是在项目实施过程中与()同步形成的。A.工程监理B.工程验收C.工程时效D.工程进度【答案】D11、()是指由建设项目业主和租赁公司的一方或者由双方共同组织选定设备供应厂商，并与设备供应厂商进行技术和商务的谈判，签署设备订货协议。A.挑选租赁公司B.办理租赁委托C

4、.签署订货协议D.签订租赁合同【答案】C12、在竣工验收中，()既是组织者又是主要参与者，始终处于中心主导地位。A.承包商B.发包人C.投资者D.项目业主【答案】D13、所有参加项目建设的单位，包括设计、施工、监理等单位，要在建设项目业主统一组织安排下，分工负责，按工程编序建立()，对本单位分管项目的工程文档进行全面系统的收集、整理、归档后妥善保存。A.人员档案体系B.材料档案体系C.财务账目体系D.项目档案体系【答案】D14、工程延期对合同各方的影响很大，它是建设项目()的关键。A.质量控制B.进度控制C.造价控制D.监督控制【答案】B15、下列不属于我国建筑工程预算造价审核方法的是()。A

5、.全面审核法B.重点审核法C.对比审核法D.部分审核法【答案】D16、建设项目单价合同可分为()。A.综合单价合同和可调单价合同B.工料单价法和综合单价法C.估计工程量单价合同和纯单价合同D.可调单价合同和成本加酬金合同【答案】C17、需要有关部门批准或核准、以划拨方式取得国有土地使用权的，建设项目建设单位在报送有关部门批准或核准前，应向()申请核发选址意见书。A.城市规划部门B.城乡规划部门C.国土资源部门D.环境保护部门【答案】B18、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目，可根据各个行业的特点，在初步设计方案设计基础上进行()。A.扩大初步设计B.方案设计C.技术设计D.总

6、体设计【答案】A19、工程开工前的第一次工地会议纪要由()起草，经与会各方代表签字确认。A.监理方B.施工方C.承包方D.项目业主【答案】A20、下列不属于世界银行机构组成的是()。A.亚洲银行B.国际复兴银行C.国际开发协会D.国际金融公司【答案】A21、设备监理单位是指具有()资格并取得设备监理单位资格证书的从事重要设备监理业务的组织。A.监理B.企业法人C.造价D.监督【答案】B22、建设工程监理与相关服务收费应根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导价和()。A.政府定价B.合同约定价C.市场调节价D.合同估算价【答案】C23、当招标人要求满足技术、商务各项要求并能取得较好技术经

7、济效果的项目时可选用的方法是()。A.综合评估法B.最低评标价法C.综合评分法D.性能价格比法【答案】B24、监理规划应针对项目的实际情况，明确监理工作目标、工作制度、工作程序、监理方法和措施，并具有()。A.适用性B.可操作性C.合理性D.规范性【答案】B25、项目后评价主要是项目竣工投产()年后的全面系统评价，具有明显的动态性。A.12B.23C.34D.45【答案】A26、地方重点建设项目不实行施工招标的，应当经()批准。A.县人民政府B.市人民政府C.各省、自治区、直辖市人民政府D.国务院发展计划部门【答案】C27、对于出险频率相对较高，但损失金额较低的风险，宜采用()。A.自留方式B

8、.转移C.抑制D.回避方式【答案】A28、下列设计进度测量方法中，()适合于编写技术说明。A.完成单元法B.渐进里程碑法C.开始/结束百分比法D.比值法【答案】A29、在竣工验收中，()既是组织者又是主要参与者，始终处于中心主导地位。A.承包商B.发包人C.投资者D.项目业主【答案】D30、项目建设()是项目建设活动的基础和项目管理的依据。A.计划B.决策C.组织D.协调【答案】A31、在落实职业健康安全与环境管理方针的手段中，()的主要目的是降低或消除设备、材料带来的不利于职业健康安全风险。A.技术管理B.改善环境C.资金管理D.绩效审计【答案】A32、实行备案制的企业投资建设项目，由()决

9、策。A.安全生产监督管理部门B.企业自主C.建设行政主管部门D.政府备案管理部门【答案】B33、下列不属于工程风险特征的是()。A.风险损失的严重性B.风险事件的突发性C.风险因素的大量性D.风险防范的多元性【答案】B34、业主工程款支付担保的担保金额应当与承包商履约担保的担保金额相等，不得低于合同价款的()，且不得少于合同约定的分期付款的最高额度。A.5%B.10%C.20%D.25%【答案】B35、关于建设项目环境影响评价制度的表述中，正确的是()。A.对可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响报告书B.对可能造成严重影响影响的建设项目，应编制环境影响报告表C.对环境影响很小的建设

10、项目，应填报环境影响报告表D.对可能造成轻度影响影响的建设项目，应编制环境影响登记表【答案】A36、采用分期付款方式采购设备，当采购方未支付到期价款达到全部价款的()的，供应方可以要求采购方支付全部价款或者解除合同。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】D37、公开招标是招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织参加投标的一种方式。A.招标公告B.招标文件C.招标通知D.招标启事【答案】A38、目前建筑用机器设备的免赔额为保险金额的()。A.0.5%B.1%C.2%D.5%【答案】D39、采用争议评审的，建设单位和承包单位应在开工日后的()d 内或在争议发生后，协商成立争议评审组

11、。A.7B.10C.14D.28【答案】D40、按现行规定，小型和限额以下的建设项目及技术改造项目，由()组织验收A.建设项目验收组B.建设项目验收委员会C.项目主管部门D.国家发展和改革委员会【答案】C41、在工程网络计划中，工作 w 的最早开始时间为第 28d，其持续时间为 9d。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第 40d、第 43d 和第 48d，则工作 w 的总时差为()d。A.15B.12C.5D.3【答案】D42、分部工程的划分应按()确定。A.专业类别、设备类别B.工种、材料C.专业性质、建筑部位D.施工工艺、施工段【答案】C43、建设项目内部控制中的()用于规范员

12、工在运作中的行为，旨在倡导良好的职业道德，防止舞弊发生。：A.行为控制B.财务控制C.运作控制D.管理控制【答案】A44、建设单位依据政府部门对()的批复文件，向城乡规划部门申请办理规划许可手续，向国土资源部门申请正式办理建设用地手续。A.建设项目申请报告B.项目建议书C.规划选址和环境影响评价报告D.建设项目可行性研究报告【答案】D45、材料货物招标进行评标时，采用技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用()进行评标。A.综合评分法B.最低评标价法C.综合评估法D.经评审的最低投标价法【答案】D46、建设项目竣工验收主要是()的任务。A.施工方B.项目业主C.监理单位D.勘

13、察、设计单位【答案】B47、对于中度风险而言其控制策略是()。A.当风险降低后才可继续工作B.在规定期限内实施降低风险的措施C.不增加额外控制措施但需进行监视D.采取应急措施，保证大量资源投入【答案】B48、对工程文档资料管理的目的表述不正确的是()。A.为了在项目实施期提供便利的查阅条件B.为了在项目竣工期提供便利的查阅、核实条件C.为了以后编制竣工档案奠定基础D.能准确地有效地为项目正常生产服务【答案】B49、下列属于建设单位对施工阶段的管理工作的是()。A.主持召开第一次工地会议B.建立管理工作月报制度，逐月检查进度计划完成情况C.编制工程建设施工的总体进度计划和年度资金使用计划D.审核

14、重要工序、关键部位的施工技术方案【答案】B50、建设项目工程矩阵型监理组织形式的优点是()。A.机械简单、关系明确、权力集中、命令统一、职责分明、决策迅速B.加强了职能部门的横向联系，有较大的灵活性和适应性，有利于解决复杂难题C.目标控制责任明确，能发挥职能部门的专业管理作用D.横向协调工作量大【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、总监理工程师签发的工程变更单应符合监理规范规定的格式，应包括()等内容。A.工程变更要求B.工程变更范围C.工程变更说明D.工程变更费用E.工程变更工期【答案】ACD2、根据投资管理体制改革要求，需要审批的工程建设项目，有()情形的，可以不进行施工招

15、标，但必须经项目审批部门批准。A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的C.关系社会公共利益的D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的E.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的【答案】ABD3、保修阶段的监理应依据委托监理合同所约定的监理工作的()开展工作。A.时间B.范围C.内容D.性质E.需要【答案】ABC4、根据工程建设项目自行招标试行办法，自行招标的条件包括()。A.具有项目法人资格B.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量C.有从事

16、同类工程建设项目招标的经验D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E.设有专门的招标机构或者拥有 2 名及以上专职招标业务人员【答案】ABCD5、根据潜在损失承担主体划分，将工程风险划分为()。A.业主风险B.承包商风险C.其他关系风险D.不可抗力风险E.项目经理风险【答案】ABC6、按照 GB/T19000-2000 系列标准建立的建设项目质量管理体系具有很多特点，选项中不属于其特点的是()。A.质量控制主体的多元性B.质量管理机构的独立性C.质量检验方式的多样性D.质量管理任务的艰巨性E.质量管理模式的一次性【答案】BC7、工程地质初步勘察的应进行的基本工作有()。A.初步查明地质、构造、岩

17、石和土壤的物理力学性质B.提供不良地质问题防治工程所需的计算参数及资料C.查明地下水的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律D.查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响程度E.对设计烈度为 7 度及 7 度以上的建筑物，应制定场地和地基的地震效应【答案】AD8、我国经济建设的方针和政策包括()。A.产业政策B.资源利用政策C.确保工程质量D.经济合理E.促进技术进步【答案】ABC9、建设项目合同方式，从承包人的组成上，可以归纳为()。A.总承包合同方式B.独自承包C.切块分包合同D.联营体承包E.零星分包合同【答案】BD10、一个大中型生产性项目所需的物资品种繁多、数量大，

18、一般可分为()等。A.主要材料B.地方材料C.辅助材料D.备品备件E.特殊材料【答案】ACD11、在建设项目工程设计过程的管理中，对设计文件的质量，主要依据()来衡量。A.功能性、可信性B.可实施性、适应性C.安全性、适应性D.效益性、客观性E.经济性【答案】ABC12、根据中华人民共和国招标投标法以及工程建设项目招标范围和规模标准规定，()项目必须进行招标。A.关系社会公共利益、公众安全的B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的D.单项合同估算价在 30 万元人民币以上的E.项目总投资额在 3000 万元人民币以上的【答案】ABC13、项目正

19、式投产前，产品市场营销准备应做好的准备工作是()。A.生产准备费用B.产品市场调查C.确定产品市场营销策略D.建立产品市场营销网络E.建立新产品研发机构【答案】BCD14、企业或行业内有代表性的项目是指()。A.大型企业内经营主业有代表性的项目B.跨地区、跨流域、跨行业的项目C.属于新技术、新能源以及新兴产业发展有代表性的项目D.行业内具有示范意义的典型项目E.对提升企业核心竞争力有较大影响的项目【答案】ACD15、建设项目管理团队的主要职责包括()。A.项目建设系统性管理B.项目建设全过程管理C.项目建设专项管理D.项目建设合法性管理E.项目生产准备与运营管理【答案】BCD16、建设项目竣工

20、验收一般应符合的条件是()。A.主要工艺设备配套设施经联动有负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出符合设计文件规定的合格产品B.生产准备工作能适应投产的需要C.在政府有关部门正式竣工验收时，已办理了工程验收申请D.生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建成，能满足生产使用E.建设项目的技术资料已经按照要求整理归档，并可方便阅读【答案】ABD17、FIDIC 合同条件的主要特点是()。A.要求业主委托工程师管理合同，并在合同中赋予工程师许多重要的职责和权力B.FIDIC 合同条件是一个“重新”计量合同C.FIDIC 合同条件反映了国际工程中的一些普遍做法，反映了最新的工程管理方法D.条款齐全，

21、内容完整、严密科学E.工程程序比较模糊，不易于操作【答案】ABCD18、工程建设过程中出现()情况的，建设单位应及时报告上级主管部门。A.较大金额索赔B.审计发现的重大违纪问题C.配套资金严重不到位D.建筑材料质量严重不合格E.一次性金额较大的资金使用或者在短期内累计较大的资金使用【答案】ABC19、在建设项目质量管理过程中，应遵循的原则包括()。A.坚持统筹兼顾，质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.坚持质量标准的原则E.坚持全过程管理的原则【答案】ABCD20、建设项目总结评价中效果和效益评价的主要内容是()。A.社会效益评价B.技术水平评价C.财务经济效益评价

22、D.经营管理评价E.环境效益评价【答案】BCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、施工总承包单位与建设单位于 2008 年 2 月 20 日签订了某 20 层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：人工费综合单价为 45 元/工日;一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达 8h 可顺延工期 1d;施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于 3 月 15 日开工，施工过程中发生如下事件。事件 1：3 月 19-20 日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工 20 工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件 2：3 月 21 日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500 元/台班)吊出陷入淤泥中的挖

23、掘机(500 元/台班)，并进行维修保养，导致停工 2d,3 月 23 日上午 8 时恢复基坑开挖工作。事件 3：5 月 10 日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5 月 11 日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5 月 14 日施工总承包单位接到监理工程师要求 5 月15 日复工的指令。期间造成人工窝工 300 工日。事件 4：6 月 30 日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工 8h。事件 5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量 350m 针对事件 13，施工总承

24、包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题 1.事件 13 中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。2.事件 13 中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件 4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件 5 中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。【答案】二、某 18 层办公楼，建筑面积 32000m 经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生时

25、不在现场。(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题 1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】三、某市政府采用通用技术建设一体育场，采用公开招标方式选择承包商。在资格预审后，招标人向 A、B、C、D、E、F、G 七家投标申请人发出了资格预审合格通知书，并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。2009 年 2 月 12 日，招标人向七家投标申请人发售了招标文件，并在同一张表格上进行了投标

26、登记和招标文件领取签收。招标文件规定：投标截止时间为2009 年 2 月 27 日 10 时;评标采用经评审的最低投标价法;工期不得长于 18 个月。七家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。F 投标人在 2 月 27日上午 11 时以书面形式通知招标人撤回其全部投标文件，招标人没收了其投标保证金。由于招标人自身原因，评标工作不能在投标有效期结束日 30 个工作日前完成，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 30d。G 投标人拒绝延长，招标人退回其投标文件，但没收了其投标保证金。各投标人的投标报价和工期承诺汇总见表 3-31，投标文件的技术部分全部符合招标文件要求和工程建设强制性

27、标准的规定。问题 1.指出上述招标活动和招标文件中的不妥之处，并说明理由。2.招标人没收 F 和 G 投标人的投标保证金是否合适?说明理由。3.本项目采用经评审的最低投标价法评标是否恰当?说明理由。4.招标人应选择哪家投标人作为中标人(要求列出计算分析过程)?签订的合同价应为多少万元?【答案】四、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件 1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安

28、排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件 2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了监理工程师通知单。事件 3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了监理工程师通知单要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，要求对该分部工程停工整改。事件 4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工

29、单位向项目监理机构提出延长工期申请。问题 1.指出事件 1 中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。2.事件 2 中专业监理工程师的做法是否妥当?监理工程师通知单中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件 3 中专业监理工程师的做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。4.在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?5.事件 4 中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。【答案】五、某酒店工程地下 3 层，上部主楼 18 层，总建筑面积 31000m【问题】1.对于上述工程质量问题，监理公司是否应承担责任?为什么?2

30、.为避免以上事件的再次发生，施工单位应特别注意控制哪些因素?3.此施工过程中材料质量控制的要点有哪些?【答案】六、某建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂且需采用大型专用施工设备，经有关主管部门批准，建设单位决定采用邀请招标，共邀请 A、B、C 等三家国有特级施工企业参加投标。投标邀请书中规定：6 月 1 日至 6 月 5 日 9:0017：00 在该单位总经济师室出售招标文件。招标文件中规定：6 月 30 日为投标截止日;投标有效期到 7 月 30 日为止;投标保证金统一定为 100 万元，投标保证金有效期到 8 月 30 日为止;评标采用综合评估法，技术标和商务标各占 50

31、%。在评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法，确定评标结果的排名顺序为 A 公司、C 公司、B 公司。建设单位于 7月 15 日确定 A 公司中标，于 7 月 16 日向 A 公司发出中标通知书，并于 7 月 18日与 A 公司签订了合同。在签订合同过程中，经审查，A 公司所选择的设备安装分包单位不符合要求，建设单位遂指定国有一级安装企业 D 公司作为 A 公司的分包单位。建设单位于 7 月 28 日将中标结果通知 B、C 两家公司，并将投标保证金退还给该两家公司。建设单位于 7 月 31 日向当地招标投标管理

32、部门提交该工程招标投标情况的书面报告。问题 1.招标人自行组织招标需具备什么条件?要注意什么问题?2.对于必须招标的项目，在哪些情况下经有关主管部门批准可以采用邀请招标?3.该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处?请逐一说明理由。【答案】七、某建筑公司(乙方)于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m 甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件 1：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2 天，造成人员窝工10 个工日。事件 2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师 5 月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工 1

33、5 个工日。事件 3：5 月 19 日接到监理工程师于 5 月 20 日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深 2m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900m 事件 4：5 月 20 日5 月 22 日，因 30 年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日。事件 5：5 月 23 日用 30 个工日修复被冲坏的永久道路。5 月 24 日恢复挖掘工作，最终基坑于 5 月 30 日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?回答并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23 元/工日，因增加用工

34、所需的管理费为增加人工费的 30%，则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?【答案】八、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施

35、工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构小题大做，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第 45d 时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。问题 1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理

36、工程师的主要工作内容有哪些?【答案】九、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为 5300m 合同工期为 6 个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价 20%的工程预付款;(2)业主自第 1 个月起，从承包商的工程款中，按 5%的比例扣留质量保证金;(3)当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的 10%时，可进行调价，调价系数为 0.9(或 1.1);(4)每月支付工程款最低金额为 15 万元;(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的 30%以后的下一个月起，至第 5 个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见表 7-

37、24 所示。问题 1.估算合同总价为多少?2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付给承包商的工程款为多少?【答案】一十、某住宅楼工程地下 1 层，地上 18 层，建筑面积 22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款 5244 万元，采用固定总价一次性包死，合同工期 400d。施工中发生了以下事件：事件 1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前 60d 竣工。事件2：总承包方与没有劳

38、务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组 2 个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工 2d。事件 3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工 3 个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用 43 万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件 4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用 51840 元，临时设施及停窝工损失费 178000 元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题 1.事件 1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。2.事件 2 中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件 3 中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件 4 中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。【答案】