水土保持方案(设计)合同.pdf

《水土保持方案(设计)合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水土保持方案(设计)合同.pdf（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、设设 计计 合合 同同工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 水土保持方案工程地点:合同编号:发 包 人:XXXXXXXXX 房地产开发有限公司设 计 人:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司签订日期：发包人：XXXXXX 房地产开发有限公司设计人：XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司发包人委托设计人承担 XXXXXXXXX 水土保持方案的设计工作，经双方协商一致,签订本合同。第一条第一条本合同依据下列文件签订:1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。l.2 建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。1.3国家及地方有关建设工程

2、勘察设计管理法规和规章。1.4建设工程批准文件。第二条第二条本合同设计项目的内容：2.l 工程名称：XXXXXXXXX 水土保持方案2.2设计指标及要求：第三条第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号12345资料及文件名称设计文件文字说明（含地质）地形图相关用地文件及立项文件组织机构代码证文件编号份数11111提交日期合同签定后一周合同签定后一周合同签定后一周合同签定后一周合同签定后一周有关事宜电子版电子版电子版复印件复印件第四条第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:1序号12资料及文件名称XXXX 水土保持方案（设计）报告书（送审稿）XXXXX 水土保持方案（设计）报告书（报批

3、稿）份数10 份6 份提交日期合同签定后 25天内评审通过后 10天内有关事宜第五条第五条本合同设计收费及付款方式：1、设计费按 总包干价￥XXXX 元，人民币大写：XXXXXX（）。2、签订合同后 7 天内，发包人预付设计人总工程款的 30即￥XXX 元,提交成果资料后 10 天内发包人支付工程款的50即￥XXXX 元，取得水务部门相关批文后 10 天内发包人支付工程余款￥XXX 元。第六条第六条双方责任6.1 发包人责任6.1.1 发包人按本合同笫三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反有关规定及国家有关标准进行设计。6

4、.1.2 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及2文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.5发包人应为设计人派赴现场处理有关设计问题的工

5、作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1 设计人应严格按照有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是:1、开发建设项目水土保持技术规范2、开发建设项目水土保持设施验收管理规定

6、3、水土保持综合治理技术规范4、土壤侵蚀分类分级标准6.2.3设计文件合理使用年限为 五 年，从交付设计资料起计。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审3查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已

7、开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。给发包人或第三人造成损失的，还应承担赔偿责任，赔偿金由双方协商确定。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计

8、资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条第八条其他48.1发包人有权要求设计人派专人赴施工现场进行配合与解决有关问题。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发

9、包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由 河源市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式肆肆 份，发包人贰贰份，设计人贰贰份。8.9本合同经双方签章生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合5同具有同等法律效力。发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：委托代理人：住所：邮政编码：电话：传真：法定代表人：委托代理人：住所：邮政编码：电话：传真：6（签字）（签字）（签字）（签字）