山东省2023年二级建造师之二建机电工程实务练习题(二)及答案.doc

《山东省2023年二级建造师之二建机电工程实务练习题(二)及答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东省2023年二级建造师之二建机电工程实务练习题(二)及答案.doc（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山东省山东省 20232023 年二级建造师之二建机电工程实务练习年二级建造师之二建机电工程实务练习题题(二二)及答案及答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列试验中，不属于焊后致密性试验的是（）。A.氨气试验B.煤油试漏C.液压强度试验D.真空箱试验【答案】C2、电动机施工程序中，在电动机检查、接线之后，应做的工作是（）。A.设备安装B.电机干燥C.送电运行D.送电前检查【答案】B3、项目成本控制的原则不包括（）。A.成本最低化原则B.全面成本控制原则C.按实控制原则D.动态控制原则【答案】C4、机电工程常用的绝热材料是()A.涂料B.聚氨酯复合板C.岩棉D.石棉水泥板【答案】C

2、5、室内排水主管安装后均应作通球试验，通球球径不小于排水管径的三分之二，通球率达到（）为合格。A.85%B.90%C.95%D.100%【答案】D6、压力管道安装单位应当在压力管道安装施工前履行告知手续。承担跨省长输管道安装的安装单位，应当向()履行告知手续。A.单位所在地的县级以上质量技术监督部门B.设区的市级质量技术监督部门C.省级质量技术监督部门D.国家质检总局【答案】D7、下列焊接工艺参数中，与焊接线能量无关的是（）。A.焊接速度B.焊接电源C.焊接电流D.电弧电压【答案】B8、下列焊接工艺参数中，与焊接线能量无关的是（）。A.焊接速度B.焊接电源C.焊接电流D.电弧电压【答案】B9、

3、大容量高温高压锅炉一般采用的主要蒸发受热面是（）。A.管式水冷壁B.膜式水冷壁C.对流管束D.过热器【答案】B10、(2021 年第 1 批真题)关于水平管道采用绝热毡进行多层绝热施工的说法，正确的是（）。A.同层不应错缝B.上下层应压缝C.水平管道纵向接缝应布置在管道委直中心线 45范围内D.各层绝热层可不进行严缝处理【答案】B11、风管安装就位的程序通常为（）。A.先上层后下层，先主干管后支管，先立管后水平管B.先上层后下层，先主干管后支管，先水平管后立管C.先上层后下层，先支管后主干管，先立管后水平管D.先下层后上层，先主干管后支管，先立管后水平管【答案】A12、下列金属材料牌号中，焊缝

4、附近可以打钢印标记的是（）A.20B.06Cr19Ni10C.16MnDGD.5051A【答案】A13、对于与建设单位、监理单位、总包单位的沟通协调，沟通的主要方法是（）。A.定期走访B.会议座谈C.个别交流D.工地宣传【答案】B14、当防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工时，说法错误的是（）A.立式设备和垂直管道的环向接缝，应为上下搭接B.卧式设备和水平管道的纵向接缝位置，应在两侧搭接，并应缝口朝上C.其环向、纵向缝的搭接宽度不应小于 50mmD.粘贴的方式，可采用螺旋形缠绕法或平铺法【答案】B15、任何单位或个人不得在距 35kV 及以下架空电力线路杆塔、拉线基础外缘周围（）m 的区域内进

5、行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动。A.20mB.15mC.10mD.5m【答案】D16、施工企业最高计量标准器具，应送法定检定计量机构进行（）。A.周期检定B.一次检定C.仲裁检定D.使用检定【答案】A17、下列关于轻小型起重机设备使用要求，说法正确是的（）。A.使用千斤顶时，应随工件升降及时调整保险垫块高度B.滑车组动、定滑车的最小距离不得大于 1.5mC.当滑车轮数超过 5 个时，跑绳应采用顺穿方式D.卷扬机上的钢丝绳应从卷筒顶部放出，预留在卷筒上的钢丝绳不应多余 4圈【答案】A18、插接式母线槽的螺栓连接，应使用()扳手紧固，确保连接质量。A.套筒B.活动

6、C.固定D.测力【答案】D19、下列大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，必须招标的具体范围包括（）。A.估价 3000 万元的城市轨道交通施工单项合同B.估价在 100 万元的电信枢纽项目重要材料采购合同C.估价 80 万元的水利工程设计服务合同D.估价 50 万元的电力工程勘察服务合同【答案】A20、(2021 年第 1 批真题)回路总数为 120 的照明控制系统检测时，符合规范的最小抽检照路数为（）A.6B.12C.18D.24【答案】B21、管内正压为 1500Pa 的风管属于（）。A.微压风管B.低压风管C.中压风管D.高压风管【答案】C22、（2021 年第 2

7、 批真题）锅炉受热面组件采用直立式组合的优点是（）。A.组合场面积大B.便于组件吊装C.钢材耗用量小D.安装状况较好【答案】B23、水平埋设的金属接地体一般采用（）等。A.镀锌角钢（垂直埋设）B.镀锌钢管（垂直埋设）C.镀锌圆钢D.镀锌方钢（一般不用）【答案】C24、自动化仪表调校用的标准仪器、仪表，其基本误差的绝对值，不宜超过被校仪表的基本误差绝对值的()A.1/3B.1/2C.2/3D.3/【答案】A25、关于温度取源部件安装位置的说法，正确的是（）。A.宜选在阀门等阻力部件处B.宜选在介质流速呈死角处C.不宜选在振动较大的地方D.不宜选在温度变化灵敏处【答案】C26、电力驱动的曳引式或强

8、制式电梯施工程序，完成开箱点件后立马开始的工序是（）A.安装样板架、放线B.轨道安装C.轿厢组装D.曳引机和机房其他设备安装【答案】A27、焊接缺陷中，（）是焊缝中最危险的缺陷，大部分焊接构件的破坏由此产生。A.气孔B.夹渣C.裂纹D.未熔合【答案】C28、设备或管道的保冷层和敷设在地沟内管道的保温层，其外表面均应设置防潮层，防潮层采用的主施工方法是（）。A.现场发泡B.冷法施工C.砌衬法D.模压法【答案】B29、关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。A.垂直使用时，作用力应通过承压中心B.水平使用时，应有可靠的支撑C.随着工件的升降，不得调整保险垫块的高度D.顶部应有足够的工作面积【答案】

9、C30、施工单位在电缆保护区实施爆破作业时，制定爆破施工方案应（）。A.邀请地方建设管理部门参与B.报当地电力管理部门批准C.及时与地下电缆管理部门沟通D.邀请地下电缆管理部门派员参加【答案】D31、（2021 年第 1 批真题）雨淋报警阀应安装在（）系统中。A.水喷雾灭火B.泡沫灭火C.自动喷水灭火D.固定消防炮灭火【答案】A32、电动机、电加热器属于（）的组成部分。A.变配电工程B.电气动力工程C.电气照明工程D.备用电源【答案】B33、通风与空调工程施工程序由施工准备到竣工验收后，还应包括（）。A.回访保修B.维修保养C.配合工艺设备试生产D.空调系统综合效能测定【答案】D34、当相邻两

10、层电梯门地坎间的距离大于（）时，其间必须设置井道安全门，井道安全门严禁向井道内开启，且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置A.2mB.11mC.6mD.8m【答案】B35、单位工程是由各专业安装工程构成的具有（）的工程。A.独立使用功能B.生产能力C.生产独立产品D.连续生产【答案】A36、高压电器是指交流电压（）、直流电压（）以上的电器。A.1000V1200VB.1200V1500VC.1000V1500VD.1500V2000V【答案】C37、电子招标投标在截止投标时间前可解密提取投标文件的是（）。A.招投标监督部门B.招标办公室C.招标人D.投标人【答案】D38、下列压力

11、管道的分类，描述正确的是（）。A.输油管道属于公用管道B.输气管道属于长输管道C.热力管道属于工业管道D.动力管道属于公用管道【答案】B39、设备安装中，将其纵向中心线和横向中心线与基准线的偏差控制在设计允许范围内的调整 称为（）A.找平B.找标高C.找中心D.找正【答案】D40、铝及铝合金焊接容易产生的缺陷不包括（）。A.气孔B.裂纹C.夹渣D.未焊透【答案】B41、根据工业炉砌筑工程施工及验收规范，不属于工序交接证明书内容的是()A.隐蔽工程验收合格的证明B.焊接严密性试验合格的证明C.耐火材料验收合格证明D.上道工序成果的保护要求【答案】C42、室外排水管网按排水检查井分段试验。试验水头

12、应以试验段上游管顶加（），时间不少于（），逐段观察，管接口无渗漏为合格。A.1m30minB.1.5m30minC.1m1hD.1.5m1h【答案】A43、（2018 年真题）自动化仪表工程须连续投入运行（），运行正常后方具备交接验收条件。A.24hB.36hC.48hD.72h【答案】C44、设备安装标高基准点一般埋设在()且便于观测的位置。A.基础中心B.基础边缘C.基础表面D.基础外面【答案】B45、下列检查项目中，不属于配电柜主控项目的是（）。A.配电柜金属框架与保护导体可靠连接B.配电线路的线间和线对地绝缘电阻值C.抽屉式配电柜推拉灵活，无卡阻现象D.配电柜基础框架安装的水平允许偏差

13、【答案】D46、下列情况中不需要修改或补充施工组织设计的是（）A.工程设计有重大变更B.各项管理目标有重大变化C.施工班组有重大调整D.主要施工方法有重大调整【答案】C47、目前我国民用建筑普遍采用的塑料管道及电线电缆套管是（）管。A.聚乙烯B.聚丙烯C.聚苯乙烯D.聚氯乙烯【答案】D48、关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法，正确的是（）。A.铂温度传感器的接线电阻应小于 1B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游C.风管型传感器应在风管保温前安装D.涡轮式流量传感器应垂直安装【答案】A49、适用于中压以下空调系统，但对相对湿度 90%以上的系统不适用的是（）。A.酚醛复合风管B.玻璃纤维复合

14、风管C.聚氨酯复合风管D.硬聚氯乙烯风管【答案】B50、下列关于流量取源部件与管道的安装要求的说法，错误的是(）。A.流量取源部件上、下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定B.在上、下游直管段的最小长度范围内，可以设置其他取源部件或检测元件C.直管段内表面应清洁，无凹坑和凸出物D.采用均压环取压时，取压孔应在同一截面上均匀设置，且上、下游取压孔的数量应相等【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于阀门的安装要求，正确的说法有()。A.阀门安装前，应按介质流向确定其安装方向B.阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态C.阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态D.闸阀与

15、管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态E.安全阀应水平安装以方便操作【答案】ABD2、水冷壁的主要作用是（）。A.吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质B.使烟气得到冷却C.可以保护炉墙D.保证蒸汽品质E.在蒸发同样多水的情况下，采用水冷壁比采用对流管束节省钢材【答案】ABC3、下列场容管理措施中，不符合要求的有（）A.办公区和施工区设置在一起，提高各部门协作效率（应分开设置）B.生活区设置开放式垃圾站，垃圾集中处理（封闭式）C.在上风口设置紧急出口D.库房内配置必要的照明措施E.机动车和行人应分道通行【答案】AB4、汽轮机本体主要由静止部分和转动部分组成。静止部分包括（）。A.喷嘴组B.主轴C

16、.隔板D.汽封E.叶轮【答案】ACD5、电缆上装设的标志牌，应注明的内容有（）。A.线路编号B.电缆型号C.电缆规格D.起讫地点E.使用年限【答案】ABCD6、机械设备开箱时，应共同参加的单位有（）A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位E.勘察单位【答案】ABD7、管道的绝热按其用途可分为（）。A.保温B.保冷C.衬里D.加热保护E.阴极保护【答案】ABD8、仪表设备安装应遵循的原则是()。A.先里后外B.先两端后中间C.先高后低D.先单校后联校E.先重后轻【答案】AC9、下列绿色施工技术中，属于节材与材料资源利用方面的是（）A.BIM 技术及工厂化预制B.雨水回收和利用C.使用太阳

17、能照明灯D.减少土方开挖和回填E.工厂化预制【答案】A10、属于风险控制的管理措施是()。A.消除风险的措施B.控制风险的措施C.落实应急预案D.安全教育培训E.降低风险的措施【答案】CD11、下列关于风管安装要点说法正确的有（）。A.支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处B.用气焊切断支、吊、托架的型钢及其开孔C.输送含有腐蚀介质的气体，采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板D.室外风管系统的拉索等固定件应连接避雷针避雷E.消声器、静压箱安装时，应单独设置支吊架【答案】AC12、关于导管内穿线和槽盒布线的说法正确的与（）。A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内B.不同电压等级的导线不能穿在

18、同一导管内C.导管内的导线接头应设置在专用的接线盒内D.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定【答案】BCD13、下列输送设备中，属于有挠性牵引件的有（）。A.气力输送机B.刮板式输送机C.板式提升机D.螺旋输送机E.带式输送机【答案】BC14、锅炉到货后，应检查锅炉（）等。A.生产的许可证明B.随机技术C.质量文件D.设备零部件E.供货合同【答案】ABCD15、关于焊接操作要求的说法正确的有（）。A.定位焊缝不得熔入正式焊缝B.不得在焊接坡口内试验电*C.盖面焊道不得锤击清除应力D.焊机电流表未校验不得使用E.焊接中断时应控制冷却速度【答案】CD16、关

19、于通风与空调系统进行试运行与调试的说法，正确的有（）。A.设备单机试运转前进行口头安全技术交底B.通风系统的连续试运行应不少于 2hC.空调系统带冷（热）源的连续运行应不少于 8hD.系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于 10%E.空调冷（热）水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于 10%【答案】BCD17、单位工程施工技术交底的主要内容有（）。P217A.新技术的操作要领B.重大施工方案C.施工步骤D.质量验收标准E.操作方法【答案】BD18、千斤顶的使用要求包括（）。A.螺母的螺纹及齿条磨损超过 20%时，不得继续使用B.作业环境温度在 5C 以上时，应采用 10 号机油C.升

20、降平稳且每台千斤顶的荷载不应超过其额定荷载的 70%D.使用千斤顶时，应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度E.当数台千斤顶同时并用时，操作中应保持同步【答案】ABD19、仪表设备安装的要求有（）。A.对仪表进行绝缘电阻测量时应有防止电子元件被损坏的措施B.仪表接线盒应采取密封措施，引入口宜朝上C.测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置，应采取防弯曲措施D.节流件必须在管道吹洗前安装，其安装方向要符合要求E.质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上【答案】AC20、下列关于建设工程保修与回访的说法，正确的是（）。A.电气管线、设备安装工程最低保修期为 3 年B.供热和供冷系统最低保修期

21、为 2 个供暖期或供冷期C.通风空调制冷系统运行情况应夏季回访D.保修期自工程消防验收合格之日起计算E.新材料、新工艺应进行技术回访【答案】BC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某机电工程公开招标，有 A、B、C、D、E、F、G、H 八家施工单位通过资格预审，参加投标。评标委员会由 7 人组成，建设单位代表 2 人、综合评标专家库中抽取的技术经济专家 5 人，开标时 1 位专家因故无法到达评标现场。经协调，项目正常开标、评标。评标时发现:施工单位 B 投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由;施工单位 D 投标报价大写金额小于小写金额；施工单位 F 投标文件提供的检验标准和方法

22、不符合招标文件的要求;施工单位 H 投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求建设单位接到评标报告 5 天后，确定排名第一的中标候选人施工单位G 中标，向施工单位 G 发出中标通知并进行两天公示，公示期结束后双方按照建设工程施工合同（示范文本签订了施工合同。工程施工过程中由于雷电引发了现场火灾，经调查属不可抗力事件。火灾扑灭后 24 小时内，施工单位 G通报了火灾损失情况：工程本身损失 250 万元;总价值 200 万元的待安装设备彻底报废;施工单位 G 有 3 名工人烧伤，所需医疗费及补偿费预计 45 万元;租赁的施工设备损坏赔偿 10 万元。另外，大火扑

23、灭后施工单位 G 停工 5 天发生人工费6 万元，造成其他施工机械闲置损失 2 万元，预计工程所需清理、修复费用 200万元。二、问题 1.针对评标专家未到场，应如何处理才能使项目评标正常进行？2.判别 B、D、F、H 四家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。3.该项目订立合同过程是否存在问题？说明理由。4.施工过程中发生的火灾，建设单位和施工单位 G 应各自承担哪些损失或费用（不考虑保险因素）?【答案】1.根据规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。针对该项目发生的情况：（1）及时更换

24、一位技术或经济方面的专家；（2）减少一位建设单位代表，改为 5 名评标专家。即可满足评标要求。2.B、F 两家施工单位的投标不是有效标。施工单位 B 单位的情况可以认定为低于成本；施工单位 F 投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求，可以认定为对招标文件的实质性要求未作出响应。而施工单位 D 投标报价大写金额小于小写金额；施工单位 H 投标文件中某分项工程的报价有个别漏项。D、H 两家单位的投标均未违反招标文件的实质性要求，不属于重大偏差，故 D、H两家单位的投标是有效标。3.（1）程序不妥。招标人应在发出中标通知书前进行公示。（2）公示期过短。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收

25、到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。4.不可抗力事件造成的工程损失，索赔原则包括:（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。故该火灾事件的损失及费用处理如下:建设单位应承担的费用有:（1）工程本身损失250 万元;（2）待安装设

26、备的损失 200 万元;二、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子（以下称建设单位），建设单位拟把安装工程直接交于 A 公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位采用公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有 A、B、C、D、E 五家公司参与了投标。投标过程中，A 公司提前一天递交了投标书；B 公司在前一天递交投标书后，在截止投标前 10 分钟，又递交了修改报价的资料；D 公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E 公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定、

27、建设单位确认，最终 C 公司中标，按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使 C 公司延误工期 10 天，并造成窝工费及其他经济损失共计 15 万元；C 公司租赁的大型吊车因维修延误工期 3 天，经济损失 3 万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用 30 万元；施工过程中遇台风暴雨，C 公司延误工期 5 天，并发生窝工费 5 万元，施工机具维修费 5 万元。事件二：非标件制作过程中，c 公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表面缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要

28、求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。问题：1.分析上级主管部门否定建设单位指定 A 公司承包该工程的理由。2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书？此次招投标工作是否有效？说明理由。3.列式计算事件一中 C 公司可向建设单位索赔的工期和费用。4.用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷？【答案】1.上级主管部门否定建设单位制定 A 公司承包该工程的理由是本工程属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，所以必须公开招标。2.D 公司无效标书，因为没有法人章。E 公司无效标书，因为没有按要求报价。本次招标工作有效，因为有 3 家有效的投标单位。而依据招标投标法的规定，开、评标过程中投标人

29、少于 3 个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。3.C 公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15（天）。窝工费属于人员窝工费时可索赔的费用=15+30+5=50（万元）。窝工费属于机械窝工费时，可索赔的费用=15+30=45(万元)。4.用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。本案例第 1 问主要考查建设工程必须招标的范围。机电工程项目按招标投标法及招标投标法实施条例规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。一般包括：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的

30、项目；全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建.属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标。本案例第 2 问主要考查无效标的规定。D 公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章，既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标书；E 公司未按招标文件要求的格式报价（废标书）。既未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效标书。依据招标投标法的规定，开、评标过程中投标人少于 3 个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。本次招标经资格预审有 A、B、C、D、E 五家公司

31、参与了投标，其中 D、E 两家公司投的标书为无效标，开、评标过程中三家公司的标书为有效标书，此次招标有效，无需重新招标。本案例第 3 问主要考查索赔工期和费用的计算。C 公司可向建设单位索赔的工期：专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况，工期相应延长：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使 C 公司延误工期 10 天，建设方予以施工方工期延长；施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C 公司延误工期 5 天工期建设方予以施工方相应工期延长；所以，C 公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15（天）。C 公司可向建设单位索赔的费用：未按约定提供原材料、设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工

32、、窝工等损失。开工后因建设单位采购的设备整体晚到的，属于未按约定提供设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。所以，开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使 C公司延误工期 10 天，属于建设方的责任，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失，其造成窝工及其他经济损失共计 15 万元，施工方向建设方的索赔成立。因中途变更承揽工作要求，造成承包人损失的，应当赔偿损失。非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，属于建设方中途变更设计而导致的工程量增加，增加费用 30 万元，施工方向建设方的索赔成立。施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C 公司延误工期 5 天，建设方应予以工期延长，施工机具维修费 5

33、 万元建设方不予赔偿。如果由不可抗力发生的是人员窝工费 5 万元，施工单位可以索赔索赔费用=15+30+5=50（万元）；如果由不可抗力造成的是机械窝工费 5万元，施工单位不可以索赔，C 公司可向建设单位索赔的费用=15+30=45（万元）。本案例第 4 问主要考查焊后检验的方法。用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。而咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷是利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有此类缺陷的。三、【背景资料】某公司承建一机械厂加工车间机电安装工程，内容有：工艺设备、管道（其中油管道为中压管道）、电气、桥式起重机和储油罐等安装。在施工过程中，甲方现场代表进行检查时，发现一

34、名焊工资格有效期已过。储油罐灌水试验检查合格，放水时发生罐顶抽瘪、罐壁局部变形，形成质量事故。经查：（1）作业指导书中只明确需要进行灌水试验。（2）班长指派一名民工去放水。【问题】1.按特种设备安全监察条例规定，该工程哪些安装项目需在施工前办理告知手续？向谁办理？2.工程施工过程中，项目部应做哪些内部协调工作？3.质量预控方案一般包括哪些内容？4.施工过程中所发生的事件：（1）在油管道施工时，焊工资格有效期已过，在质量管理上应采取什么整改措施？（2）请分析发生质量事故在管理上的原因？【答案】1.该工程施工前，应办理管道、油罐和桥式起重机的安装告知手续。应书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全

35、监督管理部门。2.项目部组织的内部协调工作有：施工进度计划、生产资源、工程质量、安全与卫生及环境管理的协调。3.质量预控方案一般包括：工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施。4.（1）整改措施：立即停止该名焊工继续施焊；对其施焊点检验；该焊工取得资格证后方可重新施焊（或另派持证合格焊工施焊）。（2）发生质量事故的管理原因：没有切实控制工序活动的施工方法（或作业指导书不完善）；没有切实控制工序活动的操作者。（或民工上岗前未经培训，而班长未对民工交代正确操作步骤。）四、商务中心由四幢大楼（百货楼、宾馆、办公楼和综合楼）组成，A 公司承包了某商务中心的机电工程，机电工程内容有建筑给水排水，建

36、筑电气、通风空调、消防工程和电梯安装工程。商务中心还建设一个地下变电所、水泵房和锅炉房，机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均由业主采购。合同约定百货楼、宾馆应分别提早竣工验收，A 公司项目部按业主要求编制了施工总进度计划，项目部合理的选择施工方案，加快施工进度。项目部还编制了质量预控方案，在施工中设置了质量控制点，并加强进场材料的验收，使工程质量验收合格。问题：1商务中心的哪几个工程应先施工并通过质量验收并早日投入运行？2商务中心的百货楼能否单独竣工验收？竣工验收应具备哪些条件？3进场的材料应如何进行验收和确认？4A 公司项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？5已完工

37、的工程项目质量验收控制有哪些内容？【答案】1在商务中心的地下变电所、水泵房和锅炉房应先施工并通过质量验收,投入运行。2商务中心的百货楼可以单独竣工验收。百货楼是一个单位工程,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物。竣工验收具备条件是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的材料、构配件和设备的进场试验报告；有设计、施工和监理等单位签署的资料合格文件；有施工单位签署的工程保修书。3进场的材料应进行数量验收和质量确认,做好相应的验收记录和标识。对不合格的材料应更换、退货或让步接收（降级使用）,严禁使用不合格的材料。4A 公司项目部应在对工程的性能、安全

38、、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序设置质量控制点。如地下变电所的高压电器和电力变压器；如冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备安装的水平度和垂直度偏差等；隐蔽工程等。5已完工的工程项目质量检验验收控制内容有：竣工质量检验控制：包括联动试车及运行,验收文件审核签认,竣工总验收、总交工。工程质量评定：包括单位工程、单项工程、整个项目的质量评定控制。工程质量文件审核与建档：这是最为重要的质量控制,要真实、准确。回访和保修：是一种制度的控制,是反馈工程质量最直接的真实评价。五、某城市建设一处大型综合商业广场，主体建筑为六栋 31 层建筑。其中两栋有 4 层裙楼为综

39、合业态商场，4 层以上为写字楼。建设单位把该商业广场的机电施工项目交由 A 机电施工单位施工，包含通风空调设备安装，电力照明系统安装，电梯安装，建筑智能化系统安装等工程。施工过程中发生了以下事件：事件 2：在裙楼的大型商场电气安装中，照明灯具安装技术有下列要求：（1）部分较重的灯具采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定，轻质灯具采用木榫固定安装。（2）商场仓库内采用螺口节能灯照明，零线接中心触点，相线接在螺纹的端子。（3）三层楼挑高大厅顶部安装豪华多层吊灯，质量为 12kg，为了安全起见，施工人员采用 3 倍灯具重量做恒定均布载荷强度实验，持续时间10min。问题：1.事件 2 中灯具安装有哪些错误

40、之处，请改正。【答案】1.（1）“部分较重的灯具采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定，轻质灯具采用木榫固定安装”做法错误；正确做法：灯具安装应牢固可靠，采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定，在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或者塑料塞固定。固定件的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配。（2）“商场仓库内采用螺口节能灯照明，零线接中心触点，相线接在螺纹的端子”做法错误；正确做法：灯具的接线应牢固，电气接触应良好。螺口灯头的接线，相线应接在中心触点端子上，零线应接在螺纹的端子上。（3）“三层楼挑高大厅顶部安装豪华多层吊灯，质量为 12kg，为了安全起见，施工人员采用 3倍灯具重量做恒定均布载荷强度实

41、验，持续时间 10min”做法错误；正确做法：三层楼挑高大厅顶部安装豪华多层吊灯，质量为 12kg，为了安全起见，施工人员应采用 5 倍灯具重量做恒定均布载荷强度实验，持续时间不得少于15min。六、【2013 案例二12】【背景资料】某施工单位承接了 5km、10kv 架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计，途径一个行政村，跨越一条国道，路经一个 110kv 变电站。路线设备由建设单位购买，但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后，按导线架设的程序组织施工，在施工过程中发生了以下事件：事件 1：该线路架设到 110k

42、v变电站时，施工单位考虑施工方便，将变电站的一片绿地占位临时施工用地，受到电力管理部门处罚。事件 2：在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会，没有充分利用其它方法和形式加强内部沟通，结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进，最终使该线路工程顺利完工。【问题】1.施工单位在沿途施工中需要与哪些部门沟通协调？4.事件 2 中，施工单位内部沟通协调还有哪些方法和形式？【答案】1.需要与行政村、交通(公路)部门、电力管理部门等沟通协调。4.施工单位内部沟通协调的方法和形式还有:不定期部门会议(或专业会议，或座谈会），利用巡检深入班组交流和沟通，定期通报现场信息，内部参观典型案例并发

43、动评议，利用工地宣传工具与员工沟通等。七、施工单位中标一制药厂的机电工程安装项目。合同约定：工程设备由建设单位供应；工程材料由施工单位采购。中标后，该施工单位组建了项目经理部。经施工单位成本控制中心对工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、措施费、规费、税金等费用的测算，在确保企业投标时确定的利润基础上，签订内部承包合同，要求除工程用的主材料由企业总部统一采购供货外，成本降低率为 5%。该项目部根据工程情况，分析该工程材料费占比例较大，不锈钢管道清洗要求高，加大了成本控制力度，严格控制质量，对施工成本偏差进行了分析，及时采取了纠偏措施，按项目成本的分类进行了落实，取得了较好的经济效益。

44、问题：1施工成本偏差有哪两种？如何计算？2项目在施工阶段如何控制成本？3材料成本应从哪些方面进行控制？该项目部应如何控制？4简述不锈钢管道清洗的实施要点。【答案】1施工成本偏差有两种：一种是施以减少或消除偏差,即项目的实际成本与计划成本之间的差异；二是计划偏差,即项目的计划成本与预算成本之间的差异。其计算公式如下：实际偏差=计划成本-实际成本计划偏差=预算成本-计划成本计划偏差反映成本事前预控所要达到的目标。实际偏差反映施工项目成本控制的实际。实际偏差为正值且越大越好,若为负差,则说明成本控制存在缺点和问题。2施工阶段成本应从以下方面控制：(1)加强施工任务单和限额领料单的管理。(2)将施工任

45、务单和限额领料单的结算资料与施工预算进行核对分析。(3)做好月度成本原始资料的搜集和整理,正确计算月度成本,分析月度预算成本与实际成本的差异。(4)在月度成本核算的基础上实行责任成本核算。(5)经常检查对外经济合同的履行情况,不符合要求时,应根据合同规定向对方索赔；对缺乏履约能力的单位,要采取断然措施,立即中止合同,并另找可靠的合作单位,以免影响施工,造成经济损失。(6)定期检查各责任部门和责任者的成本控制情况。八、某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到 10m，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等

46、辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温；无负荷调整试运转。项目部组建后立即着手下列工作：（1）根据本工程的特点分析危险源并制订应急预案。（2）制订球磨机吊装方案。球磨机筒体单重 50t，安装高度 1.2m，拟采用 90t 汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下 90t 汽车吊吊装能力为 52t。（3）制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过 6 块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移

47、位。（4）制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高 20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用 36V 安全行灯作为内部照明。二、问题：1.本安装工程中的危险源主要应包括哪些？2.通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。3.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。4.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患？为什么？应采取哪些解决措施？【答案】1.火灾、爆炸、大型设备吊装伤害事故、窒息中毒、高处坠落、触电。2.Qjk1Q，其中动载荷系数 K1=1.1，计算载荷=50t1.1=55t，计算

48、载荷55t 大于吊车吊装能力 52t，故方案不可行。3.纠正：（1）每组垫铁总数不得超过 5 块；（2）最薄的一块垫铁应放在中间；（3）垫铁之间应点焊牢固；（4）垫铁不得与设备底座点焊。4.安全隐患：（1）仓内人员易发生有毒气体中毒，因为焊接时产生有毒有害气体，且仓内空间有限、通风不良。（2）仓内人员易发生触电事故，因为金属容器内 36V 电压过高。措施：（1）应在仓下再开一临时通风口，或采取强制通风；（2）设专人进行监护；（3）更换行灯，使电压不超过 12V。九、背景资料某机电安装工程公司承接了某电站的光伏发电设备安装任务，公司为了提高工程质量，创造正常施工条件，项目部配备了人员，同时加强了

49、对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当，使得各项工作有条不紊地进行，按期完成该工程的施工任务。【问题】1光伏发电系统有哪些分类?2简述光伏发电设备的安装程序?3在机电安装工程施工中，应从哪些方面对施工人员进行控制?4施工现场项目部主要配备哪些人员?如何配备?【答案】1光伏发电系统分为：独立光伏发电系统、并网光伏发电系统和分布式光伏发电系统。2光伏发电设备的安装程序：施工准备基础检查验收设备检查光伏支架安装光伏组件安装汇流箱安装逆变器电气设备安装调试验收。3在机电安装工程施工中，应从资格和能力、加强质量意识教育、严格培训、持证上岗等方面对施

50、工人员进行控制。4施工现场项目部主要人员的配备:(1)施工现场项目部主要管理人员的配备根据项目大小和具体情况而定，但必须满足工程项目的需要。(2)工程项目部负责人:项目经理、项目副经理、项目总工。项目经理必须具有机电工程建造师资格。(3)项目技术负责人:必须符合规定，且具有规定的机电工程相关专业职称;有从事工程施工技术管理工作经历。(4)项目部技术人员:根据项目大小和具体情况，按分部、分项工程和专业配备。(5)项目部现场施工管理人员:施工员、材料员、安全员、机械员、劳务员、资料员、质量员、标准员等必须经培训、考试、持证上岗。项目部现场施工管理人员的配备，应根据工程项目的需要。施工员、质量员要根