山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选试题及答案一.doc

《山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选试题及答案一.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选试题及答案一.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山东省山东省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务精选年一级建造师之一建矿业工程实务精选试题及答案一试题及答案一单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、露天爆破工程中常用的非电起爆法包括（）。A.导火索起爆法和导爆管起爆法B.导火索起爆法和导爆索起爆法C.导爆管起爆法和导爆索起爆法D.导爆管起爆法和继爆管起爆法【答案】C2、下列关于招标的一般程序的说法，正确的是（）。A.编制招标文件商务评审开标签订承包合同B.编制招标文件开标综合评审报告签订承包合同C.组织招标机构初评开标签订承包合同D.组织招标机构综合评审报告开标一签订承包合同【答案】B3、关于光面爆破技术，说法正确的是（）

2、A.周边眼应选用高密度低爆速的炸药B.周边眼应采用耦合装药结构，同时起爆C.周边眼间距要小，每孔的装药量要大D.在主爆区之后起爆【答案】D4、当对一关键工作延误采取措施时，合理的结论是（）。A.尽早调整紧邻后续关键工序有利于尽早恢复进度正常B.重新安排前续关键工序时间更容易满足原工期要求C.矿建工程一般都可以通过对头掘进的方法恢复工期进度D.平行作业法对提高不同条件下的井巷施工速度都很有效【答案】A5、碳素钢根据其含杂质的多少，可以分为（）。A.普通钢B.低合金钢C.工具钢D.特殊钢【答案】A6、喷射混凝土强度检测的现场取样方法可采用()。A.点荷载法B.拔出试验法C.凿取法D.注模成型法【答

3、案】C7、砂石桩对于（）的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C8、冬期填筑应较常温时每层铺土厚度减少（），并预留沉降层，碾压增加 1-3遍。A.10%-20%B.10%-25%C.20%-25%D.20%-30%【答案】C9、对岩土进行注浆是为了使岩土可以()，以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A10、对岩土进行注浆是为了使岩土可以（），以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可

4、碎性【答案】A11、桩基岩土工程勘察的工作内容包括（）。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件，确定降水施工方案C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法【答案】A12、下列工作中，不属于施工项目成本目标动态控制程序中的工作是（）。A.目标分解B.目标计划值搜集C.目标计划值与实际值比较D.采取措施纠偏【答案】B13、不宜于采用振动沉桩法施工的土质是（）。A.砂土B.黏土C.砂质黏土D.粉质黏土【答案】B14、井巷工程开工前的劳力准备内容，要求不正确的是（）。A.落实人员和施工队伍B.完成技术交底

5、工作C.配备好机具及施工用料D.建立现场管理制度【答案】C15、当地基土质软弱且很不均匀，十字形基础不能满足承载或变形要求时，可用钢筋混凝土做成（）基础。A.墙下条形B.片筏C.柱下独立D.柱下条形【答案】B16、直径 5.5m，孔深 530m 混合作业施工配套设备正确的是（）。A.1 台中心回转抓岩机，配 3m3 吊桶双钩提升B.2 台中心回转抓岩机，配 3m3 吊桶单钩提升C.2 台中心回转抓岩机，配 3m3 吊桶双钩提升D.1 台中收回转抓岩机，配 5m3 吊桶双钩提升【答案】A17、煤矿井巷工程的施工内容中，属于单位工程的是（）。A.通风安全设施B.巷道水沟C.井筒壁座D.井底水窝【答

6、案】A18、矿井进行井上下的联系测量，至少应满足()的要求。A.重复进行两次B.连续进行两次C.独立进行两次D.两人进行两次【答案】C19、关于尾矿库建设对企业资质要求的说法，错误的是()。A.勘察单位应具有矿山或岩土工程类勘察资质B.设计单位应具有金属非金属矿山工程设计资质C.施工单位应具有矿山工程施工资质D.安全评价单位应具有选矿工程安全评价资质【答案】D20、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷?B.个人防护?C.封闭热源?D.通风【答案】D21、只适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是（）。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D22、

7、多层厂房在拟定结构吊装方案时，主导的内容是()。A.结构吊装方法B.构件的吊装顺序C.起重机械的选择D.构件吊装工艺【答案】C23、井点降水方法中属于非真空抽水的是（）。A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】D24、以下招标人对投标人提出的要求，不合理的是（）。A.有同类项目的业绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同意垫资【答案】D25、关于天轮平台布设的原则，不正确的是()。A.天轮平台的主梁与提升中心线平行B.天轮平台的主梁轴线不设在井筒中心线上C.各天轮的布置应考虑井架受力均衡D.两台同一设备的绞车应有相

8、同的出绳方向【答案】A26、关于工程总承包商选择分包商的原则，说法正确的是（）。A.分包主体工程内容应根据自身利益B.选择分包商应以发包方的意见为主导C.设备进口事关重大其通常不应分包D.要利用分包措施以转嫁部分总包的风险【答案】D27、矿山井巷工程的开拓方式分为（）。A.单向掘进和对头掘进B.单向掘进和双向掘进C.双向掘进和对头掘进D.单头掘进和单向掘进【答案】A28、电子雷管起爆系统一般由电子雷管、()和起爆器三部分组成。A.编码器B.导爆管C.继爆管D.转发器【答案】A29、将扇风机分为压入式和抽出式，是指其（）有两种。（）A.工作方式B.安装位置C.布置方式D.服务范围【答案】A30、

9、单位工程施工组织设计的工程量计算，具有()的特点。A.其根据是概算指标?B.要求比较准确?C.依据初步设计?D.按照企业定额指标为标准【答案】B31、凿岩爆破中，立井掏槽眼一般都以()为布置中心A.辅助眼B.井筒中心C.周边眼D.工作面平面中心【答案】B32、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出的高度D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B33、矿业工程施工索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面。可作为常用证据的材料一般不包括（）。A.法律关系的证明材料B.规范、标准及技术资

10、料C.事件发生的时间和地点D.事件经过的相关证明【答案】C34、非煤矿山用爆破法贯通巷道，两工作面相距（）时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，待双方作业人员全部撤至安全地点后，方可起爆。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】C35、基坑土方开挖时，安全措施不妥当的是（）。A.土方开挖时，应防止附近已有建筑物发生下沉和变形B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件C.土方开挖完成后应立即封闭D.开挖基坑时应一次挖全深【答案】D36、距掘进工作面（）m 内的支护在爆破前应必须加固。A.5B.10C.15D.20【答案】B37、长 12.5m，宽 7.5m

11、，深 7.5m 的基坑可以采用什么方式降水（）。A.喷射井点、单排管路B.管井降水、单排管路C.喷射井点、双排管路D.管井降水、双排管路【答案】A38、矿山井下钻眼爆破工作中，巷道掏槽眼布置在工作面中间偏下、距底板()m。A.0.20.4B.0.40.6C.0.61.0D.1.01.4【答案】D39、关于水玻璃的说法，错误的是（）。A.水玻璃具有良好的粘结性能和很强的耐酸腐蚀性B.水玻璃具有良好的耐热性能C.水玻璃在空气中具有快硬性D.水玻璃硬化时具有阻止水分在材料中渗透的作用【答案】C40、评价施工进度计划优劣的原则，不正确的是()。A.施工方案应合理B.施工程序要正确C.各项工序作业时间估

12、计要准确D.施工工期要最短【答案】D41、属于立井井筒表土普通法施工的是()。A.沉井法B.冻结法C.钻井法D.板桩法【答案】D42、矿山地质土的坚实系数在 0506 之间，应采用()开挖方法及工具。A.用锹、锄头挖掘，少许用镐翻松B.主要用镐，少许用锹、锄头挖掘，部分用撬棍C.整个先用镐、撬棍，后用锹挖掘，部分用楔子及大锤D.锹、锄头挖掘，少许用脚蹬【答案】D43、立井井筒施工作业方式在选择时，应综合分析和考虑的内容不包括（）A.井筒穿过岩层性质，地下水的大小B.井筒直径和深度（基岩部分）C.可能采用的施工工艺及技术装备条件D.施工队伍的操作技术水平和施工管理水平【答案】A44、发现矿井有透

13、水征兆时，下列做法错误的是()。A.停止受水害威胁区域内的采掘作业B.人员撤到安全地点C.切断工作面电源D.分析查找透水原因【答案】C45、井筒穿越煤层进行爆破时，必须采用煤矿许用炸药和最后一段的延期时间不超过（）的煤矿许用毫秒延期电雷管。A.50msB.110msC.130msD.250ms【答案】C46、对矿井施工而言，下列因素中比较容易引起井下火灾的是（）。A.坑木堆放及木支架引燃B.再生火源致燃C.井下自燃D.电气烧焊【答案】D47、土钉墙施工时，垫板与喷混凝土面层间的空隙应用()填平。A.细石混凝土B.高强度等级混凝土C.高强水泥砂浆D.防腐泥浆【答案】C48、减水剂防水混凝土的特点

14、是()。A.抗冻性好B.拌合物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B49、煤矿井下喷射混凝土支护用碎石粒径应不大于（）mm。A.10B.15C.20D.25【答案】B50、有关露天矿安全评价相关概念的认识，正确的是()。A.“超高边坡”属于边坡危害等级划分的一个因素B.露天矿边坡危害等级的划分应考虑人员伤亡C.边坡工程的安全等级表述其露天矿边坡的安全程度D.露天矿边坡危害事故的经济损失由边坡高度反映【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、立井井筒施工的掘进段高，由()等因素确定。A.井筒穿过岩层的性质B.涌水量大小C.井壁结构的形式D.井筒施工速度E.临时支护形式【答案】A

15、BD2、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，矿井开拓方式确定应遵循（）。A.增加开拓工程量，节约初期投资，减缓矿井建设速度B.合理集中开拓布置，简化生产系统C.井巷布置和开采顺序要合理D.具有完善的通风系统和良好的生产环境E.减少资源、损失，提高资源回收率【答案】BCD3、在井下巷道钻眼爆破法施工中，常用的防尘方法有()。A.湿式钻眼B.喷雾降尘C.静电除尘D.洒水降尘E.加强通风【答案】ABD4、关于钻井法凿井中的减压钻进，说法正确的是（）。A.减压钻进采用的压力是 3060的钻头重B.减压钻进采用的压力是钻头在泥浆中的 3060浮

16、重C.减压钻进为了井筒钻井的垂直度D.减压钻进为了有效破碎工作面岩石E.减压钻进为了避免钻头掉落【答案】BCD5、建(构)筑物应进行专门的施工勘察的情况有（）。A.开挖基槽发现土质、土层结构与勘察资料不符时B.为地基处理，需进一步提供勘察资料时C.工程地质条件复杂，详勘阶段难以查清时D.施工单位为方便工程施工时E.在施工时出现新的岩土工程地质问题时【答案】ABC6、关于工程合同签订时的会谈内容和做法，正确的是（）。A.合同承包范围的更改应有会谈纪要，并以合同附件形式留在合同中B.单价合同的“增减量幅度”是指单价的增减与工程量增减的比例值大小C.合同价款会谈的内容是固定价款和可调价款的协商D.对

17、于可调价格的确认应考虑本单位能力、工程条件、项目风险E.付款方式的确定内容就是指付款内容、付款数额(或比例)【答案】AD7、提高混凝土强度的合理方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石D.加强养护E.加强搅拌和振捣成型【答案】ACD8、关于高强螺栓连接，下列说法正确的是（）。A.高强螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预紧力B.高强螺栓分为摩擦型和承压型连接C.摩擦型高强螺栓连接具有在动力载荷下不易松动的优点D.承压型高强螺栓连接在摩擦力被克服之后剪切变形较大E.承压型高强螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD9、压风机房的位置应设置在（）。A.远离办公楼

18、B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD10、下列建(构)筑物中，属于地下工程防水划分为一级的有（）。A.燃料库B.影剧院C.城市人行地道D.配电间E.空调机房【答案】BCD11、岩体节理面的几何特性参数有（）。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD12、电子雷管起爆法，编码器的功能是（）每个雷管的延时时间，随时对电子雷管及网路进行在线检测。A.注册B.识别C.登记D.设定E.改动【答案】ABCD13、硐室采用分层施工法时，正确的做法是()。A.按断面高低可以有 2 个或以上的分层B.超前的上分层应有喷混凝土(临时)支护

19、C.下分层宜随掘随砌D.分层问工作面距离以凿岩机正常工作为宜E.下分层砌筑时可以利用矸石作为脚手架【答案】ABCD14、关于尾矿坝筑坝材料密度检测，说法正确的有（）。A.黏性土现场密度检测宜采用表面波压实密度仪法B.砾质土现场密度检测宜采用灌砂（灌水）法C.土质不均匀的黏性土和砾质土的压实度检测宜采用三点击实法D.堆石料现场密度检测宜采用挖坑灌水法E.反滤料、过渡料及砂（砾）石料现场密度检测宜采用环刀法【答案】BCD15、型钢混凝土结构的特点有()。A.结构承载力大B.抗震性能好C.耗钢量相对较大D.造价低E.多用于大跨度结构【答案】ABC16、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆

20、方法有（）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】BC17、梁板问的刚性防水施工的内容包括()。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端密封处理【答案】AB18、下列安全检查中的工作、处置方法，正确的是（）。A.当场责令现场人员改正违章行为B.抽查考核现场人员安全技术知识C.登记安全问题以便以后追究D.给现场签发不留底的安全隐患罚单E.追查遗留安全问题的改正情况【答案】ABC19、提高混凝土耐久性的主要方法有

21、()。A.根据混凝土工作要求和环境特点，合理选用水泥B.控制水泥用量和采用较小的水灰比C.采用级配好且干净的砂、石骨料D.根据工程性质选择掺加适宜的外加剂E.减小混凝土密度【答案】ABCD20、在矿井工业场地内，宜布置在广场主导风向下风侧的设施有()。A.压风机房B.锅炉房C.破碎筛分厂D.矸石场E.变电所【答案】BCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为 20。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位

22、同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方 20m 处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；掘进中利用凿岩机接长钎杆进行探水；在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，伴有小股突水，所架设的 12m 临时支护全部倾倒，造成 2 人重伤、5 人轻伤，部分设备损坏，部分巷道淹没，造成损失，影响工程进度。问题(1)该施工单位在掘进、支护施工中哪些做法存在安全隐患?(2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生?(3

23、)防治水存在哪些不妥?正确做法应该如何操作?【答案】1由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。2针对该石门巷道的施工条件，要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲帮问顶”，检查危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。对已架设的支架要进

24、行稳定性处理，防止倾覆。3根据施工方的安排施工中防治水工作很差。存在的不妥之处有，探放水方案、设备均不妥，探放水应采用专用设备进行，应有专门的探放水设计，布置满足涌、突水量的排水设施。应加强水文地质预测、预报工作。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。二、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时

25、，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事

26、件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递

27、送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商

28、。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。三、背景某施工单位承包净直径 6m 的立井井筒工程。地质资料表明，该井筒多数岩层的岩石坚固性系数 f 为 6 以上，在井深 420m 处将穿过一含水层，预计涌水量 25m3/h，井筒总涌水量不超过 30m3/h。设计基岩段井壁厚 500mm，素混凝土。基岩段施工的相关技术方案是采用光面爆破法掘进，6 臂伞钻打眼，要求周边眼眼底严格落在井筒掘进断面轮廓线上。两掘一砌，整体金属模板砌壁，模板高度 3m，吊桶下料，2 个对称的布料点布料，4 个风动振动棒振捣，分层浇筑、分层振捣，分层厚度 1.5m。工作面设吊泵排水。施工过程中出现以下质量问题。（1

29、）井筒掘进断面周边有近 1/3 出现欠挖。（2）混凝土井壁蜂窝、麻面严重。（3）井壁渗漏水严重。问题(1)该井筒爆破作业出现欠挖现象的主要原因是什么应如何解决(2)处理井筒涌水的措施是否正确说明理由和正确的做法。(3)混凝土井壁质量问题产生的原因是什么如何保证混凝土井壁的浇筑质量【答案】四、背景某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中一个新建12Mt 矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很

30、大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为 045Mt 的矿井。问题 1怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2试分析勘察资料对项目建设的影响。3当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管

31、该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要

32、求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4说明：(1)矿业工程专业内容的

33、综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。五、【背景资料】某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013。经过对 5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的 10。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件 1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮 5进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报

34、的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件 2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量 420m3，采用放坡开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 840 元m3，材料费为 120 元m3，机械费 16 元m3。分部分项工程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元(其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为 30 万元，计日工费 5 万元)，规费为 22568 万元。该工程企业管理费费率为15，利润率为 5，税金率为 348。事件 3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织

35、编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件 4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考虑管理费及利润等综合费用为 144 万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1事件 1 中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2事件 2 中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元m3)中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元(注：需列式计算，计算结果保留小数点后

36、两位)3事件 3 中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。4事件 4 中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离施工单位的索赔内容有哪些【答案】六、某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告表示在井深 620m 以后有三层有含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地

37、质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1.分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法存在哪些不妥的看法 3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中

38、工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故

39、的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预

40、注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。七、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度 920m，其中表土段 600m，冻结法施工，工程估算价 15

41、亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险

42、应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了 3 项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 50 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值 36 万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁造成损失 23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18万元。【问题】1本工程的投标保证金为 60 万元是否合理说明理由。2评标委员会是

43、否应受理施工单位 A 的书面澄清文件招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金分别说明理由。3施工成本控制的主要依据包括哪些内容 4施工单位 B 制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略 5建设单位对设计变更的费用补偿是否合理说明理由。6针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失列出明细。【答案】1本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的 2且不超过 80 万元的规定。2评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截

44、止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。八、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15 个月，开工日期为 2005 年 11 月 1 日，竣工日期为 2007 年 1 月 31 日。工期奖惩额为 5000 元d，工程保修期为 1 年。在施工过程中，由于发生地质条

45、件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期 10d；由于雨期影响材料进场，影响工期 5d；工程累计停电 20d；在施工过程中由于冒顶事故导致 2 人当场死亡，影响工期 10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为 2007 年 2 月 20 日。【问题】1按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2根据矿山安全法实施条例，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【

46、答案】1按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2根据矿山安全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起 90 日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过 180 日。矿山事故结案后，应当处理结果。3工期延误 20d，其中设计变更影响的 10d 和停电影响的工期延误 20d 由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前 10d 计算，应该奖励施工单位 5 万元。4工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视

47、为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。九、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而

48、杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题 1请指出事故发生过程中有哪些人违章，违章的内容是什么 2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么 3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做叙述事故的处理程序。4针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案应包括哪些内容【答案】一十、【背景资料】某施工单位承包一项井底车场二期工程。该矿井采用主、副井开拓方式，此时，主井已采用临时

49、罐笼提升，副井临时管路系统尚未拆除，拟在副井空、重车线完工后，进行副井永久装备。建设单位参考已竣工井筒和马头门地质资料，认定井底车场围岩为砂泥岩互层，岩层稳定，无大的断层；车场水平以下有一奥陶系灰岩含水层，距车场底板较远，且有泥岩隔水层；奥陶系灰岩含水层水压、水量等水文地质条件不祥，预计车场总涌水量 20m3h 左右。建设单位将上述情况以书面形式发给施工单位。施工单位根据地质资料，在主井马头门附近安装两台排水能力为 100m3h 的卧泵，其中一台备用(主井底再无设备安装空间)，利用井底水窝作水仓。施工中发现有岩层错动，并有断续的出水现象。这些现象没有引起重视，结果在副井重车线掘进放炮后，距副井

50、井筒 65m处，发生了迎头突水，涌水达到 220m3h，经抢险未造成淹井事故，但生产受到严重影响。【问题】1分析突水事故中，施工单位的认识和做法存在哪些问题 2施工单位在突水后应采取哪些紧急措施 3施工单位在施工井底车场前应如何做好防突水工作4工作面底板发生含水层突水的主要预兆有哪些【答案】1施工单位的认识和做法的错误是：(1)对建设单位的地质资料的可靠性没有认真分析；(2)没有认识或充分重视突水预兆和工作面异常现象；(3)发现岩层错动并有出水现象，对地层构造沟通含水层的风险认识不足，没有采取探水措施。2施工单位采取的紧急措施有：(1)停止井底车场所有掘进工作(掘砌工作)；(2)副井马头门附近