山西省2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷B卷含答案.doc

《山西省2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西省2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷B卷含答案.doc（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山西省山西省 20232023 年一级建造师之一建工程法规综合检测年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2019 年真题）关于保证责任的说法，正确的是()A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月【答案】B2、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。A.建设用地使

2、用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过 50 年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【答案】A3、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3 个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3 个月存款利率的 2 倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行 3 个月定期存款利息为 2.4%，同期贷款利率为 6%，则法院对垫资利息的处理正确的是（）。A.不予支持B.按照 2.4%支付利息C.按照 4.8%支付利息D.按照 6%支付利息【答案】C

3、4、根据民法典，合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让给第三人的（）。A.需经对方同意B.无需经对方同意，也不必通知对方C.需经受让人同意D.无需经对方同意，但需通知债务人【答案】A5、在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。A.指定代理人B.法定代理人C.委托代理人D.意定代理人【答案】B6、赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则()。A.赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册B.李某因执业活动受到刑事处罚已经执行完毕满 2 年，可以注册C.孙某被吊销职业证书，已满 1 年，可以注册D.张某在 2 个单位申请注册，可以注册【

4、答案】A7、根据民事诉讼法及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。A.工程所在地法院B.被告所在地法院C.原告所在地法院D.合同签订地法院【答案】A8、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是（）A.甲有任意解除合同权B.乙应与丙协商后方可变更运输C.乙有任意变更运输权D.乙应支付丙由于变更增加的运费【答案】B9、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约

5、定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】B10、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期 2019 年 5 月10 日，并于 5 月 15 日与保险公 司签订了建筑工程一切险保险合同。同年 7月 20 日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年 8 月 10 日，该建筑工程一切险责任起始日期为（）。A.2019 年 5 月 10 日B.2019 年 5 月 15 日C.2019 年 7 月 20 日

6、D.2019 年 8 月 10 日【答案】C11、关于建设工程施工合同解除的说法,正确的是（）A.合同约定的工期内承包人没有完工,发包人可以解除合同B.发包人未合同约支付工程价,承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质不合格,发包人可以解除合同【答案】C12、关于施工人员权利义务的说法，正确的有（）。A.检举是施工人员的义务B.施工人员有权了解其作业场所和工作岗位的事故应急措施，这是施工人员的紧急避险权C.取得安全防护用品是施工人员的权利，而正确使用安全防护用品是义务D.施工人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或

7、者项目负责人报告【答案】C13、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为 3年，工程竣工验收合格移交使用后的第 4 年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。（2016）A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定【答案】A14、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款 20%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是（）。A.两个房屋买卖合同均有效B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承

8、担违约【答案】B15、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）。A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动B.转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动【答案】D16、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：()。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求排除障碍D.请求赔偿损失【答案】D17、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的

9、催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。（2015）A.无效B.成立C.可变更D.可撤销【答案】B18、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为 2019 年 4 月10 日，并于同年 4 月 5 日与保险公司签订了建筑工程一切保险合同，保险单中列出的保险起始时间和终止时间为 2019 年 8 月 1 日-2020 年 8 月 1日，同年 7 月 20 日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年 8月 10 日。该建筑工程一切险责任的起始日期为（）。A.2019 年 4 月 10 日B.2019 年 8

10、 月 1 日C.2019 年 7 月 20 日D.2019 年 8 月 10 日【答案】B19、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6 月 5 日甲公司向乙公司支付 50 万元预付款，7 月 5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在 6 月 3 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6 月 5 日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行 使()。A.后履行抗辩权B.撤销权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权【答案】C20、发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同()。A.没有成立B.

11、有效成立C.效力有待确定D.竣工验收合格后方有效【答案】B21、关于建设工程未经竣 T 验收而发包人擅自使用的质量责任的说法,正确的是（）。A.承包人没有义务进行修复或返修B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人应当承担责任C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】D22、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。（2015）A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢

12、救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【答案】D23、某公司以一栋价值 450 万元的办公楼作抵押分别向甲银行和乙银行贷款200 万元，与甲银行间的抵押合同在 2003 年 4 月 12 日签订，20 日办理登记手续；与乙银行间的抵押合同在 2003 年 4 月 15 日签订，并在当日办理登记手续。后来该公司无力还债，甲银行和乙银行行使抵押权将抵押物拍卖，得款360 万元，则（）。A.向甲银行和乙银行各分配 180 万元B.

13、向甲银行分配 200 万元，向乙银行分配 160 万元C.向甲银行分配 160 万元，向乙银行分配 200 万元D.向甲银行分配 100 万元，向乙银行分配 100 万元【答案】C24、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，l0 名工人被砸死，直接经济损失 6000 万元。该行为涉嫌()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪【答案】C25、根据建设工程安全生产管理条例的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由()负责上报事故。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位【答案】C26、关于保证责任的说法，正确

14、的是（）。A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月【答案】C27、关于建筑工程中止和恢复施工的说法,正确的是()A.建筑工程可以无任何理由而中止B.建筑工程中止施工的,应当提前 1 个月向发证机关报告C.建筑工程中止施工后,应当做好建筑工程的维护管理工作D.建筑工程恢复施工之日起 1 个月内,应当向发证机关报告【答案】C28、根据建筑施工企业安全生产许

15、可证管理规定,管理人员和作业人员每年至少进行()次安全生产教育培训并考核合格。A.1B.2C.3D.5【答案】A29、施工企业与劳动者签订了一份期限为 5 年的劳动合同，则该劳动合同中约定的试用期 依法最长不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6【答案】D30、甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出一份要约，很感兴趣，便向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于（）。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向【答案】B31、环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（）进行。A.分别B.同时C.交叉D.顺序【答案】B32、关于施工总

16、承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确的是（）。A.总承包单位和分包单位不得在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任B.总承包单位应当统一组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、器材、设备C.总承包单位和分包单位应当各自组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案D.分包单位不服从总承包单位安全管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任【答案】D33、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是(）。A.发现人应当在 12 小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在 48 小时内赶赴现场C.文物行政部门成当在 10 日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保

17、护现场【答案】D34、劳动者连续工作()年以上的，应享受带薪年休假。A.1B.2C.3D.4【答案】A35、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的 项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联 合体资质等级应为（）。A.一级B.二级C.三级D.暂定级【答案】C36、关于人身保险合同的表述中，不正确的是()。A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付【答

18、案】D37、由于工程建设的需要,施工企业甲需经过乙公司内部的道路运送建筑材料,甲乙之间订立合同,约定甲向乙支付一定的费用,便可通过乙的道路运送材料,在此合同中,甲拥有的权利是()。A.土地租赁权B.建设用地使用权C.地役权D.相邻权【答案】C38、发包人在接到承包人返还保证金申请后 14 日内不予答复，经催告后 14 日内仍不予答复，应当()。A.继续顺延申请期限B.由承包人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议【答案】C39、环境噪声污染防治法规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放

19、超过规定标准的，由（）。A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款B.市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款C.省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款D.国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款【答案】A40、某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工并经再次验收后合格。于是施工单位请求支付工程款。关于本案，下列说法正确的是()。A.施工合同是否有效待定，建设单位应当支付工程款B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款C.施工合同有效，但建设单位应当支付工程款D.施工合

20、同无效；建设单位应扣除修复费用后支付工程款【答案】D41、根据文物保护法,刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的,由公安机关或者文物所在单位给予(),可以并处罚款。A.拘留B.拘役C.警告D.严重警告【答案】C42、投标人应当具备（）的能力。A.编制标底B.组织评标C.承担招标项目D.融资【答案】C43、（2020 年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了 1 台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索

21、赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】C44、关于代理的说法，正确的是()。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.表见代理属于无权代理，代理行为有效D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任【答案】C45、甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后 15日内结清所欠 乙方所有工程款”。乙施工企业于 2009 年 1 月 8 日提交了工程竣工验收报告，2009 年 1 月 12 日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到 2009 年 2 月 10 日仍未支 付工程

22、欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙 施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计付。A.2009 年 1 月 8 日B.2009 年 1 月 15 日C.2009 年 1 月 31 日D.2009 年 2 月 10 日【答案】B46、下列关于建筑工程施工许可的表述，不正确的有()。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起 40 天内开工B.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起 1 个月内向原发证机关报告C.中止施工满 1 年的工程恢复施工前，应重新核验施工许可证D.因故不能在领取施工许可证后的 3 个月内开工时，应当申请延期【答案】A4

23、7、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2014A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额 5%的比例预留保证金B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于 7 日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】A48、在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）。A.应当使用散装水泥B.应当使用预拌混凝土C.禁止损毁耕地烧砖D.禁止远距离运输【答案】C49、根据民法典，债权人

24、将合同中的权利转让第三人的（）。A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】D50、某房屋建筑工程于 2008 年 3 月 15 日通过竣工验收，建设单位于 2008 年 3月 31 日办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（）。A.2010 年 3 月 15 日B.2010 年 3 月 31 日C.2012 年 3 月 15 日D.2012 年 3 月 31 日【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、申请领取建筑工

25、程施工许可证应具备的条件有()A.建设资金已经落实B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但已确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求【答案】AD2、关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字E

26、.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】ACD3、（2019 年真题）根据安全生产法,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所工作岗位存在的（）。A.事故隐患B.危险因素C.防范措施D.安全通病E.事故应急措施【答案】BC4、施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（）。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案【答案】ABCD5、根据建设工程质量管理条例）,工程监理单位不得

27、与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料供应单位B.设计单位C.建设单位D.施工承包单位E.设备供应单位【答案】AD6、关于保修范围和最低保修期限说法，正确的有()。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为 4 年C.供热与供冷系统，为 3 个采暖期、供冷期D.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为 2 年E.外墙面的防渗漏，最低保修期限为 5 年【答案】AD7、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁期限超过 20 年的，超过部分无效B.租赁期限

28、超过 6 个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】A8、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。A.诉讼B.法院调解C.和解D.行政调解E.仲裁【答案】AB9、某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。A.省文物行政主管部门B.市文物行政主管部门C.省城乡规划行政主管部门D.市城乡规划行政主管部门E.国家文物局【答案】AC10、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请

29、不予批准的有（）。A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的B.未取得施工许可证擅自施工的C.将承包的工程转包或者违反分包的D.发生过安全事故的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【答案】ABC11、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有（）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业 2 年B.向社会公布曝光C.处单位罚款数额 5%以上 10%以下的罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册【答案】BCD12、下列关于借款合同的说法中，错误的有（）。A.必须以书面

30、方式订立借款合同B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算C.借款人提前偿还借款的，除当事人另有约定的以外，应当按照实际借款的期间计算利息D.借款人未按照约定的期限返还借款的，应当双倍支付逾期利息E.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效【答案】ABD13、根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地，优先采用雨水作为泥凝土搅拌用水和养护用水C.喷洒路面、绿化浇灌用水，优先采用市政自来水D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再

31、利用量大于 30%【答案】AD14、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工项目经理的安全职责有()。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC15、我国法的形式主要包括()。A.宪法B.刑法C.国际条约D.行政法规E.地方性法规【答案】ACD16、关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A.安全生产许可证的有效期为 5 年B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前 1 个月办理延期手续D.施工企业在安

32、全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期【答案】B17、建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有（）。A.工程所在地发生罕见洪灾导致工程没有按期完工B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人进行修复C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场安全员D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同E.承包人将工程转包给具有资质的施工单位【答案】D18、根据建设工程质量管理条例,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法,正确的有()。A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负

33、责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】AC19、下列工程中，可以有外商投资建筑企业承揽的是（）。A.全部有外国捐赠的工程B.国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目C.外资等于或者超过 50%的中外联合建设项目D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目E.全部由外国投资的工程【答案】ABC20、民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律约束力B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，其和解协议不具有强制执行力C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请D.审判阶段的和解没有法律效力E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力【答案】ABD