广东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务精选试题及答案二.doc

《广东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务精选试题及答案二.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务精选试题及答案二.doc（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、广东省广东省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务精选试题及答案二务精选试题及答案二单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、广播电视中心采用在线式 UPS 系统，主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和()。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C2、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应使用万用表检查电池端（），以保证正确连接。A.电压和极性B.电流和电阻C.电压和电阻D.电阻和极性【答案】A3、在 SDH 保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.终端复用器(TM)B.分

2、插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】B4、有利于录音室混响时间适当、声音扩散均匀的措施是()。A.铺地毯B.设双层门C.采用厚墙D.配置音频处理设备【答案】A5、地面无线广播遥控监测站距离交通繁忙的街道大于()。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】D6、在通信网的网络拓扑结构中，不适合提供双向通信业务是()。A.线形B.树形C.环形D.网孔形【答案】B7、呼叫质量测试在中型城市宜选()个测试点。A.20B.30C.50D.80【答案】B8、把不同功能的数字音频工作站通过网络系统将广播节目的录制和播出连成一个整体的系统是()。A.电子

3、新闻的网络化B.电视节目的网络化C.广播中心的网络化D.数字音频的网络化【答案】C9、下列关于光纤通道总衰减说法正确的是（）A.总衰减等于光纤线路的自身衰耗与光纤接头衰耗之和B.应使用稳定的光源和光功率计测试C.测试结果应取双向测试的算术平均值D.可以使用 OTDR 测试【答案】B10、通信设备的迁装、换装及电路割接工作由()负责组织。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.供货单位【答案】A11、在雷击区，架空光（电）缆的分线设备及用户终端应有（）。A.保安装置B.架设地线C.安装防雷排流线D.接地电阻【答案】A12、在所有网元功能测试完成后，进行的语音业务测试是()类业务。A.浏览B.Vo

4、LTEC.P2PD.即时消息【答案】B13、光在光纤中传输产生信号畸变的主要原因是()。A.光信号的不同频率成分传输速度不同B.光信号在传输中部分光能转化为热能C.光纤表面粗糙D.光纤材料的折射率不均匀【答案】A14、在中波、短波广播发射台场地及其外围 500m 范围内，地形应该是平坦的，总坡度不宜超过（）。A.2B.3C.4D.5【答案】D15、电信设备底部应与地面加固，对于()的抗震设防，设备应与楼板可靠联结。A.6 度及 6 度以上B.7 度及 7 度以上C.8 度及 8 度以上D.9 度及 9 度以上【答案】C16、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下 90 日内不能办理完毕的，

5、报经上一级通信主管部门批准，可以延长至()日。A.90B.150C.180D.200【答案】C17、64GHz 频段通信卫星系统广播电视类地球站天线直径为()。A.47mB.57mC.58mD.68m【答案】B18、吊杆式悬吊装置采用稠密布置的方法安装在演播室顶棚上，适用于面积()以上、顶棚高度大于 7m 的演播室。A.200m2B.800m2C.400m2D.100m2【答案】A19、信令机制是通信网上任意两个通信实体之间为实现某一通信任务，进行（）信息交换的机制。A.控制B.计费C.网管D.用户【答案】A20、在太阳能供电系统中，()抗辐射能力很强，目前主要运用于宇航及通信卫星等空间领域。

6、A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】C21、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统【答案】A22、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应()抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50B.98C.100D.99【答案】C23、在电源系统中，()可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】C24、地球站的工作接地、保护接地、()合用一个接地系统，接地电阻不应超过1Q。A.接地极B.总接地C.防雷接地D.防爆接地【答案】C25、

7、穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取（）措施，防止管道固体传声。P181A.消声B.软连接C.隔振D.双级减振【答案】C26、关于通信设施安装要求的说法，错误的是（）。A.新建局站的接地不得采用联合接地方式B.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室C.柴油发电机组的地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋D.布放的电源线必须是整条线料【答案】A27、行政处罚决定依法做出后，当事人应当按照行政处罚决定书规定的()，履行行政处罚决定。A.内容B.方式C.方式和期限D.内容、方式和期限【答案】D28、数字同步网传送定时基准信号不应选择的传输介质是（）。A.卫星电路B.地下光缆C.数字微波D.

8、架空光缆【答案】A29、广播电视中心工艺设备用电负荷的主要特点是()。A.可靠性要求极高B.负荷容量较大C.使用时间短D.工作稳定性要求低【答案】A30、按网络拓扑结构划分，计算机网络结构可分为()。A.星形、环形B.总线型C.网形、树形D.以上均是【答案】D31、人孔内光缆保护正确的是（）。A.人（手）孔内超出管孔外的部分用波纹管保护B.光缆接头盒放在管道出入口上方C.光缆接头距离两侧管道出口处的光缆长度要求为 500mm+20mmD.密封性较高的塑料管道采用钢丝刷、抹布清刷管孔【答案】A32、电路交换系统有()和时分交换两种方式。A.分组交换B.报文交换C.空分交换D.帧中继交换【答案】C

9、33、金属加强构件、骨架填充式、铝聚乙烯粘接护套通信用室外光缆，包含 24 芯非零色散位移型”类单模光纤，光缆的型号应表示为()。A.GYGTA 2484B.GYCTA 2484C.GYBTA 2484D.GYJTA 2484【答案】A34、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组（）。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A35、大唐电信代表中国提出的()标准采用了 TDD 模式，支持不对称业务。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】D36、蓄电池在使用过程中，出现电解液里有杂质的情况时应进行（）。A.浮充充电B.均衡充电C.大电流放

10、电D.小电流放电【答案】B37、数据格式为透明的是()的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.准同步数字体系(PDH)B.同步数字体系(SDH)C.光波分复用(WDM)D.软交换体系【答案】C38、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A39、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C40、当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经批准可以延期()次；

11、当事人未按期参加听证并且未事先说明理由的，视为放弃昕证权利。A.1B.2C.3D.4【答案】A41、阀控式密封铅酸蓄电池在容量试验中，应放出额定容量的()。A.1020B.3040C.5060D.7080【答案】D42、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.高频开关电源C.燃油发电机D.UPS【答案】B43、机房设备拆除时，应先拆除（）。A.电源线B.信号线C.机架D.保护地线【答案】A44、在所有网元功能测试完成后，进行的语音业务测试是()类业务。A.浏览B.VoLTEC.P2PD.即时消息【答案】B45、微波天线的基本参数不包括（）。A.极化去耦B.半功率角C.信噪比D.天线

12、增益【答案】C46、有线电视干线如利用照明线电杆架设时，应距离电源线()m 以上。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B47、（）是实现全光网络的核心器件。A.OXCB.OTNC.WDMD.PTN【答案】A48、施工单位的()依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】A49、根据播电视设施保护条例，在广播电视设施周围()范围内禁止爆破作业。A.600mB.500mC.300mD.200m【答案】B50、光纤通信系统中用一组二进制码组来表示每一个固定电平的量化值是（）技术。A.压缩编码B.信道纠错编码C.数字编码D.脉冲编码【答案】C

13、多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、为了使录音室隔绝外面的噪声，通常采用()措施进行处理。A.墙壁和顶棚上加装适当的吸声材料B.墙体采用厚墙或双层墙C.采用密封式的双层窗D.采用特制的双层门E.采取浮筑式结构，形成“房中房”【答案】BCD2、根据（）可以判断蓄电池充电是否完成。A.充电电流B.充电终了电压C.蓄电池接受所需要的容量D.蓄电池内阻E.电解液比重【答案】BC3、对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力的考核要求包括（）。A.能够认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策B.能够根据工程的特点组织制定通信工程安全施工措施C.能够有效对安全生产进行现场监督检查D.能够及时制止

14、现场违章指挥、违章操作行为E.能够及时、如实报告通信工程生产安全事故【答案】AB4、中国 5G 设定的系统能力的技术指标包括()。A.用户体验速率B.连接数密度C.端到端时延D.峰值速率E.频谱效率【答案】ABCD5、电缆单盘检验的项目有()。A.电缆长度的检测B.外观检查C.环阻测试和不良线对检验D.光缆性能检验E.绝缘电阻检验和电缆气闭性能检验【答案】BC6、2G 移动通信系统主要由()部分组成。A.移动交换子系统B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动台E.微波收发信机子系统【答案】ABCD7、蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分

15、有()。A.正、负极板B.隔板（膜）C.电池槽（外壳）D.进气阀E.电解液（硫酸）【答案】ABC8、电磁辐射监测点应选在开阔地段，要避开()等的影响。A.电力线B.高压线C.电话线D.树木以及建筑物E.雷电【答案】ABCD9、电路交换的特点是（）。A.给用户提供了安全透明的信号通路B.实时性较好C.线路利用率高D.不存在呼损现象E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】AB10、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器（DCDC）【答案】A11、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A.贯彻执行

16、国家有关安全生产法律法规B.制定通信工程安全施工措施C.制止现场违章指挥和违章操作行为D.及时.如实上报生产安全事故E.确保安全生产费的有效使用【答案】ACD12、广播电视中心由（）子系统组成。A.节目制作B.节目资源管理C.信号接收D.节目播出控制E.信号发送【答案】ABD13、下列关于人(手)孔与通道施工的说法，正确的有（）。A.人(手)孔基础必须采用钢筋混凝土结构B.开槽遇不稳定土壤、挖深低于地下水位时，应进行必要的支护C.人(手)孔上覆各部位尺寸应与人(手)孔墙壁上口尺寸相吻合D.基础混凝土的强度达到 10kgcm2(常温下 24 h)时，方可进行墙体施工E.进入人(手)孔的主管道与分

17、支管道应错开，主干管道应高于分支管道【答案】BC14、卫星电视接收系统的室外单元包括()。A.天线B.馈源C.高频头D.功率分配器E.数字卫星电视接收机【答案】ABC15、以下说法正确的是（）。A.馈线的主要指标是反射系数和工作频率范围B.发射机常用的冷却方式有强制风冷、水冷和蒸发冷却C.当发射机需要调整和功率计需要校正时，真负载为发射提供一个标准的负载电阻，并能承受发射机送来的全部功率D.为了不间断地向各种设备供电，防止因断电造成停播，发射台一般有两路电源，用一备一，一般设有 UPS 系统和柴油发电装置E.广播短波接收天线主要有笼形天线和鱼骨天线【答案】BD16、通信设备机架直流电源在供电前

18、应检查输入端电源的（）。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】AD17、SDH 传输设备系统级测试的主要项目有()。A.输入抖动容限测试B.误码测试C.输出抖动测试D.网管功能测试E.保护倒换功能测试【答案】BCD18、波分复用设备合波器(OMU)的主要测试项目有()。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.抖动转移特性E.输入抖动容限及频偏【答案】BC19、核心网网管测试项目包括()管理功能。A.配置B.告警C.性能D.安全E.呼叫失败率【答案】ABCD20、在 LTE 工程初验时，服务网关和分组数据网关均需进行验证测试的主要功能有（）。A.会话管理B.路由选择和数

19、据转发C.IP 地址分配D.计费E.用户鉴权【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、1背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，由具有通信信息网络系统集成企业甲级资质的某单位施工。开工前 5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机

20、构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题。(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正正确。建设单位应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方

21、便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。二、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站

22、的安装及调测工作，工期要求 60d，工程保修期 1 年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验

23、收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。【问题】1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?2建设单位提出“工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出这个要求，应做哪些工作?3建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?4建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?5施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题?为什么?【答案】1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建

24、筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然过程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于

25、验收中发现的问题，项目经理部尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4建设单位在竣工验收后 15d 内备案；备案的单位选择错误，竣工验收的备案中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5施工单位应该按照

26、建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。三、1背景某项目部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业

27、现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进人现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目部应从哪些方面着手加强现场管理?(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、

28、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒，变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将

29、其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。四、1背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联

30、络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针

31、对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆

32、下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。五、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格

33、为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.

34、分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72

35、000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元六、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二

36、：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位

37、责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元七、某电信工程公司在某地承接了 40 公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期 40 天。合同签订后，

38、项目部组织相关技术人员编制了施工设计，主要内容包括：工程概况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计划，工程质量、安全、成本目标机其控制计划，车辆和工机具使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工程进行完成。下表为项目部编制的工程量统计表的一部分。问题 1指出本工程施工组织设计中缺少的主要内容。2列出可能影响本工程进度的相关单位。3按照下表格式列出各项工作的紧前工作和紧后 Z-作（在答题卡上复制后做答）。4如采本工程按照计划工期完成，给出光缆接续和中继段测试两项工作的最迟开始时间和最迟完成时间。【答案】1.施工组织设计的编制依据

39、；环境目标及控制计划（措施）；用工计划（人员安排）；仪表使用计划；材料需求计划。2公路部门铁路部门建设单位施工单位设计单位监理单位供货单位 3.4光缆接续最迟开始时间为第 32 天光缆接续最迟完成时间为第 39 天中继段测试最迟开始时间为第 40 天中继段测试最迟完成时间为第 40 天八、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整

40、改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用

41、，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到

42、相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的

43、方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。九、（二）、总承包一级资质

44、的 A 公司，承担了 500 个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期 20 天，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的 B 公司，100 个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的 C 公司。施工过程如下：1.省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2.某天，小雨，A 公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护用具”后离开，收工阶段，2 人下塔时滑落，导致 1 死，1 重伤。本事故的调查报

45、告内容包括了施工发生单位的概况，施工救援情况，施工造成的人员伤亡和直接经济损失，事故责任认定，事故防范和整改措施。3.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括，站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。问：【答案】一十、背景资料：某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到 A 现场检查时，施工人员正在塔上安装

46、天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出 A 现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择

47、的位置。【答案】1.P263（本小题 3 分）质量监督站的做法是正确的（1 分），因为质量监督站具有第三方检验的公正性（1 分），施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合（1 分）。2.P256（本小题 2 分）建设单位提供的材料也需要检验（1 分），按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验（1 分）。3.P114（本小题 6分）赤膊作业（1 分），可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤（1 分）。不系安全带（1 分），可能从塔上跌落造成伤亡（1 分）。随手把工具从塔上抛下（1 分），可能砸伤塔下人员（1 分）。4.P263（本小题 3 分）项目经理的做法是错误的（1 分），因为六级以上风力情况下应停止塔上作业（1 分），项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥（1 分）。5.P115（本小题 6 分）建设工程教育网馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房（1 分），工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的 20 倍（1 分），防水弯最低处要求低于馈线窗下沿 1020cm（1 分）。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处（1 分），所有垂直拐水平处（1 分），引入机房的馈线洞外（1 分）。