江苏省2023年一级建造师之一建矿业工程实务练习试卷A卷附答案.doc

《江苏省2023年一级建造师之一建矿业工程实务练习试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏省2023年一级建造师之一建矿业工程实务练习试卷A卷附答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江苏省江苏省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务练习年一级建造师之一建矿业工程实务练习试卷试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、浓缩池和沉淀池属于（）性设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.行政福利D.物质运送【答案】A2、关于构件连接的基本要求，观点正确的是（）。A.构件连接的基本原则是应满足节点的刚度设计要求B.钢筋混凝土构件的连接均应采用刚性连接C.钢结构采用焊缝方式连接时对钢材材性要求更高D.在多地震地区，木结构构件连接宜采用胶结连接【答案】D3、对需要回灌的工程而言，回灌井与()是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.

2、基坑【答案】B4、关于工程进度的编制，做法正确的是（）。A.工期就是各工序延续时间的和B.工序延续时间是工序定额与人力的乘积C.网络计划的第一步是编制工序表D.网络优化的内容就是缩短工期【答案】C5、矿业工程总承包项目通常不从()开始。A.项目立项B.项目可行性研究C.项目初步设计D.项目施工【答案】D6、下列关于招标的一般程序的说法，正确的是（）。A.编制招标文件商务评审开标签订承包合同B.编制招标文件开标综合评审报告签订承包合同C.组织招标机构初评开标签订承包合同D.组织招标机构综合评审报告开标一签订承包合同【答案】B7、水泥体积安定性不良的原因一般是由于()。A.水泥颗粒太细B.含水量超

3、标C.熟料中掺入的石膏量不足D.熟料中存在游离氧化钙和氧化镁【答案】D8、混凝土工程的分部（子分部）工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有 80合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A9、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有（）。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A10、特别重大质量事故的调查程序应按照（）有关规定办理。A.当地人民政府B.上级建设行政主管部门C.事故发生地

4、的建设行政主管部门D.国务院【答案】D11、立井井筒穿过预测涌水量大于（）的含水岩层或破碎带时，应采用地面或者工作注浆预注浆法进行堵水或加固。A.8m3hB.9m3hC.10m3hD.11m3h【答案】C12、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，编制分部分项清单时，编制人员须确定项目名称、计量单位、工程数量和（）。A.填表须知B.项目特征C.项目总说明D.项目工程内容【答案】B13、工作面施工防尘，一般不采用的方法是（）。A.冲洗岩壁B.湿式钻眼C.水炮泥D.矸石浸水【答案】D14、立井井筒采用现浇混凝土支护时，装配式钢模板的高度不宜超过（）m。A.0.6B.1.2C.1.

5、8D.2.0【答案】B15、砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有()的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围【答案】A16、关于浇筑混凝土井壁的施工要求，说法正确的是（）A.装配式钢模板高度不宜超过 1.5mB.装配式钢模板高度不宜超过 1.2mC.采用短段掘砌脱模时混凝土强度不得小于 1.0MPaD.采用滑升模板时混凝土强度不得小于 1.0MPa【答案】B17、目

6、前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷B.个人防护C.封闭热源D.通风【答案】D18、平巷断面尺寸要根据通过巷道的运输设备等因素来确定，并最后用()校核。A.通过的风量B.预计产煤量C.运输设备的类型D.各种安全间隙【答案】A19、关于矿山采掘后的残余物体，其堆放与处置方法做的不正确的是（）。A.排土场必须覆土植被B.矿山的剥离物、废石、尾矿，不得向水库和废石场倾倒C.对有毒固(液)体废物的堆放，应设置有害废物的标志D.在居住区等要地的上方，严禁布置整体稳定性差的废石场【答案】B20、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是（）。A.收敛计B.多点位移计C

7、.经纬仪D.水准仪【答案】B21、煤矿井下爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后的（）制度。A.班长负责B.爆破员负责C.一炮三检D.瓦检员负责【答案】C22、基岩爆破作业中，炮眼的深度与布置应根据岩性、作业方式等加以确定，通常情况下，短段掘砌混合作业的眼深应为（）。A.1.22.0mB.2.04.5mC.3.55.0mD.5.0m 以上【答案】C23、下列关于井巷井口防坠、防砸安全规定的说法，错误的是()。A.提升人员时，不得超员B.开凿竖井时，可以有防止从井口坠落废石的警示牌C.提升物料时，不得超过规定的装满系数D.天井、溜井、漏斗口等处，必须设有标志和照明，并分别设置盖板、护栏及格筛【答案

8、】B24、高瓦斯矿井中的爆破作业，应使用安全等级不低于()的煤矿许用炸药。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】C25、矿山工业场地内主要建(构)筑物中，浓缩池和沉淀池属于()类设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.行政福利D.物质运送线路与管线【答案】A26、适合于小面积场地清理和平整的施工机械是()。A.推土机B.铲运机C.单斗挖土机D.装载机【答案】A27、对于放射性防护，属于外照射防护方法的是()。A.包容法B.分散法C.稀释法D.屏蔽方法【答案】D28、对于有色金属矿山井筒采用激光指向时，每掘进（）应采用井筒中心线校核。A.10-20mB.10-30mC.20-30mD.20-5

9、0m【答案】C29、关于预裂爆破的说法，正确的是（）。A.在主爆区之前起爆B.耦合装药C.滞后爆破D.高威力炸药【答案】A30、矿山井巷工作面预注浆时，宜作为水泥浆液材料的水泥是（）。A.硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.火山灰硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥【答案】D31、根据岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB500862015 的规定，竣工验收时，立井要求不超过()m 检测一个检查点。A.10B.15C.20D.25【答案】C32、关于尾矿库库址选择原则的说法，正确的是（）。A.位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游B.位于全国和省重点保护名胜古迹的上游C.位于汇水面积小，有

10、足够的库容D.位于地质构造复杂、不良地质现象严重区域【答案】C33、施工企业安全费的使用范围不包括()。A.安全生产检查支出B.安全生产宣传支出C.新建项目的安全评价费D.安全设施及特种设备检测检验支出【答案】C34、成本控制的原则是()。A.少花钱B.多挣钱C.权与利相结合D.职能控制【答案】D35、关于基坑的开挖，说法不正确的是（）。A.基坑的开挖高度主要与土性有关B.软土基坑必须分层均衡开挖C.基坑开挖高度与基坑坡度有关D.基坑的开挖高度与施工方法无关【答案】D36、关于营业性爆破作业单位资质等级与从业范围对应关系，说法不正确的是（）。A.一级资质等级设计施工单位，可承接所有爆破项目B.

11、二级设计施工资质单位，可承接 B 级爆破作业项目C.三级设计施工资质单位，可承接 C 级爆破作业项目D.四级设计施工资质单位，可承接 B 级爆破作业项目【答案】D37、进行地面预注浆时，测量应确定的内容包括有()。A.两钻孔间的斜度B.钻孔偏斜率C.钻孔深度D.井筒与钻孔的距离【答案】B38、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.要同时明确协调内容和关系B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D39、按照项目实施的先后进行招标的方式称为()。A.总承包?B.阶段承包?C.分承包?D.独立承包【答案】B40、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是(

12、)。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B41、按照所用材料，地面建筑防水砂浆属于()。A.柔性防水B.刚性防水C.综合防水D.自防水【答案】B42、矿业工程施工测量工作应遵循的基本原则是()。A.先控制后细部B.由局部到整体C.由低级到高级D.先室外后室内【答案】A43、巷道贯通重要方向偏差不包括哪个（）。A.巷道中线的左、右偏差B.巷道腰线的上、下偏差C.立井上、下两段平面中心线偏差D.巷道两工作面距离的偏差【答案】D44、施工控制网的精度一般和（）无关。A.建筑物的性质B.建筑结

13、构形式C.建筑材料的种类D.建筑物大小【答案】D45、县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使监督和管理的职责，说法不正确的是（）。A.检查矿山企业贯彻执行矿山安全法规的情况B.检查矿山劳动条件和安全状况C.监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用情况D.回避矿山事故调查和处理【答案】D46、砌体结构的主要受力的特点是()。A.抗压强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A47、混凝土外加剂的掺量一般不超过水泥质量的 5%，下列属改善混凝土耐久性的外加剂是（）。A.阻锈剂B.早强剂C.泵送剂D.缓凝剂【答案】A48

14、、矿业工程混凝土灌注桩施工中，护筒中心与桩位中心的偏差不应()mm。A.30B.30C.50D.50【答案】C49、常见工程索赔类型中不包括（）。A.客观条件变化引起索赔B.因为发包方违约引起的索赔C.因合同文件缺陷引起的索赔D.施工资料由于管理不善缺失【答案】D50、采用机械开挖土方时，基底预留 2030cm 土，由人工挖掘修整。其目的是（）。A.避免超深和基底土遭受扰动B.减少机械费用C.保证施工安全D.保持基底充分平整【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、钢筋混凝土爆扩灌注桩的适用的土层有（）。A.软土B.砂质土C.黏土D.砂质黏土E.新填土【答案】BCD2、矿井井底车场

15、副井系统硐室包括（）。A.排水泵房B.变电所C.装载硐室D.井底矿仓E.水仓【答案】AB3、根据建设工程工程清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施方案发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整B.安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动C.对单价计算的措施费，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价D.对总价计算的措施项目费一般不能进行调整E.对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目，不考虑承包人报价浮动因素进行调整【答案】BC4、关于矿业工程总承包

16、项目售后服务主要工作内容的说法，正确的是()。A.自合同项目主体工程完工之日开始，到工程总承包合同约定的质量保证期期满为止B.进行工程总承包项目账目清理，质保期结束时回收质保金C.工程总承包项目售后服务还包括合同项目验收后的剩余的质量保修期的工作D.当出现建(构)筑物地基基础工程故障时，工程总承包企业必须进行返工或修复E.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7d 内派人修理【答案】BC5、振动沉桩的特点有（）。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD6、下列关于矿山井巷工程中单位(子单位)工程质量合格条件的说法正确的是（）。A

17、.单位工程的各分部工程合格B.质量控制资料文件应完整C.各分部工程有关安全和功能的检测资料应复查完整D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.观感质量得分率应达到 65及以上【答案】ABCD7、国家将按照矿产资源规划以及（）要求，形成矿产资源开发利用的合理有序发展。A.市场运行规划B.行业发展规划C.生产开发规划D.安全生产规划E.矿区总体规划【答案】BCD8、矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC9、根据“矿山安全法实施条例”、“煤矿建设安全规范”等规章要求，下列强令性条款，正确的是建设单位（

18、）。A.应对建设项目实行全面安全管理B.应给施工单位提供安全施工条件C.不得削减施工安全投入D.不得强令施工单位改变正常施工工艺E.不得强令施工单位抢进度【答案】ACD10、压风机房的位置应设置在（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD11、关于三类工程平衡的做法，正确的是（）。A.矿、土、安工程平衡要以关键线路为基础B.土建、安装工程都应排在矿建工程后面进行C.施工准备期不要安排土建、安装的永久工程内容D.一般民用建筑工程可以集中在竣工前兴建或完成E.机电设备进场应考虑相应工程的排队，不宜过早【答案】AD12、根据矿山安全法等

19、法规要求，矿山建设工程的设计文件必须做到（）。A.符合矿山安全规程和行业技术规范B.应经管理矿山企业的主管部门批准C.其使用的地质勘探报告应有各种断层、破碎带等信息D.建设项目的初步设计应当编制安全专篇E.安全设施的设计文件应经劳动行政主管部门审查并批准【答案】ABD13、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有()。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存 3h 后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶 0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位 0.5m【答案】BC14、岩体节理面的几何特性参数有（）。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【

20、答案】ABD15、矿业工程测量中，地面施工平面控制网经常采用的形式有()。A.三角网B.边角网C.导线网D.水准网E.GPS 网【答案】ABC16、露天矿的排水沟应防止（）等情况发生。A.渗漏B.倒灌C.崩塌D.漫流E.淤塞【答案】ABD17、水位的观测资料可用于解决的问题包括（）。A.利用水位观测了解岩石的孔隙B.利用水位观测预报透水事故的发生C.利用水位观测了解断层的导水性D.利用水位观测了解突水水源层位E.利用水位观测孔了解地下水与地表水的补给关系【答案】BCD18、关于巷道锚喷支护的说法，正确的是()。A.锚喷支护可以与其他支护方法联合使用，以提高支护效果B.锚杆支护不能独立使用，必须

21、与喷混凝土支护联合使用C.喷混凝土支护的主要作用在于封闭围岩、防止风化，自身没有支护能力D.锚喷支护既可作为永久支护，也可作为临时支护E.锚喷支护可用于各种工程条件，包括工作面涌水具有腐蚀性的情况【答案】AD19、矿业工程合同文件包括有（）等。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.专用条款E.发包方相关要求的备忘录【答案】ABCD20、起爆器材是指用于起爆炸药的起爆材料和传爆材料，目前爆破工程中常用的起爆器材包括()。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.电雷管E.导爆管雷管【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5

22、2 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m“；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道

23、路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成

24、的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。二、某煤矿设计生产能力 1000 万吨/年，采用主、副斜井及两立井混合开拓方式。单水平盘区式开采，主斜井设计倾角 5.5。斜长 2463m，直墙半圆拱形断面，净断面面积 16.5m2。副斜井设计倾角 5.5。斜长 2455m，直墙半圆拱形断面，净断面面积 21.5m2。两斜井相距 40m。间隔 80m 左右设有联络巷。主、副斜井井口采用明槽开挖法施工，现浇钢筋混凝土支护。施工时明槽内涌水量达到 4m3/h。施工单位及时采取有效应对措施，确保了工程顺利施工:表土及基岩风化带暗挖段采用

25、普通法施工，小导管超前支护，钢拱架金属网喷射混凝土一次支护、素混凝土二次支护。主、副斜井基岩段采用钻爆法施工，锚、网、喷支护。施工单位根据建设单位要求，制定了机械化配套方案实施快速施工。利用气腿式凿岩机钻眼。3.5m 中深孔炮眼全断面光面爆破，装载机配合自卸车运输排研。锚网喷临时支护，滞后工作面 50m 再进行全断面复喷成巷永久支护。利用联络巷实现了主、副斜井掘进与支护交替作业，高效地完成了两井筒施工任务。问题 1.针对斜井明挖施工明槽内出现的涌水，施工单位可采取哪些具体应对措施2.主、副斜井基岩段施工作业存在哪些不合理之处说明理由，并进行调整。3.主、副斜井同时施工、如何解决长距离通风工作而

26、风量不足的问题通风机应如何布置 4.主、副斜井采用掘进与支护交替作业方式具有哪些特点【答案】1.针对斜井明挖施工明槽内出现的涌水，施工单位可采取的具体应对措施有:设置水泵排水，明槽底部两侧设置水沟，将水集中在集水槽（坑），用水泵将水排至地面排水沟。（知识点:斜井施工方法）2.主、副斜井基岩段施工作业存在的不合理之处与理由及调整方法:（1）利用气腿式凿岩机钴眼不合理。理由:气腿式凿岩机与 3.5m 中深孔炮眼全断面光面爆破不匹配。调整方法:应采用凿岩台车钻眼。（2）滞后迎头工作面 50m 再进行全断面复喷成巷永久支护不合理。理由:永久支护距离工作面太远，违反规范规定:调整方法:滞后迎头工作面不大

27、于 40m 处再进行复喷成巷永久支护。（知识点:斜井施工方法）3.方法是:利用主、副斜井间的联络巷，调整通风系统，一个井筒进风，另一个井筒回风。通风机的布置为:局部通风机下移到进风井联络巷的上风口，同时在回风井开口密闭并安装临时扇风机回风。4.主、副斜井采用掘进与支护交替作业方式所具有的特点是:施工速度比平行作业低，但人工效率高，且掘进与支护工序互不千扰;施工队伍管理水平要求不高，但因工作面工作量不平衡易造成窝工。三、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 3

28、68m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23msh。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到20ram。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题 1建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支

29、持，因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截

30、水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进人混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。四、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大

31、的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程

32、师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主（监理工程师）同意的其他

33、合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方

34、法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、背景某施工单位承建一立井工程，井筒深度 500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后

35、还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理?3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。根据煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010 规定，立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)，合同的井筒涌水量要求不符合煤矿井巷工程质量验收规范GB502132010 的要求有权拒绝签字。2施工单位按建

36、成后井筒涌水量不超过10m3h 的合同要求组织施工不正确。10m3h 不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。3岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过 2 个。六、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主

37、在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题 1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2.说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1.所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到

38、粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2.因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗

39、设施以降低尾矿坝的浸润线。3.应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实;即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。七、1、背景资料施工单位 B 承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度 280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度 56059

40、0m、680700m 位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为 80m3h 和 78m3h，其他井筒段预计最大涌水量为 25 立方米h。冻结施工由 A 单位独立承包。施工单位 B 为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了 2 台 JK2-2.815.5 型提升机，配 2 只 4m3 吊桶提升，2 台 HZ-6 型中心回转抓岩机装岩，6 臂伞钻打眼，凿眼深度 4.2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位 B在冻结水文观测孔冒水 3 天后即开始开挖。在开挖 15m 后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位 B 向业主提出了由于片帮引起的

41、 3 万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为 557m 位置时井筒涌水量达到 45m3h，为此施工单位提出了 8 万元的地层变化引起的额外费用索赔。2、问题：（1）指出施工单位 B 的井筒设备选型有何不妥，为什么？（2）分析 B 单位出现施工事故及两次索赔要求。（3）分析 B 单位施工准备期的主要矛盾线是什么？【答案】（1）答：施工单位 B 的井筒设备选型不妥有：（1）施工单位 B 选择二台单滚筒提升机不妥，应选用一台双滚筒提升机，因其承包的是主井井筒，需进行临时改绞，选择一台双滚筒提升机可加快改绞的速度；（2）选用整体液压下滑模板段高2.4m 不妥，因为伞钻凿眼深度 4.2m，每

42、循环进尺可达 3.63.8m 之间，因些应采用段高 3.6m 整体移动式模板。（2）答：出现的片帮事故是由于施工单位急于开挖造成的，按规定应在水文观测孔内的水位有规律上升并溢出孔口不少于7d 方可开挖。故此事故责任在施工单位 B。因此第一次索赔不能成立，监理工程师不能给予签证。第二次索赔也是由于施工单位未按规定进行探水造成的，所以也不能得到索赔。（3）答：施工准备期的主要矛盾线一般应该是临时井架的安装、天轮平台安装、翻矸平台的安装、井口临时建筑、井口供电、井口通讯信号系统、缠绳挂罐、临时锁口的施工、封口盘、试挖等。八、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同

43、某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23m3h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题 1建设单位要求返工的主要依据是什么应该如何应对施工单位的索赔，为什么 2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些 3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些 4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施【答案】1主要依据是半径偏差不合格。根据规范规

44、定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规

45、范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。九、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对

46、该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。【答案】存在的问题：现场考察与投标预备会的程序不正确(1 分)：正确程序：现场考察后参加投标预备会(1 分)。一十、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：(1)工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；(2)工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采

47、用非防水炸药；(3)工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm 的胶皮风筒；(4)进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；(5)施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方 2040m 处设置可移动式挡车器：(6)巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题1该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时

48、排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第 1、2、3、?5、6款。第 1 款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第 2 款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第 3 款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第 5 款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第 6 款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第 1 款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第 2 款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第 3 款，工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm 的胶皮风筒；第 5 款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方 2040m 处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第 6 款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。