铁路施工合同(合同版本).docx

《铁路施工合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铁路施工合同(合同版本).docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0811铁路施工合同（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 用款计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表。于年末6 天、季末5天、月末5天内报送工程形象进度及其他有关情况。8.4 按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、 加工和管理。8.5 涉及既有线改建或过渡工程施工，例如天窗修、提报施工 计划等，必须严格执行乌铁总XX426号铁路营业线施工及安全管 理实施细那么文件的有关规定。承担施工安全的主体责任，必须严格 执行营业线施工的各项规

2、章制度、科学制定施工方案，建立完善的施 工安全责任制，落实施工安全措施和责任，严格责任追究，应严格按 审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工，认真落实施工安 全措施。8.6 严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同 约定时间完工和交付使用。8.7 坚持文明施工，对每日的施工料具均要分类堆放，集中管 理防止机械和料具侵限现象的发生。对铁路线路旁和两线间的旧轨、 旧枕、配件等路料，要做好清理、回收工作，对暂时不能回收的，要 分类堆码整齐，并派专人看守。对暂时不能上道的新轨，要按规定码 放、加固，并派人巡检。对线路旁的建筑施工垃圾要及时进行全面清 理，确保线路安全和整洁美观。并做好施

3、工现场环境保护、劳动保护合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 安全生产。8.8 按照规定提交竣工文件，参加竣工验收工作。8.9 . 9及时向甲方提报验工计价资料。8.10 . 10对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管， 保证其处于完好状态。8.11 . 11对工程质量保修期的规定按照国家建设工程质量管理 条例和铁道部的有关规定执行。具体要求如下：本工程保修期自建设单位签认验收报告次日起年。保 修金为合同承包总价的5 . 0%。保修期满后且无保修责任全额无息 退还。8 . 12严格执行和自觉服从乌鲁木齐铁路局关于安全监察的有 关规定及安全监察大队的检查，与

4、运输设备产权管理单位签订安全协 议，同时执行投标时有关安全风险抵押金的规定。8 .13严格按建设单位制定的施工安全信息汇报、反响、考核 管理方法及关于加强调度指挥信息管理的规定文件要求。在营 业线路上施工或进行影响营业线安全的施工，必须经铁路局或站段审 核批准，按规定要求日期上报施工计划申请，铁路局审批的工程于施 工开始前月的15日前上报甲方和建设单位施工技术部（工作站或项 目部），提报的施工计划应包括：施工方案设计（施工工程、作业内第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 容、地点和时间、影响范围、施工方案及验收安排）施工组织设计（施 工组织及负责人、施工安全

5、和质量的保障措施及防护方法、列车运行 条件）、施工安全协议书等基本内容；施工技术部（工作站或工程部） 审核签字后，于20日前汇总上报至安调部，由安调部统一向运输处 提出月度施工计划申请表。对施工中影响安全的重要信息和一般信 息，按施工安全信息汇报、反响、考核管理方法及时进行汇报、 反响。8.14乙方在接到设计文件后，必须自觉的与监理方进行施工图 现场核对及设计优化。并及时将结果上报甲方和建设单位。第9条进度计划1.1 1乙方在接到由建设单位下达的年度投资计划一个月内,向 甲方和建设单位以书面形式提出年度施工进度计划，并于每一季度最 后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。1.2 甲方代表应在收到

6、乙方年度施工进度计划3天内，以书面 形式予以批准或提出修改意见并通知乙方，逾期未批复，可视为同意 乙方报告，乙方可据此组织施工。1.3 经甲方和建设单位同意的施工进度计划，是本合同的组成 局部，双方必须遵守。1.4 由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 代表备案。第10条延期开工10 . 1乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。如乙方不能 按时开工，应在合同开工日期前7天，书面向甲方代表和建设单位提 出延期开工理由和要求的报告。10.2甲方应在接到乙方报告后3天内答复。如甲方在规定时 间内未予答复，可视为同意乙方要

7、求，工期相应顺延。10 . 3甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提 出延期开工要求，竣工日期不予顺延。10.4由于非乙方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期 前3天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的 经济支出给予适当补偿，并顺延工期。第11条暂停施工11 . 1在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在3天 内提出处理意见。11 . 2乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。11 . 3乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。11.4停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。 停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用，同时工期第12页

8、合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 不顺延。第12条工期延误12 . 1工期延误原因及责任12 . 1 . 1不可抗力，非甲、乙方责任。12 . 1 . 2施工图不能按规定日期提交,属甲方责任。12 . 1 . 3重大设计变更引起工程量变化，属建设单位责任。12 . 1.4发生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。12 . 1 . 5主要材料、设备推迟到货，属采购方责任。12 . 1 . 6建设资金不到位，属建设单位责任。12 . 1 . 7年度计划调整，属建设单位责任。12 . 1 . 8其它原因,依其性质确定责任方。12.2工期延误后果及处理12 . 2

9、. 1非乙方原因造成工期延误，乙方在情况发生后24小 时内，就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告，甲方 代表在收到报告后2天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视 为延期要求已被确认，由此造成的损失，甲方应予以补偿。12 . 2 . 2乙方原因造成工程不能按合同工期竣工，乙方承担违 约责任。12 . 2 . 3非甲、乙双方原因造成工期延误，由双方协商解决。第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同第13条工期提前根据工期安排，乙方在确保工程质量的前提下,必须做到时间过 半任务过半，否那么甲方将根据现场的工程实际进度情况，调整施工任 务。第14条工程

10、质量检查1.1 1乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立 专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。1.2 2乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验，不合 格的工程按要求返工或修改，并承担返工或修改的费用。1.3 3甲方原因造成工程返工或修改，引起的经济支出，由甲 方承担。第15条 隐蔽工程检查和签证15 . 1在通知监理工程师对隐蔽工程检查前，乙方应严格进行 自检。16 . 2乙方自检合格后，按部、路局有关规定格式填写隐蔽工 程检查证及附件，于隐蔽前24小时，通知监理工程师或到现场进行 检查，并在检查证上签字，方可继续施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，监理工程师不

11、予签证， 待乙方改正后重新检查签证。第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同15 . 3如监理工程师接到通知后，在规定时间内未能到现场检 查时，乙方注明原因，即可继续施工。监理工程师事后如有疑问，认 为确需再行检查，可以提出重新检查，如检查结果合格，其检查返工 费用由监理单位负责，否那么由乙方负责。乙方同时将检查结果书面报 甲方和建设单位备案，如乙方未报甲方和建设单位备案，建设单位有 权进行重新检查，其费用由乙方负责。监理工程师在接到隐蔽工程检查通知后,不按时到现场，对危及 安全的工点，乙方有权视现场情况予以隐蔽，其后果由监理单位承担。 乙方同时将处理结果书面

12、报甲方及建设单位备案，如乙方未报甲方及 建设单位备案，建设单位有权进行重新检查，其费用由乙方负责。15.4乙方未按规定通知监理工程师到现场进行检查，需重做 检查及返工的费用均由乙方负责。15 . 5与设计资料差异较大的隐蔽工程，乙方在通知监理工程 师的同时，还应通知设计单位参加检查、签证。乙方同时将检查、签 证结果书面报甲方及建设单位备案，如乙方未报甲方及建设单位备 案，甲方有权进行重新检查，其费用由乙方负责。15 . 6乙方应接受监理工程师的旁站监理、随时抽查和重点检 查，并提供必要的检查条件。15 .7在既有的铁路运输设备区域或地方设备（通信设施、电第15页 合同范本 | CONTRACT

13、 TEMPLATE 建设工程施工合同力设施等）区域内施工时，乙方必须提前7天与设备产权管理单位联 系，签订设备保护协议，设立防护区域，树立防护标志并派出防护员 到现场负责防护工作，同时报甲方及建设单位备案。否那么造成的一切 后果及损失均由乙方负责。第16条变更设计变更设计的分类、程序、分工及费用处理，按乌鲁木齐铁路局 变更设计管理方法（乌铁建XX517号）办理。16 . 1 i类变更设计经原批准单位批准后，甲方应在收到建设单 位文件后3天内向乙方发出变更设计文件。16 . 2 ii类变更设计经建设单位审定后，甲方应在收到建设单 位文件后3天内向乙方发出变更设计通知单。16 . 3 iii类变更

14、设计经建设单位审定后，甲方应在收到建设单 位文件后,立即向乙方发出变更设计通知单。16.4建设单位以变更设计通知单决定的i、ii、iii类变更设 计，乙方必须实施。16.5 i、ii、iii类变更设计按照批准权限批准后，按批准的 增减费用调整合同价款。第17条甲方供应的材料设备除在合同中明确的由建设单位供应的材料设备和必须经过招投第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 标确定的材料设备外，其余材料设备均由乙方自行采购。凡由建设单 位供应和经过招标选定的材料设备，乙方均不得再向供应方收取任何 形式的费用。第18条乙方采购的材料设备所有物资，扣除由建设单位负责采

15、购的材料设备外，其余的均由 乙方自行采购。主要设备及材料必须通过招投标的方式确定供应商。 所有材料设备必须满足设计和规范的要求，进入施工现场前必须报监 理工程师进行检查和取样，并在监理工程师的监督下进行实验，合格 后方准进场。所有材料设备必须具有产品说明书、出厂合格证、使用 说明书、三包证书和材料实验报告。第19条合同价款调整本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款.但有以下情况之 一的可作调整：19 . 1人力不可抗拒的自然灾害损失；19 . 2国家计划有重大调整；19 . 3铁道部发文批准调整的有关费用；19.4已正式批准的i、ii、iii类变更设计；19 . 5按招标文件和本合同确定的合

16、同价款调整原那么，约定的其他增减或调整。第”页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同19 . 6本合同执行期内的铁道部发布的有关造价调整文件。19 . 7任何施工方法的变更引起的费用增减,一律不予调整。19 . 8凡未经甲方及建设单位同意，乙方自行采购的高于预算 价格的设备、材料，其超出局部的费用由乙方自行承担。第20条工 程预付款本工程按照施工合同生效后7日内支付合同价款的25 .0%为预 付工程备料款，即1015000元（大写：壹佰零壹万伍仟元整）。本 工程预付款在计价付款到合同价的50%时一次性扣回。第21条验工计价验工计价依据工程进度，按照月度估验、季度、

17、年度验工计价及 末次验工清算分阶段办理。21 . 1月估验工程款：乙方应按甲方要求，并根据当年投资计 划（扣除列入当年计划的设备）及施工组织设计安排.提出季度用款 计划，在规定时间内上报甲方。21 . 2季度验工计价：乙方按当季实际完成的工作量，分章节 编制季度验工计价表 羟监理工程师签认后，于规定的时间内报甲方, 作为季度结算的依据。乙方必须严格执行本条款的各项规定和要求。21 . 3年度验工计价：乙方按当年投资计划内完成的实际工作 量，编制年度验工计价表，经监理工程师签认后，于规定的时间内报第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同铁路施工合同（合同版本）说

18、明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。供方：一工厂地址：二工厂地址：商务部地址： ： ： ：需方：收货地址 收货人要求发货日期改变合同货运方式是否付费口同意口不同意合同内容：今向供方订购以下产品：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 甲方，作为年度结算的依据。21.4末次验工计价：建设工程竣工时，由乙方编制末次验工 计价表，经监理工程师签认后，于规定的时间内报甲方，作为竣工清 算的依据。21 . 5具体的验工计价执行乌鲁木齐铁路局现行

19、的工程计价管 理方法。21. 6材料（不含国外贷款采购材料）差价按铁道部公布的价 差系数计价。21.7其他工程和费用，按工程比例或双方约定计价。第22条工程款支付22 . 1月估验预支工程款，于次月5日前拨付。22 . 2季度验工计价工程款，于下一季度10日前拨付。22 . 3年度验工计价工程款，于次年元月31日前拨付。22.4末次验工计价工程款，乙方在具备末次验工条件5天内， 将工程末验结算清单报送甲方和建设单位，甲方在建设单位批准 后5天内办清结算手续，拨清合同价款95%工程款。余款5%为工 程保修金。22 . 6为了加强建设资金管理，确保建设资金的使用安全，保 证工程的质量和工期，做到专

20、款专用，要求乙方必须在建设单位方指第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同定的银行开立建设资金帐户，印鉴章为工程经理章。并由建设单位对建安营业税及附加统一实行代扣代缴。第23条竣工验收23 . 1本工程的竣工验收按铁道部铁路基本建设工程竣工验收交接暂行方法组织进行。23 . 2竣工验收交接依据：23 . 2 . 1批准的设计文件（包括经批准的变更设计文件）；23 . 2 . 2国家和铁道部批准的有关本工程建设的文件；23 .2 .3设计时采用的规程、规范（维修规那么不作为验收依据）；23 . 2.4铁道部规定的铁路工程质量评定验收标准。23 . 3竣工验收中甲方

21、的工作：23 . 3 . 1认真审查乙方提出的竣工验收申请。23 .3 .2确认工程到达竣工验收交接程度时向工程主管部门提出申请竣工验收的报告，请求组织初验。23 . 3 . 3受工程主管部门指定主持现场初验,并负责写出初验报告。23 .3 .4催促检查乙方按期完成初验中提出的未完工程或工程质量有问题需要整治的工程。23 . 3 . 5组织乙方及有关单位在正式验收15天前编制好全部第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 竣工文件。23 . 3 . 6按验收委员会的安排参加正式验收工作：23.4竣工验收中乙方的工作：23.4.1 本工程已按设计配套完成，并具备

22、运输条件，在提出 验收报告前，乙方应按设计文件及验标进行全面自检、自验。23.4.2 自检 自验合格后，提出申请竣工验收报告，说明本 工程完成情况、验收准备情况，以及申请办理竣工验收的具体日期等 报甲方。23.4.3 本工程正式验收15天前，乙方应编制好包括正式竣 工图、有关规定的图表、已完工程数量报告、已完工程技术资料、地 亩资料等的竣工文件一式3份。23.4.4 增建二线及既有线改建工程的竣工验收，乙方应在正式验收交接前7天向甲方提供开办运营所需的技术文件。23.4.5 按验收委员会的安排参加竣工验收工作。第24条竣工决算24.1 竣工决算由建设单位统一组织并负责编制。乙方应按甲 方和建设

23、单位的要求认真、及时向甲方和建设单位提供竣工决算所需 要的有关资料。24.2 竣工决算按照铁道部现行的铁路基本建设工程竣工决第21页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同算和交付使用资产编制方法的规定执行，在工程正式验收后3个月 内完成,并报有关部门。24.3 本工程竣工结算按照建设工程价款结算暂行方法（财 建XX369号）文件的相关要求执行。第25条工程分包按照铁道部的要求，本建设工程工程严禁以任何形式转包，未经 建设单允许不得分包本建设工程工程。假设发生，建设单位将终止该部 分工程合同。对乙方的施工工程转包、分包、转让等行为，一经查出， 将严肃处理，并通报各有

24、关部门。第26条环境保护在完本钱工程施工过程中：24.4 . 1乙方在施工中取土、弃土、排污等须按设计文件和甲方 与当地环保部门签订的有关协议和要求进行处理。如有变更，乙方应先通知甲方和建设单位。甲方应在3日内答复, 甲方逾期未予答复，视为同意，乙方即可进行施工。乙方如未通知甲 方变更而自行施工，造成的后果由乙方承担。26 . 2乙方应在施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环 境，防止和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦 发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同第27条文物保护在施工中发现文物或有考古、

25、地质研究价值的物品时，乙方应采 取有效防护措施，并尽快通知甲方和建设单位。甲方应在收到通知后立 即与有关管理部门协商处理意见，在24小时内通知乙方。延误工期 时，由甲、乙双方协商确定补救措施。第28条合理化建议乙方对设计或原材料串换提出合理化建议，应向甲方和建设单位 申报并抄送设计和监理单位，由建设组织有关单位研究，按批准权限 进行审批。经批准采纳的合理化建议节约的投资，按铁道部现行有关 规定进行奖励。第29条安全施工29 . 1在施工中，乙方应遵循国家和铁道部关于安全生产的规 定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，防止伤亡事故的发生。严格执行乌鲁木齐铁路局关于印发铁路营业线施工及安全管 理

26、实施细那么的通知（乌铁总XX426号）文件及补充规定的要求, 与有关运输生产部门签订有关的施工安全协议书，并报发包人备查。确保施工过程中的行车安全和旅客人身安全。确保施工过程中施工安全”方止质量事故和安全事故的发生。第23页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 确保施工过程中不发生行车及旅客列车险性及以上责任事故。29 . 2 一旦发生重大伤亡事故，乙方须立即报告上级主管部门 和当地劳动部门、检察机关，并通知甲方代表和建设单位，甲方代表 应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的 条件，所发生的费用由事故责任方承担。29 . 3为了保护工程、保

27、障施工人员、群众和行车及运输生产 安全，乙方必须设置明显的照明、防护和警告标志，必要时指派专人 看守。对于营业线施工地段要正确设置作业标志。标志要正确、齐全、 明显、位置准确。29.4在施工中，遇有动力设备、高压电线路、地下管道、压 力容器、易燃易爆品、有毒有害物体等情况，需要特殊防护时，乙方 必须按设计要求，采取可靠安全防护措施，确保施工安全。设计未考虑，在施工中又必须采取防护措施时，一般情况下乙方 须报甲方和建设单位批准后方可实施。遇有危及安全的特殊紧急情况 时，乙方有权相机处置，事后24小时内必须向甲方和建设单位补办 批准手续。29 . 5甲方应对乙方的施工技术安全措施进行监督、检查。2

28、9 . 6因乙方责任造成行车事故、人身伤亡及各类损失完全由 乙方负责。第30条不可抗力第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表、建设单位及监理单位通报受害情况，甲方、 建设单位和监理、设计单位应及时赴施工现场进行处理。甲方应对灾 害处理提供必要的条件。乙方在3天内向甲方和建设单位报告损失情 况和清理、修复费用。如灾害继续发生，由甲方承担防护措施费用。因灾害发生的费用按以下原那么处理：30 . 1工程本身的损害，由建设单位承担。30.2人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。30 . 3

29、造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方负责。30.4所需清理修复工作的责任与费用的承担，由甲、乙双方 另签订补充协议约定。第31条工程停建或缓建31 . 1由于甲、乙双方之外原因，导致工程停建或缓建，使合 同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移 交工作，按甲方要求将自有机械、设备和人员撤出施工现场。甲方应 按合同规定支付已完工程价款，承担保管费用，并为乙方撤出提供必 要的条件。由于工程停建或缓建给乙方造成的损失，乙方应编制损失补偿费第25页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同用计划，报送甲方和建设单位，由建设单位审核后报铁道部批准，按

30、批准金额拨付乙方。31 . 2如甲方须由乙方继续承担缓建工程的维护，双方应另行签订协议。第32条违约32 . 1 . 1甲方的违约责任32 . 1 . 1 . 1甲方未按合同约定支付工程款项的.应向乙方支付逾期付款额0%的违约金。32 . 1 . 1 . 2甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成的经济损失应予赔偿。32 . 1 . 1 . 3因甲方责任而造成工程延期的，合同工期顺延。32 . 1 . 1.4因甲方责任造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，由此造成的损失由甲方承担。32 . 1 . 2乙方的违约责任32 . 1 . 2 . 1乙方不能按合同规定的工期竣工，应当承担逾期竣工的

31、责任，按合同约定向甲方支付违约金。32 . 1 . 2 . 2施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担.影响工期的。由乙方承担违第26页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 约责任。32 . 1 . 2 . 3因乙方责任而导致工程不能继续施工的，甲方有 权提出解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。32 . 2违约处理一方违约使合同不能继续履行的，另一方可以提出终止或解除合 同，但必须以书面形式提前21天通知对方。当合同中止或解除时.乙方应在42天内保护好施工现场。因乙 方保管不善而造成工程损失的，由乙方承担责任。如因一方违约而

32、未能履行合同的，违约方在承担违约责任后，仍 应继续履行合同。第33条索赔甲方未按合同约定履行合同义务时，乙方方可按以下规定向甲方 索赔。33 . 1有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；33 . 2索赔事件发生后3天内,向甲方发出书面索赔要求；33 . 3甲方在接到索赔方要求后21天内给予答复，或要求乙方 进一步补充索赔理由和证据。甲方在21天内未予答复，应视为该项 索赔已成立。第34条争议解决第27页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原那么，及时协商处理。协商不成的，可以提请双方的上级主管部门调解解决。经

33、调解达不成协议时，可以采取以下一种方式解决：第一种争议解决方式：向仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式：向 人民法院提起诉讼。双方约定按第二种争议解决方式解决。第二种争议解决方式为向乌鲁木齐铁路运输法院提起诉讼。第35条合同生效与终止本合同自甲、乙双方签章之日起生效。工程正式验交后，甲方按竣工结算将费用支付完毕即告终止。第36条补充协议甲方与建设单位签订的本标段的工程施工合同为本合同的基础。本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。经双方确认的电报、会议纪要、图表都是合同的组成局部。第37条合同附件目录本合同附件目录见附表。第38条合同份数第28页合同范本 |

34、CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同产品名称规格、型号单位数量单价（元）金额（元）备注合计人民币：百拾万千百拾元角分整付款日期付款方式付款金额开票日期开票金额支、现、电汇、其它支、现、电汇、其它渠道部签字：商务部签字：财务部签字：营销中心主管签字：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同合同正本两份，甲、乙双方各T分。副本10份，甲方4份，乙方6份。甲方：（印章）乙方：（印章）法定代表人： 法定代表人：经办人： 经办人:开户银行： 开户银行：建行铁道支行帐号： 帐号：65001615XX50001780合同签订日期：铁路建设工程施工合同条件铁路建设工程施

35、工合同协议条款已将局部合同条件直接列入，未 列入条件局部规定如下：1 .词语解释1. 1发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有工程发包资 格和支付工程价款能力的当事人。1. 2承包方（简称乙方）：协议条款约定的、符合工程承包资 质并被发包方接受的当事人。1. 3甲方代表：甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。1.4 乙方工程经理：乙方在协议条款中指定的驻工地工程承包责任人。第29页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1.5 铁路建设工程监理：建设单位委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。1 .6总监理工程师：铁路建设工程监理单位委派的本工程

36、工程监理总负责人。1 .7设计单位：铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设工程的设计单位。1.8 工程质量监督站：铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。1.9 工程：协议条款约定的具体的永久工程。1. 10合同价款：按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。1.11经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。1 . 12费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。1 . 13工期：协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。1 . 14开工日期：协议条款约定的工程开工

37、日期。1. 15竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。第30页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1 . 16施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施 工现场总平面图规定的工程工程施工场地。1. 17书面形式：根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手 写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘 录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。1 . 18协议条款：结合具体工程，甲、乙双方协商后签订的书 面协议。1.1 19变更设计：自设计单位交付施工图至工程竣工验收交接 期间对原设计的变更。2.合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释，互为说明，除

38、合同另有约定外，其组成 和解释顺序如下：1.2 1协议条款；1.3 合同条件；1.4 洽商、变更等明确双方权力义务的纪要、协议；1.5 招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书；1.6 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；1.7 . 6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的前第31页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 提下，由甲、乙双方协商解决（或先由监理工程师做出解释）；双方 意见仍不能一致的，按照解决争议的方式加以解决。3 .合同文件的 适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法

39、规，及协议条款约定的 部门规章。施工中必须使用协议条款约定的铁道部颁发的标准、规范。铁道部没有相应标准、规范时，可以使用国家和建工行业标准、 规范。4 .双方一般责任4.1 甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求， 行使合同约定的权力,履行合同约定的职责：4.1.1 甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己的局部权 力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5 天通知乙方。4.1.2 甲方代表的通知由本人签字后，以书面形式交给乙方 工程经理，乙方工程经理同意并在回执上签署姓名和收到日期后生 效。确有必要时甲方代表可发口头通知，并在48小时内给子书面确 认，乙方对甲方代表

40、的通知应予执行。乙方认为甲方代表通知不合理，应在收到通知后24小时内提出第32页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内，做出修改通知或 继续执行原通知的决定，以书面形式再通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的通知，或乙方虽有异 议，但甲方代表决定仍继续执行的通知，乙方应予执行。因通知错误 发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。4.1.3 甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需文件、图 纸及资料，并履行其他约定的义务，否那么乙方在约定时间后24小时 内，可向甲方代表提出迟误的后果。甲方代

41、表收到通知后48小时内 不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿 乙方有关损失。4.2 乙方工程经理按以下要求行使合同约定的权力，履行合同 约定的职责；4.2.1 乙方的要求和通知，以书面形式由乙方工程经理签字 后送交甲方代表，经甲方代表同意并在回执上签署姓名和收到时间后 生效；4.2.2 乙方工程经理按甲方代表批准的施工组织设计（或施 工方案）和依据合同发出的通知、要求组织施工。在情况紧急且无法 与甲力方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全 的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。第33页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

42、 建设工程施工合同 责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任 在乙方，由乙方承担费用。5 .对协议条款中有关条款的其他合同条件为：6 . 1第1条工程概况1.1.1 建设工程系指铁道部批复的技术设计或扩大初步设计 的建设工程名称。工程名称系指乙方承担的建设工程中的某段或一项工程的名称。1.1.2 工程地点系指工程所在县（含）以上行政区域。1.1.3 承包范围系指承包地段的起止里程、规模或专业分类 工程。1.1.4 承包方式系指双方约定的，甲方对乙方包工包料或包 工不包料、概算总包及单价承包等。5.2 第5条设计文件5.2.1 在开工前甲方假设不能将设计图纸全部提供，应在合同

43、 补充协议中写明分期分批，按站前、站后或专业分别列出可提供的设 计图纸，以满足乙方施工要求。5.2.2 甲方对设计文件和图纸有保密要求的，应在本条写明 要求的内容，保密费用由甲方承担。5.3 第7条7.9申请工程开工报告按国家计委关于基本建第34页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 设大中型工程开工条件的规定（计建设1997352号）办理。5.4 第11条11.1在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施 工中确有必要系指：5.4.1 在合同中另有规定的；5.4.2 由于乙方某种失误或违约导致的，或乙方应对其负责 的必要的暂停施工；5.4.3 由于施工现场气候条件恶

44、劣导致的必要停工；5.4.4 为了本工程的合理施工或为了本工程及任何局部的安 全所需的停工；5.4.5 计划调整。5 . 5第12条12 . 1工期延误原因及责任中：5.5. 不可抗力是指因突发战争、军事征地、动乱、罢工、空 中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议 条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等 对工程造成损害的自然灾害。重大工程质量事故是指依据铁路建设工程重大质量事 故报告和处理暂行规定（铁1996R3号）划分的四个等级的重大 工程质量事故。5 . 6第14条工程质量检查中：第35页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工

45、程施工合同5.6.1 质量保证体系：乙方为了实现合同对工程质量的要求， 建立的质量管理组织结构、制度和措施等。5.6.2 工程质量：在国家和铁道部现行的有关规律、法规、 技术标准、设计文件，以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观 等特性的综合要求。5.6.3 不合格工程：既包括不符合设计标准要求、不符合国 家或铁道部的枝术标准和规范要求的工程，也包括低于协议条款中约 定的质量等级要求的分部、分项工程。5.7第15条隐蔽工程检查和签证中：5.7.1 隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的，竣工 后无法观察检查的，需被复、掩盖的分部、分项工程。5.7.2 本条甲方代表系指甲方监察工程师或甲方派

46、驻工地的 技术负责人。5.7.3 重点工程系指拉按（80 ）铁基字665号关于试行的 通知中规定的重点工程，或甲方根据建设工程的具体情况确定的重 点工程。5.7.4 . 8第17条甲方供应的材料设备5.8.1 承包方式采用包工包料的工程工程可不使用本条款的 规定;第36页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5.8.2 承包方式采用包工不包料的工程工程，以及铁路-通信 信号等专业材料设备，甲方须自行采购的，应使用本条款规定。5.8.3 . 9第21条验工计价5.9.1 乙方按协议条款约定的时间，向甲方代表提交已完实 际工程量报告，甲方代表在接到报告后3天内，按设计

47、图纸核实已完 工程量（以下简称计量）并在计量前24小时通知乙方。假设不通知， 甲方计量结果无效。5.9.2 乙方应为甲方计量提供便利条件并派人参加，无正当 理由不参加，甲方自行计量有效。5.9.3 甲方代表刘乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因 自身原因造成返工的工程量，不予计量。5.10第22条工程款支付工程款的支付应按铁道部和建设银行的规定，双方根据工程实际 情况协商研究，明确工程款支付的时间、金额和支付的方法等。5 . 11第23条竣工验收依据国家计委计建设1990R215号文关于印发的通知和铁 道部（84 ）铁鉴字第180号铁路基本建设工程竣工验收交接暂行 方法的规定执行。5 . 11第23条竣工决算第37页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同国家组织验收的大中型工程，在工程正式验收后，竣工决算在6 个月内完成并报铁道部计划、财务、建设司，鉴定中心及使用单位。 其他建设工