2023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（三）附详解.docx

《2023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（三）附详解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（三）附详解.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一建建设工程法规及相关知识名师预测卷（三）附详解一、单选题.关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。2017真题A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B、承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提D、罚款是民事责任的承担方式之一答案：B解析：本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。承包人已经施工完成 的工程，发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款。主要是两种方式：一是 参照无效合同中的约定价款；二是按当地市场价、定额量据实结算。民法通则 规定，承担民事责任的方式主要有：G）停止侵害；（2）排

2、除妨碍；（3）消 除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作 更换；（7）赔偿 损失；（8）支付违约金；（9）消除影响恢复名誉；（10）赔礼道歉。以上承 担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。罚款是行政处罚之一。1 .某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及拆迁，按照建 筑工程施工许可管理办法的规定,房地产公司申请领取施工许可证前,应当O。A、拆迁工作必须全部完成B、拆迁补偿安置资金全部到位C、拆迁工程量已完成50%解析：合同法规定，行为人没有代理权 超越代理权或者代理权终止后以被代 理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。19

3、 .根据安全生产许可证条例，必须持特各作业操作证书上岗的人员是0 (2014)A、项目经理B、兼职安全员C、建筑架子工D、BIM系统操作员答案：C解析：按照建设工程安全生产管理条例的规定，垂直运输机械作业人员、安 装拆卸工、爆破作业人员、 起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必 须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后, 方可上岗作业。20 .位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地填埋,但需要 途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是()A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C

4、、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D、应当向内省环保部门报告并经甲省环保部门同意答案：B解析：转移固体废物出省、 自治区、直辖市行政区域贮存 处置的，应当向固体 废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移 出地的省、自治区直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、 自治区 直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该固体废 物出省、自治区、直辖市行政区域。.21 .根据建筑市场诚信行为信息管理办法，良好行为记录信息的公布期限一 般为。(2015)A、6个月B、1年C、2年D、3年答案:D解析：建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政

5、处罚决定做出后7日内，公 布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。22 .根据人民调解法规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事 人可以自调解协议生效之日起()日内共同向人民法院申请司法确认。A、30B、60C、90D、180答案：A解析：经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照 约定履行。当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事 人可以向法院提起诉讼。自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地 的基层人民法院申请司法确认调解协议。经过司法确认的调解协议具有强制执行 力。23 . (2020年真题)关于工伤认定的说

6、法，正确的是()oA、社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B、工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C、职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张 谁举证的原则D、工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人答案：B解析：P256-263社会保险行政部门受理工伤认定申请后,根据审核需要可以对事 故伤害进行调查核实，用人单位 职工 工会组织 医疗机构以及有关部门应当 予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴定，依照职业病防治法的有关规定执行。 对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的，社会保险行政部门不再 进行调查核实。职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的，由用人

7、 单位承担举证责任。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的 结论为依据的,在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间，作出工伤 认定决定的时限中止。24 .物权变更自登记时发生法律效力的是。A、船舶所有权B、土地抵押权C、机动车所有权D、地役权答案：B 解析：2012年建设工程法规真题第45题本题主要考查物权的设立 变更、转让、 消灭和保护。物权法180条规定：“债务人或者第三人有权处分的下列财产 可以抵押：（一）建筑物和其他土地附着物；（二）建设用地使用权；（三）以 招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（四）生产设备 原材料、半成品、产品；（五）正在建造的

8、建筑物 船舶 航空器；（六）交通 运输工具；（七）法律 行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将前款所 列财产一并抵押。” B项：根据物权法187条规定：”以本法第一百八十条 第一款第一项至第三项规定的财产或者第五项规定的正在建造的建筑物抵押的, 应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。” 土地属于（二）建设用地使用权, 因此自登记时发生变更效力。所以B正确。AC项：根据物权法第188条规 定：“以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的 正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不 得对抗善意第三人。”船舶以及机动车属于（六）交通工具，物权变更

9、自抵押合 同生效时设立，登记是对抗要件，未登记不得对抗第三人。所以AC错误。D项： 根据物权法第158条规定：“地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求 登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。” 地役权登记同样也是对抗要件。所以D错误。综上所述，本题正确答案为B。25 .在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境 历 史风貌对建设项目加以限制的区域，称为（）。A、建设控制地带B、文物保护范围C、城市紫线D、城市黄线答案：A解析：文物保护法实施条例规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文 物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全 环

10、境 历史风貌对 建设项目加以限制的区域。26 .表见代理的法律后果应该由0承担。A、代理人B、被代理人C、第三人D、代理人和第三人答案：B解析：表见代理是指行为人虽无代理权，但由于行为人的某些行为，造成了足以 使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的 由本人即被代理 人承担法律后果的代理行为。综上所述，本题正确答案为B。27 . （2020年真题）关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确 的是（）。A、发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送B、对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开C、负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查D、负有安全生产

11、监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密答案：A 解析：P286-289安全生产监督检查人员执行监督检查任务时,必须出示有效的监 督执法证件;对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。负有安全 生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合,实行联合检查;确需分别 进行检查的,应当互通情况,发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理 的,应当及时移送其他有关部门并形成记录备查,接受移送的部门应当及时进行 处理。28 .甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输 过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途 中因山洪暴发火车出轨受到

12、损失。该案中水泥的损失应由（）。（2016） A、丙公司承担B、甲施工企业承担C、乙公司承担D、甲施工企业与丙公司分担答案：A解析：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁 损、 灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。29 . （2020年真题）李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工 减料不符合规定的质量标准，所造成的损失。承担赔偿责任。A、仅由甲公司B、由甲公司和李某共同C、仅由乙公司D、仅由李某 答案：B解析：P73-75建筑法规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方 式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款, 可以

13、责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽 工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位 或者个人承担连带赔偿责任。30 .招标投标活动应当遵循的原则是()。A、公开、公平、公正和最快速度中标B、自愿、公平、公正和等价有偿C、自愿、公平、等价有偿和诚实信用D、公开、公平、公正和诚实信用答案：D解析：招标投标法规定，招标投标活动应遵循公平 公开、公正和诚实信用原 则。31 . (2020年真题)根据建筑起重机械安全监督管理规定，关于建筑起重机 械安装 拆卸单位的安全责任的说法，正确的是。A、使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B、安装完毕后，

14、应当自检并出具自检合格证明C、建筑起重机械安装 拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D、建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安 全监督管理部门 答案：B 解析：P284-286安装单位应当履行下列安全职责：按照安全技术标准及建筑起 重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位技 术负责人签字；(2)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及 现场施工条件；(3)组织安全施工技术交底并签字确认。施工起重机械和整体提 升脚手架、 模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合 格证明，并向施工单位进行安全使用说

15、明，办理验收手续并签字。32 .施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管 人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的 权利是()o 2014A、抵押权B、质权C、留置权D、用益物权答案：C解析：本题考查的是有关留置权的内容。留置是指债权人按照合同约定占有债务 人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定 留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。33 .甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担 保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿 的说

16、法，正确的是()。A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿答案：C解析：本题考核的是一般保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务 时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。34 .劳动法规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于劳动合同的理 解正确的是0。A、用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系B、已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同C、用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资D、劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同答案：B解析：劳动合同分为固定期限、无固定期限和以完成

17、一定工作任务为期限。中 华人民共和国劳动合同法第十条建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建 立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面 劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起 建立。35 .某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元。此债 务发生的依据是（）。A、租赁合同B、无因管理C、侵权行为D、不当得利答案：C解析：根据侵权责任法的规定，侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。 本题中，施工企业的施工行为侵害了路人的人身权,应该承担侵权损害赔偿责任, 由此在施工企业和路人之间成立侵权之债。综上所述，本题的正

18、确答案为C。36 .某工程承包单位完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣 工睑收，按照建设工程质量管理条例规定的工程竣工睑收必备条件不包括的 是（）。A、完整的技术档案和施工管理资料B、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C、勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D、施工单位签署的工程保修书答案：C解析：C选项应为“勘察 设计 施工 工程监理等单位分别签署的质量合格文 件”。37 .关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是（）。A、国有土地建设用地使用权属于用益物权B、国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立C、国有土地建设用地使用权人

19、有权将使用权转让 互换、出资、赠与或抵押D、国有土地建设用地使用权期间届满，自动续期答案：DD、拆迁进度已满足施工的要求答案：D解析：建筑法规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经 办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划 许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施 工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量 和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其 他条件。根据（三），需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。综上所述，本题 正确答案为Do3.关于专利申请的说法，正确的

20、是。2014A、两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请 的人B、职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为 专利权人C、在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事 务的D、国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄 的，以收到的邮戳日为申请日答案：A解析:本题考查的是专利的申请与审批。选项B职务发明创造的权利属于该单位;选项C在中国没有经常居所或者营业所的外国人外国企业或者外国其他组织在 解析：立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。建设用地使用权人有 权将建设用地使用权转让、互换 出资

21、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。 住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后 的续期，依照法律规定办理。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、 宅基地使用权和地役权。38 .根据合同法，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()o (2015真 题)A、需经债务人同意，且需办理公证手续B、无需经债务人同意，也不必通知债务人C、无需债务人同意，但需办理公证手续D、无需经债务人同意，但需通知债务人答案：D解析：本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。合同法规定，债 权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。39 .开庭审理的步骤正

22、确的是()。A、法庭辩论一法庭笔录一宣判一法庭调查B、法庭辩论一法庭调查一法庭笔录一宣判C、法庭调查一法庭辩论一法庭笔录一宣判D、法庭辩论一法庭笔录一法庭调查一宣判答案：C 解析：I开庭审理方式2.法庭调查3.法庭辩论4.法庭笔录5.宣判.在一起民事纠纷中，甲称曾经与乙有一份协议，乙未按约履行义务。甲提供 该协议作为证据，乙否认这份协议是自己签署的，甲又提供书信一封。经有关部 门鉴定，认定书信上的字体与协议上的签字相同。在这一案件中，协议书、书信 各为。证据。A、书证、书证B、书证 物证C、书证、鉴定结论D、物证、书证答案：B解析：书证，是指以所载文字 符号 图案等方式所表达的思想内容来证明案

23、件 事实的书面材料或者其他物品。物证，则是指能够证明案件事实的物品及其痕迹, 凡是以其存在的外形、重量、 规格、损坏程度等物体的内部或者外部特征来证明 待证事实的一部分或者全部的物品及痕迹，均属于物证范畴。40 .下列关于知识产权的说法正确的是（）。A、知识产权在空间上的效力是无限的B、知识产权受到法律的保护是无期限的C、知识产权具有财产权和人身权的双重属性D、知识产权是整个社会的共同财富，可任意使用答案：C解析：他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性，只有知识产权具有财产 权和人身权的双重属性。知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的性。权利 人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成

24、果必须经过权利人同意，否则 构成侵权。知识产权在空间上的效力并不是无限的，而要受到地域的限制，知识 产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自 行消灭。41 .供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施 工方造成损失。下列说法中错误的是（）。A、供应商应及时通知施工方B、施工方接到通知后有义务防止损失扩大C、施工方因止损产生的费用由双方合理分担D、施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担答案:C解析：BCD项：根据合同法的规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当 措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损

25、失要 求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。因此，C项 说法错误，防止损失扩大的费用由供应方承担；BD项说法正确。A项：根据合 同法的规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以 减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因此，A项说法正 确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为C。42 .根据招标投标法第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为（） 两种。A、上部和下部B、大部和小部C、内部和外部D以上说法都不正确答案：C解析：2005年建设工程法规真题第53题根据招标投标法规定，联合体各方 均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有

26、关规定或者招标文件对投标人资格 条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位 组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。由此可以看出，其权利 义务分为对内和对外两种。对内联合体各方签订共同投标协议，明确各方的权利 和义务。对外，共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。综 上所述，本题的正确答案为C。43 .受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致 使到达要约人的时间超过承诺期限。按照合同法的规定，下列选项中正确的 是O。A、应视为受要约人撤回承诺B、应视为受要约人撤销承诺C、若要约人未作出任何表示，则该承诺有效D、因承诺

27、超过规定期限到达，则该承诺只能无效答案：C解析：2009年建设工程法规真题第50题本题考查的是承诺。根据合同法规 定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因 其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺 超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。在本案中，受要约人在要约规定的 期限内发出书面承诺却由于水灾导致送达的时间超过承诺期限，如果要约人未及 时通知不接受该承诺，视为承诺有效。综上所述，本题的正确答案为C。44 .安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。A、工会民主监督B、公众举报监督C、有关行政主管部门监督D、社区报告监督答案：C解析

28、：三 政府监督住房城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已 经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许 可证的，不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产 条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督 检查。45 . (2020年真题)关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是0 oA、建设用地使用权只能在土地的地表设立B、建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立以C、建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下的使用权D、建设用地使用权可以在土地的地表 地上或者地下分别设立答案：D解析

29、：P18-20建设用地使用权可以在土地的地表 地上或者地下分别设立。46 .物权和债权的性质分别可以表述为()。A、相对权，绝对权B相对权，相对权C、绝对权，相对权D、绝对权，绝对权答案：C解析：权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。47 .下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。A、聘用单位被吊销营业执照的B、已与聘用单位解除聘用合同关系的C、年龄超过65周岁的D、同时在两个以上单位执业的答案：D解析：册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（1）聘用单位 破产的；（2）聘用单位被吊销营业执照的；（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书 的；（4）已与

30、聘用单位解除聘用合同关系的；（5）注册有效期满且未延续注册的; 年龄超过65周岁的；（7）死亡或不具有完全民事行为能力的；（8）其他导致注 册失效的情形。48 . （2020年真题）下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是。A、因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B、火灾造成的损失C、由于超电压造成电气设备本身的损失D、施工用机具失灵造成的本身损失答案：B 解析：P40-44保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然事件， 指地震 海啸 雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、 冰雹 地崩 山崩 雪崩、火山爆 地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力 强大的自

31、然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物 质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。49 .承包人 发包人以建设工程施工合同（示范文本）签订合同，在施工中， 发包人申请延期开工，应。A、书面通知承包人，并顺延工期B、承包人应在48小时内予以确认C、承包人不予确认的工期不得顺延D、征得承包人同意后顺延工期答案：A解析：根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，因发包人原因不能按照 协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。 发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。综上所述，本题的 正确答案为Ao51 .甲和乙签订了房屋租赁合同。

32、其租赁期限最长可为（）。A、10 年B、20 年C、30 年D、50 年 答案：B 解析：租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的, 超过部分无效。52 .建造师甲某的注册有效期将于2008年6月1日届满，甲某如需继续执业，最 迟应当于()之前申请延续注册。A、2008年1月1日B、2008年3月1日C、2008年5月1日D、2008年6月1日答案：C解析：造师执业资格注册有效期一般为3年。注册有效期满需继续执业的，应当 自注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3 年。53 .生产经营单位发生事故时,应当第一时间启动应急响应,组织有关力量进行

33、救 援，并将事故信息及应急响应启动情况向()报告。A、公安部门B、安全生产监督管理有关部门C、监察机关D、人民政府答案：B解析：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告54 .根据仲裁法的规定，以下关于仲裁裁决的执行,说法不正确的是()oA、仲裁委员会作出裁决后，当事人应当履行裁决B、一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法 院申请执行。受中请的人民法院应当执行C、一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的，仲裁委员会或者人 民法院应当裁定中止执行D、人民法院裁定撤销裁决的

34、，应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的, 人民法院应当裁定恢复执行答案：C解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当 事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。受申请的人民 法院应当执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁 决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖.以危险性分析 可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应 急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于0。A、综合应急预案专项应急预案C、现场处置方案D、施工组织方案答案：B解析：综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预

35、案体系及响 应程序 ,事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容;专项应急预案， 应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责 预防措施、 应急处置程序和应急保障等内容；现场处置方案，应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。55 .关于物权保护的说法，正确的是（）。（2015）A、物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B、侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他 民事责任C、侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D、物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物答案：B解析：物权受到侵

36、害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。因物权的归属 内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。侵害物权，造 成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。侵 害物权，除承担民事责任外，违反行政管理规定的，依法承担行政责任；构成犯 罪的，依法追究刑事责任。56 . （2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、 民法商法等多个法律部门的法律为主干，由。等多个层次的法律规范构成。A、宪法、法律、部门规章B、刑法、民法 经济法C、法律、行政法规 地方性法规D、宪法、刑法、民法答案：C 中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利

37、行政部门指定的专利 代理机构办理；选项D是以寄出邮戳日为申请日。4 .根据我国担保法，下列选项中，属于正确担保方式的是()。A、保证 定金、抵押B、保证 订金、质押C、违约金 留置 保证D、留置 定金 罚款答案：A解析：担保法规定，担保方式为保证 抵押 质押 留置和定金。5 .部门规章由()签署命令予以公布。A、部门首长B、总理C、国家主席D、全国人民代表大会常务委员会代表答案：A解析：院各部 委员会 中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，以及省、自治区 直辖市人民政府和较大的市的人民政府所制定的规范性文件统 称规章。部门规章由部门首长签署命令予以公布。6 .位于甲省的某项目产生大

38、量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要 途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是。2017真题A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 解析：P1以宪法为统帅，以宪法相关法 民法商法等多个法律部门的法律为主 干，由法律、行政法规 地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会 主义法律体系已经形成。58 . (2019年真题)施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当 ()A、继续按设计文件和图纸施工B、及时向建设单位或监理单位提出意见和建议C、对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工D、对设计文

39、件和图纸进行修改，征得设计单位同意后，按修改后的设计文件和图纸进行施工答案：B解析：P298-299施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，有义务 及时向建设单位或监理单位提出意见和建议，以免造成不必要的损失和质量问题。59 .某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由0负责。A、发包人B、施工方C、发包人和施工方共同D、监理方答案：B解析:造成暂时停止施工的原因很多，可能是因为施工单位,也可能是建设单位、设计单位或监理单位的问题，还有不可抗力或违法行为被责令停止施工等。一般来说，除不可抗力要按合同约定执行

40、外，其他则要分清责任，谁的责任就由谁承 担费用。但不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护，以防止在暂停施 工期间出现施工现场的作业人员或者其他人员的安全事故，并为今后继续施工创 造良好的作业环境。60 .不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是()。A、检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B、检测机构不得转包检测业务C、检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备D、质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测答案:C解析：本题考察的是工程质量检测单位的检测规定。质量检测业务由工程项目建 设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。检测人员不得

41、同时受聘于两个或 者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料构(配) 件和设备。检测机构不得转包检测业务。61 .专业调解机构的调解书()A、具有强制执行力B、无任何效力C、仅有合同约束力D、无合同约束力答案：C解析：专业调解机构进行调解达成的调解协议对当事人双方具有合同约束力，可 以通过法院的司法确认或者申请仲裁机构出具和解裁决书获得强制执行力调解 的仅具有合同约束力，司法确认以后有强制执行力。62.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定 金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他 人而无法向乙完成交付，在乙提出

42、的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的 利益，又能获得法院支持的诉讼请求是O。(2015真题)A、请求甲支付违约金6万元B、请求甲双倍返还定金8万元C、请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D、请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元答案：C解析：本题考查的是违约责任及违约责任的免除。当事人既主张约定违约金，又 主张定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。63 .甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一建设工程承包合同，合同规定由甲公 司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲已公司就工程款支 付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工

43、程款并偿还垫付工程款 的利息，人民法院应()。A、对该诉讼请求予以支持B、对该诉讼请求不予支持C、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持 答案：C解析：工程垫资的处理一节，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当 事人对垫资利息没有约定的，承包人请求利息支付的，不予支持。64 .文物保护法规定，在进行建设工程施工过程中，发现文物，应当。A、立即报告单位所在地文物行政部门B、施工单位进行保护性挖掘C、工人可以把一些不重要的文物碎片带走D、停止施工，保护现场答案：D解析：A立即报告工程所在地文物行政部门，B施工单位不能进行文物的挖掘

44、， 挖掘应该具有相应的文物资质，C任何人不能哄抢、私分、藏匿。65 .甲公司向乙公司购买了一批钢材,双方约定采用合同书的方式订立合同，由于 施工进度紧张,在甲公司的催促之下,双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到 了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。A、无效B、成立C、可变更D、可撤销答案：B解析：合同法第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方 当事人签字或者盖章时合同成立。第37条还规定，“采用合同书形式订立合 同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同 成立”。66 .某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争

45、议,小王准备去当 地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据劳动法的规定，对劳动仲裁的 理解正确的是()。A、必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B、只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出D、仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请 答案:B解析：对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请 仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。67 .因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者()人民法院管辖。A、合同履行地B、合同签订地C、原告住所

46、地D、标的物所在地答案：A解析：民事诉讼法规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履 行地人民法院管辖。68 .关于推荐性的标准，下面说法正确的是O。A、不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行B、如果是推荐性地方标准，也必须要执行C、如果是推荐性行业标准，也必须要执行D、如果是推荐性国家标准，也必须要执行答案：A解析：2009年建设工程法规真题第1题本题考查的是推荐性标准。根据标准 化法的规定，强制性标准，必须执行。不符合强制性标准的产品，禁止生产、 销售和进口。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。因此，无论什么级别的推荐 性标准，都可以不执行，因此A项正确。综上所述，本题的正确选项

47、是A。69 .某施工单位因违反施工合同而支付对方违约金后，建设单位仍要求其继续履 行合同，则施工单位应0。A、缓期履行B、拒绝履行C、继续履行D、要求对方支付一定费用后履行答案：C解析：继续履行是违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一 项权利。继续履行可以与违约金 定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方 式并用。70 .关于工程监理的说法，正确的是（）。A、监理单位与建设单位之间是法定代理关系B、工程监理单位可以分包监理业务C、监理单位经建设单位同意可以转让监理业务D、监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系答案：D解析：2013年建设工程法规真题第42题本题考查的知识点是对有隶属关系或者 其他利害关系的回避。D项：建筑法 建设工程质量管理条例都规定, 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料建筑构配件和设备供 应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该建设工程的监理业务。故D 项正确。A项：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程 进行管理，属于法定委托关系，故A项错误。BC项：建筑法规定，工程监 理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位 不得转让工程监理业务。故分包和转让监理业务都是禁止的，故BC项错误。综 上所述，D项正确。多选题.建设工程质量管理条例