湖北省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库练习试卷B卷附答案.doc

《湖北省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库练习试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖北省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库练习试卷B卷附答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、湖北省湖北省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务题库年一级建造师之一建矿业工程实务题库练习试卷练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、露天深孔台阶爆破时钻孔形式一般采用（）两种。A.垂直深孔和水平深孔B.水平深孔和倾斜深孔C.放射状深孔D.垂直深孔和倾斜深孔【答案】D2、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电B.操作高压电气设备时应另设有监护人员C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具D.同一供电线路上同时作业人数不得超过 2 人【答案】B3、水泥体积安定性不良的原因一般是由于()。A.水泥颗粒太

2、细B.含水量超标C.熟料中掺入的石膏量不足D.熟料中存在游离氧化钙和氧化镁【答案】D4、按照所用材料，地面建筑防水砂浆属于()。A.柔性防水B.刚性防水C.综合防水D.自防水【答案】B5、特别重大质量事故的调查程序应按照（）有关规定办理。A.当地人民政府B.上级建设行政主管部门C.事故发生地的建设行政主管部门D.国务院【答案】D6、关于矿山安全避险“六大系统”说法不正确的是（）。A.六大避险系统是矿山安全必须具备的基本安全避险设施B.矿山企业必须使“六大避险系统”可靠、设施完善C.“六大避险系统”包括排水施救系统D.紧急避险系统为“六大避险系统”最主要的系统之一【答案】C7、下列立井施工采用吊

3、桶提升的安全要求，说法正确的是（）。A.悬挂吊桶的钢丝绳应设稳绳装置B.吊桶内的岩渣应高于桶口边缘 0.1mC.吊盘下吊桶无导向绳的长度不得少于 40mD.乘桶人员必须面向桶内，不得向桶外探头张望【答案】A8、煤矿井下爆破作业使用煤矿许用毫秒延时电雷管时，从起爆到最后一段的延时时间不应超过（）。A.100msB.110msC.120msD.130ms【答案】D9、比较掘进和支护的先后，沉井法是属于()性质的方法。A.掘进与支护平行施工B.超前支护C.掘进与支护交错进行D.滞后支护【答案】B10、下列爆破器材中，不得在有瓦斯作业地点使用的是（）。A.导爆管B.煤矿许用电子雷管C.安全导爆索D.三

4、级煤矿许用炸药【答案】A11、地面建筑防水的结构类型可分为（）。A.卷材防水和涂料防水B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水C.刚性防水和柔性防水D.合成高分子卷材防水和高聚物改性沥青卷材防水【答案】C12、煤矿井下爆破作业时，爆破作业面 20m 以内，瓦斯浓度应低于（）。A.0.1B.0.5C.1.0D.2.0【答案】C13、关于乳化炸药特点的说法，正确的是()。A.起爆感度低B.抗水性能差C.环境污染大D.生产成本低【答案】D14、爆破施工要求，装药深度一般不超过孔深的（）A.1/3B.2/3C.1/4D.3/4【答案】B15、超前距一般采用 20m，在薄煤层中可缩短，但不得小于（）。A.6

5、mB.8mC.10mD.12m【答案】B16、根据矿井防治水工作的相关规定，关于井下探放水的要求，错误的是()。A.采用煤电钻在煤层中进行钻孔探放水B.主要探水孔的位置应由测量人员标定C.打钻地点附近应安设专用电话D.打探水钻孔前应先清理巷道和排水沟【答案】A17、项目与风险情况有关联是因为（）。A.项目有明确的不利结果B.项目的结果不明确C.项目的合同已经有风险条款D.干项目就是冒险【答案】B18、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B19、下面属于分项工程的是（）。A.尾矿

6、坝工程中的护坡工程B.尾矿坝工程中的导流工程C.露天煤矿道路工程中的基层工程D.井筒施工中的掘进工程【答案】D20、对于放射性防护，属于外照射防护方法的是()。A.包容法B.分散法C.稀释法D.屏蔽方法【答案】D21、在建筑安装工程费中，下列属于其他项目费的是()。A.社会保险费B.总承包服务费C.住房公积金D.工程排污费【答案】B22、分部工程质量由（）组织有关单位和人员进行验收。A.总监理工程师B.项目经理C.施工单位负责人D.施工员【答案】A23、不属于加快矿山工程进度措施的是（）。A.选择合理的施工方案B.加快井巷工程关键路线的施工速度C.充分利用网络技术，创造条件组织多工作面平行、立

7、体交叉作业D.根据工程实际条件及时进行工程延期变更处理【答案】D24、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C25、下列钢材加工方法，不属于热处理方法的是()。A.正火B.热轧C.退火D.淬火【答案】B26、一般用于露天或无瓦斯、无矿尘爆炸危险的爆破工程的是（）A.普通铵油炸药B.改性铵油炸药C.重铵油炸药D.膨化硝铵炸药【答案】B27、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出的高度

8、D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B28、按照建设工程质量管理条例的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.8hB.12hC.24hD.48h【答案】C29、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的()划分的部分。A.不同工程材料?B.不同施工年度?C.不同工程部位?D.不同施工工种【答案】B30、井口位置的确定以及井巷贯通等测量都必须依据建立在井口附近的（）来进行。A.三角控制网和环形控制网B.平面控制点和高程控制点C.水平控制距离和方位角D.平面坐标和坐标方位角【答案】B31、事故单位负责人接到事故现场报告后应在（）内报告事故发生地

9、政府相关部门。A.1hB.2hC.8hD.24h【答案】A32、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于 1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于 0.18m2【答案】D33、当斜井井筒的长度较大时，则宜采用的井筒排水方法是()。A.采用大功率风动潜水泵B.增加二级排水站的水仓大小C.加大三级排水泵的排水能力D.采用四级或多级排水方式【答案】C34、关于联系测量工作的说法中，不正确的是（）。A.通往地面的井巷，原则上都应进行联系测量B.联系测量必须在井口附近建立近井点、

10、高程基点C.两次独立导入高程的互差不超过井深的 1/8000D.斜井导入高程一般用水准测量方法【答案】D35、储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质（）的民用爆炸物品必须分库储存。A.相似B.相抵触C.不稳定D.极不稳定【答案】B36、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B37、涂刷防水涂料时，第二层涂刷的方向应与第一层()。A.一致B.相反C.斜交叉D.垂直【答案】D38、安全设施“三同时”指的是安全设施与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投人生产和使用B.同时设计、同时施工、同时结算C.同时设计、同时施工、同时竣工D

11、.同时设计、同时施工、同时验收【答案】A39、地下水控制方法中，截水是利用()对地下水形成阻隔作用。A.帷幕B.回灌井C.井管D.排水沟【答案】A40、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是（）。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D41、目前，帷幕法适用的深度不超过（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】A42、采用伞钻打眼时，吊盘上应留有宽（）提升伞钻钢丝绳的移位孔。A.80mmB.90mmC.100mmD.110mm【答案】C43、下列不属于施工组织设计编制应遵循的原则的是（）。A.确定合理的工

12、期、合理造价，科学配置资源，节约投资B.实现均衡施工，保证工程质量和安全，达到合理的技术经济指标C.应优先利用永久建筑和设备、设施，以节约项目投资D.应积极推广引进的新科技、新人才【答案】D44、能适应围岩变形而发挥其承载能力、避免支架损坏而可重复使用的是（）。A.可缩性支架B.梯形金属支架C.装配式钢筋混凝土支架D.木支架【答案】A45、关于起爆器材及其使用的说法，正确的是（）。A.煤矿许用毫秒延时电雷管不得使用铝外壳B.煤矿许用电雷管属于瞬发电雷管C.导爆管可用于瓦斯工作面起爆D.安全导爆索可用于井下岩巷工作面分段延时光面爆破【答案】A46、在井下，会给围岩造成最严重破坏的地应力往往是()

13、。A.自重应力B.构造应力C.温度应力D.水压力【答案】B47、工程建设标准强制性条文（矿山部分）规定，矿井初步设计应根据（）审批的地质勘探报告进行。A.国家或省级矿产储量委员会B.设计单位上级主管部门C.设计单位技术负责人D.勘察单位上级主管部门【答案】A48、选矿厂地面广场设施的布置应（）。A.尽量采用单体建筑，以减少各加工车间的相互影响B.尽量采用地下结构，少占土地C.尽量利用地形、地势条件，采用立体布置D.锅炉房应与办公楼相邻，布置在受污染较小的地方【答案】C49、采用矿物密度（比重）分选矿物的方法是（）。A.重选法B.浮选法C.化学分选法D.磁选法【答案】A50、以设计桩长和桩端进入

14、持力层深度控制成孔深度的桩型是（）。A.摩擦桩B.端承桩C.灰土桩D.端承摩擦桩【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、厂房建筑中常用钢结构的形式包括有()。A.桁架结构B.钢筒结构C.拱式结构D.盒式结构E.索式结构【答案】AC2、露天台阶爆破的常见炸药装填结构有()。A.连续装药B.耦合装药C.间隔装药D.混合装药E.底部空气垫层装药【答案】ACD3、岩层产状的主要参数有（）。A.走向B.倾向C.倾角D.密度E.结构形式【答案】ABC4、现行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013 中，编制招标控制价的依据包括（）。A.企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计

15、价定额和办法B.建设工程设计文件及相关资料C.招标工程量清单D.拟定的招标文件E.工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价【答案】BCD5、质量控制的影响因素通常指的是下列哪些因素（）。A.人B.料(材料)C.机(设备)D.法(方法)E.工期【答案】ABCD6、巷道光面爆破中对周边孔钻孔的要求是（）。A.周边孔要相互平行B.周边孔深度与掏槽孔深度一致C.周边孔均垂直于工作面D.周边孔底部要落在同一平面上E.周边孔开孔位置要准确，都位于巷道断面轮廓线上【答案】ACD7、地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警

16、信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案】CD8、抽样本身就是质量检验的一种方法，根据抽样形式决定的检验方法，可以分为（）。A.全检B.抽查C.免检D.专检E.破坏性检验【答案】ABC9、应布置在下风一侧的建筑、设备库房的有(?)。A.坑木场B.锅炉房C.压风机房D.破碎筛分厂E.绞车房【答案】ABD10、关于矿业工程招标投标的说法，正确的有()。A.回风立井井筒检查孔资料是该井筒项目招标必须提供的资料B.普通法施工的立井井筒工程项目可分段招标C.招标人采用自行招标须向有关行政监督部门进行备案D.投标人拥有专利优势的工程项目，可采用“下限标价”的策略E.增加建议方案法是投标人发挥自身优势的一种投

17、标策略【答案】AC11、关于电雷管起爆的缺点的说法，正确的有（）。A.不能用仪表检查起爆网路B.地面爆破受雷雨天气限制C.可分时间段控制爆破D.在有杂散电流的环境下易引起早爆E.有引起殉爆的危险【答案】BD12、注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括（）。A.治水防渗B.对构筑物加固C.地基加固D.地层加固E.是建造工程的必需的工序【答案】ACD13、多层装配式钢筋混凝土结构房屋的施工特点是()。A.房屋高度较大B.构件类型少、数量大C.各类构件接头处理复杂D.技术要求较高E.施工场地相对较紧张【答案】ACD14、当前，落矿的方法有（）。A.凿岩爆破法B.机械落矿C.放顶落矿D.溶解采矿

18、E.溶浸采矿【答案】ABD15、型钢混凝土结构的特点是（）。A.结构承载力大B.抗震性能好C.耗钢量相对较大D.造价低E.多用于大跨度结构【答案】ABC16、下列关于铀(钍)矿开发利用的说法，正确的是（）。A.开发利用单位必须申请领取采矿许可证B.环境影响报告书应报当地人民政府审批C.开发利用配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用D.开发利用单位应当对周围环境实施监测，并定期向相关部门报告监测结果E.开发利用过程中产生的尾矿应当进行利用，不得贮存和处置，以免污染环境【答案】ACD17、立井井筒施工中，关于井架天轮平台布置的正确说法有（）。A.中间主梁轴线必须与

19、凿井提升中心线互相垂直B.中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离C.当布置有多套提升设备时，提升钢丝绳的出绳方向应保持一致D.采用双滚筒绞车双钩提升时，提升天轮应布置在同一平面上E.钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力【答案】ABD18、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A.排水泵房B.变电所C.装载硐室D.井底矿仓E.水仓【答案】AB19、关于爆破作业单位在爆破器材管理方面的做法，正确的有()。A.爆破作业后剩余的民用爆炸物品当班予以销毁B.领取民用爆炸物品的原始记录保存 6 个月备查C.民用爆炸物品丢失后立即报告当地人民政府D.爆破作业结束后及时排除未引爆的民用爆炸物品

20、E.民用爆炸物品运回收取后，3 日内将民用爆炸物品运输许可证交回发证机关核销【答案】D20、钢筋混凝土灌注桩的优点有()。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受荷载【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，合同工期 10 个月，工期自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，安全文明施工费为 112 万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低

21、预支付比例进行支付。井下有 A、B、C、D 四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预

22、支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1根据计算，20(03-02)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月；施工队乙施工 D 巷道，工期 875个月；施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月；施工队丁施工巷道 A，工期 62个月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=48 万元 3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工

23、期为 700-85=8235 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 8235 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-02)(400+460+800+700)-823520=713 万元 4根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112(610)50=67250=33.6 万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的 28 天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工 6 个月，总工期 10 个月)的安全文明施工费总额的 50，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全

24、施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。二、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程

25、于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2伤亡事故处理时限是如何规定的?3承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30

26、日。3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。三、某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单

27、计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，合同工期 10 个月，工期自2015 年 6 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，安全文明施工费为 112 万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有 A、B、C、D 四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别

28、为 85m、80m、70m、65m。问题1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1根据计算，20(03-02)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月；施工队

29、乙施工 D 巷道，工期875 个月；施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月；施工队丁施工巷道 A，工期 62 个月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=48 万元3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工期为 700-85=8235 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 8235 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-02)(400+460+800+700)-823520=713 万元4根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建

30、设单位支付的安全文明施工费=112(610)60=67260=4032 万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的 28 天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工 6 个月，总工期 10 个月)的安全文明施工费总额的 60，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后

31、，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价

32、应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主

33、(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据

34、和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。五、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来

35、后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事

36、件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资

37、料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。六、背景某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直

38、径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3/h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20 天，要求索赔。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么？应该如何应对施工单位的索赔，为什么？2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些？3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些？4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施？

39、【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3/h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原

40、因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。七、某煤矿采用一对主副立井方式开拓，该主、副井井筒均在同一工业广场内，某施工单位承担了该主井井筒施工项目。主井井筒净直径 5m，深度 650m，表土段采用冻结法施工；项目经理计划采用 JKZ28 专用凿井提升

41、机配 3m3吊桶提升和 1 台 JK25 提升机配 2m3 吊桶提升，以加大提升能力，并配 2 台HZ6 型中心回转抓岩机出渣；该井筒在基岩段共穿过两个含水层，厚度分别为 15m 和 30m，相隔 30m，两个含水层最大涌水量均为 40m3h。在施工到第 2层含水层发现井筒上段漏水量较大，脱模后蜂窝麻面较为严重。该井筒竣工后井筒涌水量达 15m3h，其中冻结表土段井壁有较为明显的漏水现象，遂决定对表土段进行壁后注浆堵水。【问题】1该项目的施工方案有何不妥?为什么?2井筒基岩段防治水都有哪些常用的方法?该井筒最适合采用哪种方法?3简述保证混凝土的浇筑质量的措施。4采用壁后注浆堵水的注意事项有哪些

42、?【答案】1.该项目的施工方案的不妥之处及原因：(1)不妥之处：采用两套单钩提升。原因：该井筒净直径 5m，只能布置 1 个 3m3 吊桶。(2)不妥之处：采用单滚筒提升机。原因：因为该煤矿采用一对主副立井开拓方式，因此，必须考虑主井临时改绞提升，主井施工应布置一台双滚筒提升机，根据井筒深度，宜选用 1 台 2JK-35 提升机，以满足二期工程的施工，而不至于在二期施工时更换提升机。(3)不妥之处：配置 2 台 HZ-6 型中心回转抓岩机出渣。原因：因井筒较小，只能布置 1 台。2井筒基岩段防治水的方法有地面预注浆、工作面预注浆、壁后注浆。该井筒适宜采用工作面预注浆的方法和井筒壁后注浆。3保证

43、混凝土浇筑的质量措施：合理的混凝土配合比和坍落度；对称分层浇筑；严格按照要求分层振捣密实；对井壁淋水，采用截水槽的方法；对岩壁涌水，采用疏导的方法严格控制淋水、涌水进入混凝土中。4采用壁后注浆堵水时应注意事项：钻孔时经常检查孔内涌水量和含沙量。涌水较大或含有沙时，必须停止钻进，及时注浆；钻孔中无水时，必须及时严密封孔。井筒在流沙层部位时，注浆孔深度应至少小于井壁厚度 200mm。双层井壁支护时，注浆孔应进人外壁 100mm。如必须进行破壁注浆时，需制定专门措施，报上级批准。井壁必须有能承受最大注浆压力的强度，否则不得注浆。八、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件

44、1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元

45、。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后

46、，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

47、(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。九、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上 2 点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤

48、，同行的另一行人被飞石打伤。问题 1库房值班人员的错误行为在哪里?2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照

49、要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进人危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全

50、要求。一十、背景施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的 50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题?1施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：