协议GJS-16-桂林理工大学维修改造工程设计协议书.docx

《协议GJS-16-桂林理工大学维修改造工程设计协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《协议GJS-16-桂林理工大学维修改造工程设计协议书.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、协议编号：GJS-16-（带格式的：底端：1.1厘米桂林理工大学维修改造工程设计协议书发包人：桂林理工大学（以下简称甲方）设计人：桂林理工大学勘察设计研究院（以下简称乙方）工程名称：工程地点：按照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，为明确甲、乙 双方在“XX”维修改造工程设计上双方的权利和义务，促使双方积极创造条件，搞好配合协作, 按期按质按量完成设计任务，经甲乙双方充分协商，一致同意订立本协议。工程内容及要求一、设计工作范围及设计内容：（带格式的：行距：固定值19磅二、设计标准：符合有关国家设计规范及地方有关法规的规定。三、双方责任3.1 发包人责任：3.1.1 发包人

2、按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对 其完整性、正确性和及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。3.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修 改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，发 包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。3.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到, 发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。3.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利 技

3、术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人 转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出 索赔。3.2 设计人责任:3.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合 同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。3.2.2 设计人采用的主要技术标准是：国家及地方现行规范、规程和法规。323设计人按本合同约定的内容、进度向发包人交付区设计完整的资料及文件。3.2.4 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等 技术经济资料。如发生以上情况，发

4、包人有权向设计人索赔。四、违约责任4.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包 人已付定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该 阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。4.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工 程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的 根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金以实际损失为准，如超出设计费, 就以该项目设计费最高限额为止。4.3 由于设计人自身原因，延误了按本合同约

5、定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误 一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。4.4 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应合同约定金额的20%予以发包人赔 偿。五、设计费计算及支付方式5.1 经友好协商，本单位对桂林理工大学设计费予以市场价（工程勘察设计收费标准2012 年修订版）五折优惠,并考虑改造项目1.3的附加难度系数，甲方向乙方支付此维修改造工程设 计费： 元（大写 元整）。5.2 支付方式：本协议签订后3日内一次性支付，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之 二的逾期违约金。六、争议本协议在执行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决，如解决不了，可提交仲裁部 门解决。

6、如需法律仲裁机关仲裁，经双方同意，指定由起诉方人民法院办理。七、其他7.1 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。7.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议 纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，甲方一份，乙方 三份，甲乙双方签字盖章后生效。合同条款履行完毕自动解除。甲方：桂林理工大学委托代理人：电 话：签订日期2016年 月 日乙方：桂林理工大学勘察设计研究院委托代理人：电 话：开户银行：中国银行桂林市建干路分理处银行帐号：开户行：桂林理工大学勘察设计研究院签订日期2016年 月 日