重庆市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测试卷B卷附答案.doc

《重庆市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测试卷B卷附答案.doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、重庆市重庆市 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测试卷务能力检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、吊杆式悬吊装置采用稠密布置的方法安装在演播室顶棚上，适用于面积()以上、顶棚高度大于 7m 的演播室。A.200m2B.800m2C.400m2D.100m2【答案】A2、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包

2、括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B3、通信管道工程中，管道单段长度超过 500 米时宜采用（）。A.水泥管B.硅芯管C.栅格管D.钢管【答案】B4、现代通信网的主体是()。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网【答案】C5、目前世界上兼容制彩色电视制式有 NTSC 制、PA1 制和（）制三种。A.ISDNB.ATSCC.SECAMD.PDTV【答案】C6、下列不属于数字数据网特点的是()。A.传输质量高B.带宽利用率低C.速度快D.网络运行管理简便【答案】B7、水泥管道中并排及上下层管块均应错开()管块长

3、度。A.12B.13C.14D.15【答案】A8、第二代移动通信系统的体制有()。A.AMPSB.CDMAC.TACSD.TD-SCDMA【答案】B9、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为（），机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B10、我国现在“户户通”工程广播电视节目传输采用的规范是()。A.DVB-SB.MPEGC.DTMBD.ABS-S【答案】D11、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆

4、D.骨架式光缆【答案】D12、卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为027s 会产生()。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B13、将交流电转换成直流电的设备是（）。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器（DCDC）D.交流不间断电源（UPS）【答案】A14、在 SDH 网中，分插复用器与再生中继器之间的段落属于()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】A15、在电源系统中，（）是保证不问断供电时必不可少的设备。A.交流不间断电源B.交流供电线路C.燃油发电机组D.低压交流配电屏【答案】C16、综合布线系统中不包括（）。A.配线架B

5、.交换设备C.电器保护设备D.传输介质【答案】B17、移动交换子系统设备性能指标测试不包括（）。A.接通率测试B.非话业务统计C.局间中继测试D.同步检验【答案】B18、远程医疗、自动驾驶等远程精确控制类应用要求网络时延缩短到()。A.1msB.10msC.50msD.100ms【答案】A19、光缆吹放速度宜控制在()mmin 之间。A.2050B.6090C.100120D.130150【答案】B20、关于通信网的说法，正确的是（）。A.网状网主要用于计算机网B.星形网用于可靠性要求高的场合C.总线型网主要用于干线通信网D.环形网不方便扩容【答案】D21、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖

6、权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A22、直流工作接地的主要作用是()。A.避免三相负载不平衡B.保证直流电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备【答案】B23、一颗大容量的卫星可以转播()套数字电视节目。A.50100B.100500C.500800D.8001000【答案】B24、关于蓄电池内容说法错误的是()。A.电池的内阻越小，蓄电池的容量越大B.若想缩短充电时间，充电电流必须加大，反之，充电电流可减少C.浮充充电指的是整流设备与蓄电池串联的工作方式D.充电终期应采用较小的电流是有益的【答案】C25、阀控式密封铅酸蓄电池在使用前，若低于 2.13v

7、或储存期达 3-6 个月，应运用（）进行充电。A.浮充充电B.均衡充电C.电压降法D.恒压限流【答案】D26、PTN 网络发生故障时，执行保护和回复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D27、在人(手)孔内作业时，首要应防止()。A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】C28、下列不属于交换节点设备的是（）A.电话交换机B.分组交换机C.路由器D.用户小交换机【答案】D29、超五类双绞电缆与普通五类双绞电缆相比，具有()的特点。A.最大衰减小，近端串音衰减大B.最大衰减小，近端串音衰减小C.最大衰减大，近端串音衰减小D.最大衰减大，近端串音衰减大【答案】A30、通信建设工

8、程安全生产操作规范要求，焊接时，乙炔瓶()m 内严禁存放易燃、易爆物质。A.2B.3C.5D.8【答案】C31、支撑网是现代电信网运行的支撑系统，不包括（）。A.交换网B.信令网C.同步网D.管理网【答案】A32、同 X25 分组交换技术相比，帧中继技术的特点是()。A.网络资源利用率高B.组网功能强，兼容性好C.传输速率快，费用低廉D.以上全是【答案】D33、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】A34、功率因数是属于下列（）哪种设备的参数。A.交流配电屏B.直流变换器C.逆变器D.开

9、关整流【答案】D35、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()，原则上应统一维护。A.国家、行业通信工程建设强制标准B.国家、行业通信工程建设标准C.通信工程建设地方规定D.通信工程建设地方标准【答案】A36、按网络拓扑结构划分，计算机网络结构可分为()。A.星形、环形B.总线型C.网形、树形D.以上均是【答案】D37、演播室灯光施工中调光系统的调试的最后一步是打开所有负载的()并保持 152h，检测电源电压的波动情况，电力电缆的电流和温度，空气开关的表面温度，调光柜的运行情况及散热系统，直至调光系统所有设备全部正常工作。A.5560B.6585C.9095D.100【答案】B38、在中

10、国 PTN 基本上采用()技术。A.xDSLB.T-MPLSC.PBB-TED.WiFi【答案】B39、功率因数、效率和噪声是（）的指标。A.交流配电设备B.直流配电设备C.直流变换设备D.开关整流设备【答案】D40、建设项目整体竣工验收意见书，必须经验收委员会（）以上的成员同意方可通过验收。A.1/3B.1/4C.2/3D.3/4【答案】C41、关于移动交换子系统说法不正确的是()。A.MSC 是 NSS 的核心部件B.VlR 是用来存储来访用户信息，一个 VlR 为一个 MSC 控制区服务C.HLR 是用来存储本地用户信息的数据库，一个 HLR 能够控制若干个移动交换区域D.AUC般与 H

11、LR 处于同一位置【答案】D42、目前 CCD(电荷耦合器件)彩色摄像机降低了对照度的要求，镜头光圈在()位置，照度 2000lx，电视演播室灯光配置应保持在摄像机的最佳照度，取 10001500lx 比较合适。A.F3.5B.F4C.F5.5D.F6.5【答案】C43、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是()。A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争 l 生报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位【答案】C44、下列不属于交换节点设备的是（）A.电话交换机

12、B.分组交换机C.路由器D.用户小交换机【答案】D45、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器（DC/DC）【答案】B46、布放电缆时，转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应至少大于()。A.电缆直径的 3 倍B.电缆直径的 5 倍C.电缆直径的 10 倍D.电缆直径的 20 倍【答案】C47、设备加电的正确顺序是（）A.机架总保险、告警保险、列保险B.机架告警保险、总保险、列保险C.列保险、机架总保险、告警保险D.列保险、机架告警保险、总保险【答案】D48、调频广播发射机频率范围为()。A.526.51605.5kHzB.48.584MHz

13、C.87108MHzD.167223MHz【答案】C49、数字同步网传送定时基准信号不应选择的传输介质是（）。A.卫星电路B.地下光缆C.数字微波D.架空光缆【答案】A50、由 380220V、50Hz 的交流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为额定值的()。A.10B.5C.-10+5D.-10+15【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列（）是光纤传输特性。A.误码B.抖动C.损耗D.色散E.信噪比【答案】CD2、根据（）可以判断蓄电池充电是否完成。A.充电电流B.充电终了电压C.蓄电池接受所需要的容量D.蓄电池内阻E.电解液比重【答案】BC3、广播电视发射

14、机正向一大三高三化方向发展，其中三化指的是（）。A.固态化B.数字化C.微波化D.小型化E.自动化【答案】AB4、广播电视防火要求为一类建筑物的有()。A.中央级、省级和计划单列市的广播电视中心、传输网络中心B.建筑高度50m 的广播电视中心、传输网络中心C.广播电视地球站D.中央级发射台E.塔下建筑高度50m【答案】ABCD5、关于接地装置安装的说法，错误的是()。A.新建局站的接地应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面不应小于 0.7mC.接地引入线的长度不宜超过 40mD.在地下采用裸铝导体作为接地引入线E.接地汇集装置的安装位置应符合设计规定【答案】CD6、通信建设工程项目负责人安

15、全生产管理责任（）。A.项目安全生产标准化B.排查处理施工现场安全事故隐患C.配置专职安全生产管理人员D.监控危险性较大的分部分项工程E.定期考核分包企业安全生产的【答案】D7、光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC8、在通信网中，基本的拓扑结构有()。A.网状网B.总线型网C.星形网D.复线型网E.环形网【答案】ABC9、通信工程施工现场应设置明显的安全警示标识的部位有（）。A.临时用电设施B.施工起重机械C.人井口D.铁塔底部E.杆路下方【答案】ABCD10、卫星通信线路由()组成。A.发端地球站

16、B.卫星转发器C.微波站D.上行传播路径E.下行传播路径【答案】ABD11、通信局采用的供电方式主要有()等。A.集中供电方式B.混合供电方式C.直流集中,交流分散供电方式D.直流分散,交流集中供电方式E.一体化供电方式【答案】AB12、用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC13、在光纤传输系统中,直接影响传输距离的因素有（）。A.设备发光功率B.光纤衰减系数C.设备中心频率D.设备输入抖动容限E.设备接收灵敏度【答案】AB14、敷设电源线的基本要求包括（）。A.电源线必须采用整段线料，中间无接头B.馈电采用铜（铝）

17、排敷设时，铜（铝）排应平直，看不出有明显不平或锤痕C.电源线正极应为蓝色标志，负极应为红色标志，保护地应为黄色标志D.铜鼻子的规格必须与铜芯电源线规格一致E.电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，电缆接线端子（或端头）采用绝缘材料包裹严实【答案】ABD15、第三代移动通信系统标准有()。A.GSMB.CDMAC.WCDMAD.CDMA2000E.TD-SCDMA【答案】CD16、对光纤放大器（OA）测试所使用的主要测试仪表有（）。A.光谱分析仪B.多波长计C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】AD17、通信管道是由()组成。A.基础B.管材C.线缆D.人孔E.包封【答案】ABD18、电波

18、传播衰落的主要原因是由大气与地面效应引起的，从衰落发生的物理原因看，可分为()。A.闪烁衰落B.干涉衰落C.单径衰落D.多径衰落E.波导型衰落【答案】AD19、下列关于 OTN 的描述，说法正确的是（）。A.只能管理一个波长B.可以同时管理多个波长C.可以保持与现有 SDH 网络的兼容性D.以 DWDM 与光通道技术为核心E.基于时分复用技术【答案】BCD20、下面关于 GPS 天线安装要求正确的有（）。A.上方 60范围内（至少南向 45）应无建筑物遮挡B.离周围尺寸大于 200mm 的金属物体的水平距离不宜小于 2500mmC.天线应垂直安装D.垂直度各向偏差应不超过 1E.在垂直方向与基

19、站天线距离没有限制【答案】CD大题（共大题（共 1010 题）题）一、1背景某项目经理部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括 39 个基站的安装及调测工作，工程工期要求 60 天，保修期 1 年。项目经理部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目经理部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目经理部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完

20、最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2问题(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理。项目经理部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工

21、作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求。【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极

22、配合。项目经理部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进入试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择得错误，竣工验收后应在验收后 15

23、天内备案；备案的单位选择得错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。二、背景资料某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分

24、施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。1.根据工程特点，该施工单位应对哪些工序加以重点控制?2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么内容?P2123.识别本工程的环境因素。4.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1.（本小题 5 分）（1）管道基础；（2）塑料管铺设；（3）回

25、填土方、夯填；（4）入孔内井壁抹灰；（5）管道试通；（6）管道沟槽的支护或放坡。（答出1 项 1 分）2.（本小题 5 分）（1）安全措施；（2）关键工序和质量控制点；（3）施工工艺；（4）质量通病预防及注意事项；（5）施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。（各 1 分）3.（本小题 5 分）P295 本工程环境因素三、1背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而

26、且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答

27、案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降

28、低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。四、某施工企业与建设单位签订了开挖 80km 直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为 60000 延米，假设综合施工费用为 10 元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为 500 元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为 30 天，7 月 1 日开工，7 月 30 日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工 5 天，造成人员窝工 25 个工日。事件二：施工中路由发生改

29、变，于 7 月 7 日停工，配合进行路由复查，配合用工为 40 工日。事件三：7 月17 日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟 6000 延米。事件四：7 月 20 日至 28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工 60 个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价 50 元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的 50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的 50%（含管理费），请计算 7 月 30 日开工前整个项目的 BCWS、BCWP、ACWP，并计算 CV、SV。5.开挖光缆

30、沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期 10 天；事件三变更增加的工期 6000/（60000/30）=3 天；事件四可索赔工期 9 天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22 天 3.事件二可索赔费用：人工费 40 工日50 元/工日

31、（1+50%）=3000 元机械费 500 元/台班10 天=5000 元事件三设计变更增加的施工费：6000 延米10 元/延米=60000元五、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：【

32、答案】六、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电

33、杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单

34、位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现

35、场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地

36、面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理

37、总结报告等。七、1背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程

38、中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果

39、合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2

40、)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理

41、工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。八、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工

42、程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3

43、.光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：衰减系数；传输长度；通道总衰减；后向散射曲线；偏振模色散（PMD）；光缆对地绝缘；接头衰耗。九、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装

44、和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：?事件 1：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件 2：项目经理到 A 现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带，工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件 3：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件 4：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。【问题】?1建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验?并说明理由。2指出 A 现场

45、的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3对事件 3 中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系?5简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。6架设馈线包含的内容有哪些?【答案】1建设单位提供的材料也需要检验。理由：按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。2可能引发的安全事故有：(1)赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤；(2)不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡；(3)随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。3项目经理的做法是错误的。理由：六级以上风力

46、情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。4质量监督站的做法是正确的。理由：质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。5馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房。工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的 20 倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿 1020cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。6架设馈线包括：埋设馈线杆、制作馈线、安装馈线和连接下引线。一十、总承包一级资质的 A 公司，承担了 500 个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期

47、20d，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的 B 公司，100 个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的 C 公司。施工过程如下：1省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2某天，小雨，A 公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护工具”后离开，收工阶段，2 人下塔时滑落，导致 1死，1 重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况、施工救援情况、施工造成的人员伤亡和直接经济损失、事故责任认定、事故防范和整改措施

48、。3监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。【问题】1A 公司的分包行为是否合法说明理由。2事件 1 中，项目经理做法是否妥当说明理由。3指出事件 2 相关人员违规之处。4判定事故等级，补充事故调查报告还应包含的内容。【答案】1根据相关规定，建筑装饰专业承包三级资质可承担单项合同额不高于 300 万的建筑装饰装修工程，所以 A 公司将机房装修(经建设单位同意)分包给 B 公司(三级资质)是否合法关键在合同额是否在 300 万以内，若合同额小于 300 万，则合法，反之则不合法。而 A 公司将 100 个郊区基站分包给 C 公司(只具

49、有通信用户管线资质)是不合法的，因为其资质不能从事基站设备安装等工作，这类工作应由具备电信工程专业承包资质或通信信息网络系统集成资质的企业，在其资质允许承包工程范围内分包。2项目经理做法不妥当，因为省通管局质监人员到现场检查施工质量，是其法定职责和权力，监督主要内容包括参与工程建设各方主体(包括监理单位)的质量行为以及执行强制性标准的情况，施工单位应积极配合其检查工作。3相关人员违规之处：(1)项目部在雨天进行铁塔上的施工作业(易出现滑倒、漏电事故)；(2)高空作业人员应持证上岗，作业时应佩戴工作帽、工作带，穿工作服、工作鞋。而此处工作人员穿拖鞋在塔上作业严重违规；(3)高空作业应划定工作禁区，塔下无关人员严禁进行工作禁区，必须进入的工作人员应注意安全，佩戴好安全帽等安全保护设备。而此处塔下工作人员未戴安全帽；(4)对于铁塔类高空作业，应属于存在事故隐患和容易发生安全事故处，专职安全员应亲临施工现场进行指挥、监督。而此处未见安全员；(5)项目经理发现了安全隐患未采取行动立即制止，只是叮嘱队长；项目部对安全隐患跟踪检查存在问题。4由于造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤的事故属于一般安全事故，所以一死一重伤事故等级应属于一般安全事故。事故调查报告还应包括：(1)事故发生经过；(2)事故发生的原因和事故性质；(3)对事故责任者的处理建议。