工程项目项目合同管理规定.docx

《工程项目项目合同管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目项目合同管理规定.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、、修中国能源公司标准版本号：A/0Q. SINOMEC项目合同管理规定QB/NY AS10009-20161目的本标准规定了工程项目合同的签订、发送、履行、归档、借阅等管理要求，以确保公司合同的规范 管理和履行。2适用范围本标准适用于城乡规划、工程设计、工业品（包括但不限于机电设备材料）采购、工程总承包、施工 分包、项目管理服务等与本公司主营业务相关合同的管理。因业务需要，与相关方签订的技术服务、技 术咨询、技术转让、技术协作等技术合同的管理，可参照执行。3引用文件建市2011 139号 关于印发建设项目工程总承包合同示范文本（试行）的通知GF-2011-0216住建部.工商总局-建设项目工程

2、总承包合同示范文本建市201356号住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知GF-2013-0201建设工程施工合同（示范文本）建市2015M4号住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知GF-2015-0209建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）GF-2015-0210建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）科技部国科发政字2001 244号科学技术部关于印发技术合同示范文本的通知工商市字2（）00216号关于重新发布工业品买卖合同等合同示范文本的通知GF-2000-0101工业品买卖合同法定代表人授权委托代理人（法人委托代理人）4.1 凡对外签

3、订的各类合同，必须有法定代表人或法人委托代理人签字或盖章。4.2 合同文本的签订代表由法定代表人授权的委托代理人担任，称为合同工程师。4.3 法人委托代理人的人选，由公司经营中心或海外项目部会同有关部门协商推荐，经主管经理审查、 公司经理（法定代表人）批准和办证单位进行业务考核或认定后，由法律顾问室统一办理法人委托代理 人授权委托证书。4.4 法人委托代理人必须在取得授权委托证书后，并根据授权权限和授权范I制进行工作，无证或超越 范围和权限者所签订的合同视为无效合同。4.5 由于工作需要可以办理单项一次性法人授权委托证书。4.6 除重大工程建设总承包项R合同和国家重点大型工程建设项R设计合同由

4、法定代表人（公司经理） 签署外，其他合同均可按授权范围与授权权限的法人委托代理人签署，具体详见附录A。5 项目合同管理项目合同管理包括项目合同签订阶段和项目合同履行阶段的管理。5.1 项目合同的签订工程设计（包括项目设计分包）、工程承包项目及技术服务类项目合同的签订（1）对外签订工程项目合同的业务归口部门是公司经营中心；（2）经营中心或海外项目部根据项目情况负责组织有关部门和专业室的专业人员参加合同的洽谈、 起草和签订工作。其中合同中有关技术条款（包括技术要求、设计原则、设计保证值、资料提供目录及 进度等）或技术附件由项目负责人（或指定人）负责组织起草；（3）合同中的有关商务条款（包括合同条款

5、、费用计算、定价、支付方式、支付分期及商务赔偿 等）由经营中心或海外项H部负责起草。经营中心或海外项目部根据客户要求及各方面的意见编制合同 草案。5. 1.2 项目合同签订通用规定（1）对外签订的项目合同，必须采用书面形式。通过信函、传真等书面形式就合同的主要条款达 成的协议，可以视为书面合同（草案），但必须在事后补办正式书面合同。（2）在项目合同签订之前，必要时双方应出示法定代表人证书或法定代表人授权委托证书，以及 工商行政管理部门颁发的营业执照副本、银行资信证明或提供担保书，担保者必须是能够承担相应的经 济责任、具有法人资格的经济实体。（3）工程设计、工程承包合同以及技术服务类等合同或协议

6、在签订前必须按08AQS307项目要求 评审规定进行评审。5. 1.3工程项目合同的签署（1）对合同双方协商一致和都确认的合同文本，按双方法定代表人或法人委托代理人的授权范围 和权限签署。（2）工程项目合同一般情况下由项目经理或项目设计经理或项目负责人、合同工程师和经营中心 或海外项目部主任签署，重大的、复杂的项目由公司经理或主管副经理签署。（3）所有项目合同都在合同形成过程中经评审（会议评审或书面评审）使客户的各项要求达成一 致意见后，各级签署人方能签字。（4）经签署后的合同一律加盖公司统一编号的合同专用章。（5）使用单位的行政公章或其他公章均为无效合同。（6）如果合同双方都认为有必要进行公

7、证或鉴证时，可履行公证或鉴证手续。（7）工程项目以外的技术转让、技术服务等合同的签订，应符合以下规定：公司向客户转让技术的技术转让、技术服务合同，由经营中心或海外项目部组织签订。签署人一般 为法人委托代理人和该项目技术联系人.内部审查应有主体专业室、企业管理部（软件销售及服务）（专 利或专有技术）、经营中心或海外项目部签署意见，由主管经理或其委托人审查批准。(X X X X ) (XXXX) (XXXX) (XXXX) (XXXX) (XXXX) (XXXX) (XXXX) (XXXX) (XXXX) (XXXX)X能经设字第XX号 X能经技字第XX号 X能经咨字第XX号 X能经让字第XX号

8、X能经协字第XX号 X能经采字第XX号 X能经承字第XX号 X能经分字第XX号 X能经施字第XX号 X能经调字第XX号 X能经物字第XX号5. 1. 4合同编号（1）工程设计合同：（2）技术服务合同：（3）技术咨询合同：（4）技术转让合同：（5）技术协作合同（协议）：（6）设备或主材的分包采购（7）总承包项目合同：（8）工程设计分包合同：（9）工程施工分包合同（10）工程调试分包合同（11）运输、保管和仓储（12）其它编号示例：（2015） x能经设字第05号公历年份数h -I12 当年度合同流水编号委托单位名称第一个字11 设计合同（技术服务为“技”字,咨询合同为“咨”字，其余类推）本公司名

9、称的第一个字1 1经若中心或海外项目部主办的经济合同5. 1. 5合同格式为规范合同各方当事人的市场行为，维护合同各方当事人的合法权益，合同文本应采用国家现行有 效的合同示范文本。个别条款可根据工程或技术服务的特点，经双方协商认可后作相应修订和补充。通 常本企业主营业务合同格式主要以下几种类型，并应符合以下相关规定：（1）工程项目设计合同格式工程设计合同格式应符合以下规定：1）为维护工程设计合同当事人的合法权益，合同格式应参照使用现行有效的工程设计合同示范文 本。建设工程设计合同示范文本包括“房屋建筑工程”和“专业建设工程”两种类型（具体为GF-2015-0209 和GF-2015-0210）

10、。2）合同格式文本应包括“合同协议书”、“通用合同条款”和“专用合同条款”三个部分。3）合同协议书应约定合同当事人基本的合同权利和义务。4）通用合同条款应明确规定，合同当事人根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合 同法等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款既应考虑现行法律法规对工程建设的有关要求，也应考虑工程设计管理的特殊需要。5）专用合同条款应对通用合同条款原则性约定的进行细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。 合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进 行修改补充。在使用专用合

11、同条款时，应注意以下事项：A.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；B.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设T.程的特殊要求，避免直接修改通 用合同条款；c.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补 充、修改或另行约定：如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划。（2）技术转让、技术服务和设计前期工作等合同可参照科学技术部印发技术合同示范文本合同格式执行。（3）机电设备和主要工程材料的工业产品采购合同格式采购合同格式应符合以下规定：1）合同条款应包括标的、数量、价款及交（提）货时间、质量标准、出卖人对质量负

12、责的条件及期限、包装标准、包装物的供应与回收、随机的必备品、配件、工具数量及供应办 法、合理损耗标准及计算方法、标的物所有权、交（提）货方式、地点、运输方式及到 达站（港）和费用负担、检验标准、方法、地点及期限、成套设备的安装与调试、结算方式、 时间及地点、本合同解除的条件、违约责任、合同争议的解决方式等主要条款；2）在签订合同时凡有商标、牌号的产品，应准确地写在示范文本牌号、商标位置内。3）工业产品标的有关生产厂家，代表着一定的生产技术条件和水平，是确定产品质量的一个重要 方面。在签订合同时应注明生产厂家。4）工业产品标的“质量标准”应满足需要的适用性、安全性、可用性、可靠性、维修性、经济性

13、 和环境等所具有的特征和特性的总和。签订本条款时，应注意以下几个问题：A.如果合同标的物有特别用途，由于用途不一，质量标准和要求也不同。为避免发生纠纷，应写 明用途，如食用、饮用、药用等；B.对成套产品合同中应明确附件的质量要求；C.按样品订货时，合同中应对样品的质量标准要做出明确的说明，也可以封存样品；D.实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽样方法和比例。5）工业产品标的随机的必备品、配件、工具数量及供应办法，应明确规定成套供应的范围。 如对于机电设备，除了应对主机的数量有规定以外，必要时还应约定随主机的必备品、辅机、附件、配 套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等最好

14、附一个清单予以列明。6）工业产品标的检验标准、方法、地点及期限，应明确检验标准、检验方法、检验地方和检 验期限。7）工业产品标的成套设备的安装与调试，由于成套设备的技术因素和工艺因素，成套设备买 卖合同应对成套设备的安装与调试作出明确约定。（4）建设项目工程总承包合同格式工程总承包合同格式应符合以下规定：1）合同应包括“合同协议书”、“通用条款”、“专用条款”三个部分。2）在“第一部分 合同协议书”中应至少包括：工程概况、工程主要生产技术（或建筑设计方案） 来源、主要工期、工程质量标准、合同价格和付款货币、定义与解释等主要内容。3）在“第二部分通用条款”中应至少包括：A. 一般规定（定义与解释

15、、合同文件、适用法律、适用于本工程的标准规范、保密事项等）；B.发包人（发包人的主要权利和义务、发包人代表、监理人、安全保证、保安责任等）；C.承包人（承包人的主要权利和义务、项目经理、工程质量保证、安全保证、职业健康和环境保护 保证、进度保证、现场保安、分包等）；D.进度计划、延误和暂停；E.技术与设计（生产工艺技术、建筑设计方案、设计、设计阶段审查等）；F.工程物资（发包人提供的工程物资、承包人提供的工程物资、检验、进口工程物资的采购/报关/ 清关和商检、运输与超限物资运输、重新订货及后果、工程物资保管与剩余等）；G.施工（发包人的义务、承包人的义务、施工技术方法、人力和机具资源、质量与检

16、验、隐蔽工程 和中间验收、对施工质量结果的争议、职业健康安全与环境保护、事故处理等）；H.竣工试验（承包人的义务、发包人的义务、竣工试验的检验和验收、竣工试验的安全和检查、重 新试验和验收、未能通过竣工试验、竣工试验结果的争议等）；I.工程接收（接收证书、接收工程的责任、未能接收工程等）；J.竣工后试验（发包人的义务、承包人的责任和义务、竣工后试验程序、竣工后试验及试运行考核、 重新进行竣工后试验、未能通过考核、竣工后试验及考核验收证书、丧失了生产价值和使用价值等）；K.质量保修责任（质量保修责任书、缺陷责任保修金）；L.工程竣工验收（竣工验收报告及完整的竣工资料、竣工验收）：等条款）；M.变

17、更和合同价格调整；N.合同总价和付款；0.其它。4） “第三部分专用条款”专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改 或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相 应的专用合同条款进行修改补充。（5）建设工程施工合同建设工程施工合同工程总承包合同格式应符合以下规定：1）合同应包括“合同协议书”、“通用条款”、“专用条款”三个部分。2）合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形 式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同 权利义务。3）通用合

18、同条款是合同当事人根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法等法 律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。具体条款 分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材 料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷 责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。4）专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合 同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行 修改补充。5）在使用专用

19、合同条款时，应注意以下事项：A.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；B.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通 用合同条款；C.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、 补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划。（6）工程调试和现场物资保管等合同工程调试和现场物资保管等合同，可结合工程实际并采照同类型合同格式。5. 1. 6合同份数除客户特殊要求外，工程设计、工程设计分包等项目合同正本4份，甲乙方各执2份，副本6份，甲 乙方各执3份。工程总承包合同正本4份，

20、副本12份。技术服务、技术转让、技术咨询类合同正本4份，甲乙方各执2份，副木4份，甲乙方各执2份。5. 1.7合同文件的归档工程设计、工程承包等工程项目合同的正本由经营中心或海外项目部归档保管。所有项目合同归档 时应检杳合同文件资料是否齐全，应包括合同底稿、合同评审表及评审记录、合同正文及其附件、已签 项目合同通知书（格式见附录B）、合同文件发送记录以及与合同签订相关的其他资料。5.2项目合同的履行合同文件内部发送合同生效后，应及时按下表发送各有关单位：表1门和单位合同类别经营管理 中心项目（或设计）经理 （或前期工作负责人） 或指定人财务管理 中心基建管理 中心招标中心主体 专业室其 它工程

21、设计合同正本2份副本1份副本1份技术服务、技术咨询合同正本2份副本1份副本1份前期工作合同正本2份副本1份副本1份技术协作合同（协议）正木2份副本1份副本1份副本1份工程总承包合同正本2份副本1份副本1份副本1份副本1份工程设计分包合同正本2份副本1份副本1份工程施工合同正本2份副本1份副本1份副本1份副本1份注：】、经营中心或海外项目部正本2份，其中1份经营中心或海外项目部存档，1份为合同终结后送档案馆 存档，其他单位为合同副本或复印件。2、总承包项目合同应增加发送项目经理、控制经理各1份副本或第印件。3、工程项目合同”已签项目合同通知书”发送下列部门：建筑规划事业部、主体专业室各1份。5.

22、 2.2 项目合同的履行2. 2. 1项目合同一经签订就具有法律效力，由项目经理或项目设计经理或指定的项目负责人负责组 织履行合同中我方应履行的各项条款，完成我方规定承担的责任和义务。5. 2. 2. 2合同工程师是公司在该项目合同方面的代表。在合同签订阶段，负责组织洽谈、起草、评审 合同等；在合同执行阶段，负责检查合同执行情况、组织（会同项目经理或项目设计经理或项目负责人、 费用控制人员或概算工程师和财会人员）合同结算和催收、参与合同纠纷的处理等。6. 2. 2. 3经营中心或海外项目部和建筑规划事业部应指定专人定期或不定期检查合同执行情况，发现 问题应及时向经营中心或海外项目部和建筑规划事

23、业部主任反映，及时协调解决，如发现有不能履约（或 潜在的）重大问题，还应向主管副经理报告。7. 2. 2. 4在合同履行过程中，客户提出委托变更条件等情况时，须按项目合同过程评审程序有关 规定进行合同变更评审。与客户达成的补充协议或条款，经评审后由经营中心或海外项目部合同工程师 负责通知有关部门。合同变更及补充协议或条款连同评审记录应在经营中心或海外项目部归档保存。8. 2. 2. 5合同工程师每月应按附录C组织填报“合同跟踪月报表”，报经营中心或海外项目部主任，必 要时报公司主管副经理。5.3 项目合同纠纷的处理3.1 一旦发生合同纠纷或需中止合同，合同工程师应及时向经营中心或海外项目部主任

24、报告，尽可 能与对方协商解决，如果协商不成，由经营中心或海外项目部和公司的法律顾问（必要时可外聘社会法 律顾问）出面调解。5. 3.2确需申请仲裁或提起诉讼解决的合同纠纷，要报请主管副经理或公司经理批准，经营中心或海 外项目部指派专人与法律顾问及有关部门人员共同参加仲裁或诉讼活动全过程，并提供以下材料的原件 或复印件。a）项目合同文本及附件，与合同有关的信函、书证、传真、图表、记录和音像资料等；b）有关违约的证据材料；c）其他与处理合同纠纷有关的资料。6. 3.3项目合同纠纷经协商达成一致意见时，应订立书面协议，由双方专门授权的代表签字并加盖双 方合同专用章。7. 3.4有关处理合同纠纷的文书

25、，例如协议书、调解书、仲裁议定书、判决书等在签字盖章生效后， 应复制若干份，送交与此有关的部门收存。8. 3.5合同纠纷处理文书，在规定时限届满尚未执行或尚未执行完毕的，经营中心或海外项目部应立 即报告主管副经理，及时采取相应措施。5.4 合同文件的借阅和归档5. 4. 1本公司对外签订的合同，均属公司经营秘密，直接关系公司经济利益，必须妥善保管。5.4.2 确因工作需要查阅合同及有关资料文件者，须经营中心或海外项目部主任同意。借阅合同文本 或有关资料时，一律办理借阅手续。一般情况下，只借阅合同副本或复印件。5.4.3 与合同无关人员，不得查阅合同和与合同有关的资料文件。5.4.4 凡借阅合同

26、或相关资料，必须保守秘密，不得将合同内容泄露给无关人员，更不能向外单位人 员泄露，以维护公司的经济利益。5. 4. 5合同文本所规定的责任义务履行完毕并已结清全部费用后，由经营中心或海外项目部合同管理 人员负责整理后交档案馆保存。6附录附录A项目合同签署范围表附录B已签项目合同通知书附录C合同跟踪月报表本办法由基建管理中心负责起草并负责解释。本办法主要起草人：王钦纲审核人：李春森批准人：段玉林本办法于二0一六年三月第一次批准发布并正式实施。附录A项目合同签署范围表项目类别工程设计、工程总承包、设计前期及技术服务类合同设计分 承包合同合同类别及规模工程设计工程投资额 （万元）300002 500

27、0, 30000500010000010000 10000技术咨询、技术服务类 合同价款 （万元）3300（监理类N100） 300, J 50（监理类 100, N50） 50其它类合同签署范围法定代表人或法人 委托代理人 （按授权范围和权限）经理或 主管副经理经营中心 或海外项目部主任经营中心 或海外项目部主任主管副经理或 经营中心 或海外项目部 主任合同工程师经营中心或 海外项目部主任、 授权的合同工程师授权的合同工程师授权的合同工程师授权的合同工程 师项目联系人项目设计经理 或项目负责人、 项目经理项目设计经理 或项目负责人、 项目经理项目设计经理 或项目负贡人项目设计经理 或项目负贡

28、人附录B已签项目合同通知书L中国能源已签项目合同通知书QB/NY AS10010/BG-01-A第1页共1页编 号营销经理项目名称用户联系人建设单位地 址合同编号签约H期项目投资任务性质务容要 任内摘工程进度和 质量要求合同收费计算通知发送至相关部室口建筑规划事业部 口基建管理中心 口物资管理部 口控制管理部 口施工管理部 HSE 部财务部 口企业管理部 口相关分管领导签收（签名.日期）:注：1、任务性质栏分别用项目建议书、（预）可研报告、总体设计、工程设计、设计采购、总承包等表述。2、项目投资栏内（预）可研报告、总体设计用总投资、工程设计、设计采购用工程投资、总承包用建设投资。3、本表用于QB/NY AS10010-2016,由经营中心或海外项目部提供。附录c合同跟踪情况表. 中国潴源 SINOMEC合同跟踪月报表（月）琳号 QB/NY ASIOOIO/BG 02-A第页 共页序号合同编号单位和项目名称项口阶段工程投资 （万元）合同价（万元）合同结V价（万元）付款荒况 （万元）己忖款 （万元）欠款（万元）项口进度情况备注合同工程师I经营中心或海外项目部E任: