电梯安装施工项目防疫措施方案简短(四篇).docx

《电梯安装施工项目防疫措施方案简短(四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电梯安装施工项目防疫措施方案简短(四篇).docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 电梯安装施工项目防疫措施方案简短(四篇) 乙方: (以下简称乙方) 甲乙双方依据中华人民共和国经济合同法公平互利、协商全都、诚恳信用的原则，以友好协商共同签订本合同，本合同经双方签字盖章即生效，双方应共同严格履行以下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称：水岸新城 2、工程地点：湖北荆门 二、工程内容 1、乙方按甲方签字确认的电、扶梯图纸的工作范围完成该工程设备的制造、安装及调试。 2、电、扶梯电源：甲方将进线电源送至电源的掌握箱内，乙方负责电源掌握箱至设备段的电源的材料及安装、连接。 3、本合同不含土建、建筑装饰及强电施工等方面的工作内容。 三、工程工期 1、工期为 个日历天，以不影响甲方

2、工程期为准。 2、在履约过程中，由于人力不行抗拒的缘由造成的工期延误，经甲乙双方签字认可顺延工期。 3、如因工程设计变更、施工范围变化影响工期的，则工期顺延。 四、承包方式及工程造价 单位：人民币 万元 1、本工程属于交钥匙工程。 2、双方认定，工程承包总价为人民币壹仟壹佰贰拾万元整(￥1120万元整)。其中设备款为：人民币柒佰陆拾万元整(￥760万元整)， 安装款为： 叁佰陆拾万元整(￥360万元整)。总价款包含设备款、工程安装维保款、运输款、及技监局的验收费用，但不包含总承包单位向乙方收取的施工协作费。 3、双台电梯必需为并联电梯(联动电梯)。 五、合同款支付： 1、合同签订后一周内，甲方

3、支付合同总价的 5 %预付款(￥56万元整)给乙方作为设备定金; 2、乙方电、扶梯制造完毕前通知甲方，甲方收到正式通知后一周内支付合同总价的 80%(￥ 896万元整)付给乙方，款到后甲方45日内发货; 3、乙方全部电梯经当地特种设备监视检验部门验收合格后一周内，甲方扣除质保金后一次性付清剩余款项给乙方。 4、预留质保金10万元，质保期(壹年)满后7日内支付给乙方。 六、包装物材料和费用 仅限乙方标准包装(免费)，特别要求除外 七、土建工程与生产周期的商定 1、乙方在本合同签订3日内供应电、扶梯土建总体布置图给甲方，以便甲方施工用。 2、乙方在收到甲方定金和甲方确认的电、扶梯土建总体布置图后，

4、乙方组织正式生产。 3、甲方在乙方电、扶梯发货前必需保证电、扶梯土建适于设备安装条件。 4、货到现场后，甲方负责安排好电梯设备库房。由乙方负责卸车和保管，卸车费和保管费由乙方担当。若货到工地由于甲方缘由导致产品不能安装，乙方卸货后甲方需做好安全防护措施，妥当保管。 5、乙方在对电、扶梯井道、厅门、底坑和机房等作初步勘测后，发觉不符合电梯安装条件的，甲方须协作乙方所供应的图纸进展整改。 6、因不行抗力的自然灾难而被迫停工时，施工期顺延。 八、产品质量保证 1、乙方保证所供应的产品均为全新未使用过的且符合本合同商定的技术规格。从安装完毕验收合格起12个月内或乙方发货之日起18个月，以优先到期为准是

5、有效的产品质量保证。(严格根据国家标准执行)。 2、甲方收到乙方安装验收移交的合格产品后，必需妥当保管和按标准操作，因甲方使用和保管不当而损坏的，由甲方担当保管和使用不当所发生的质量责任。 3、乙方产品在质保期内消失产品质量问题，由乙方负责免费修理和更换零部件。如因甲方使用不当或人为缘由而造成电、扶梯设备损坏，乙方可免费修理，损坏局部的零部件材料费由甲方担当。 九、运输费 乙方担当设备从生产工厂至本合同电、扶梯安装现场的运输保险和装卸费用。 十、安装责任 1、乙方负责自经当地特种设备监视检验部门验收合格之日起12个月或甲方发运后18个月，以先到期为准，严格根据国家标准进展产品质保。若乙方发出报

6、检通知后一周内，由于甲方缘由不能报检的，一个月以后乙方将直接进入正常维护保养期。 2、本合同电、扶梯设备非乙方直接安装的，则乙方不负责维护保养工作，也不担当相关费用，更不担当因非乙方安装调试而引起的质量事故等责任。 3、免费维护保养期间，未经乙方同意，而有第三方介入修理保养的，乙方将自动完毕免费维护保养工作，不再另行书面通知。 十一、验收单位及费用 1、甲乙双方均认定当地特种设备监视检验部门为本电、扶梯的验收单位。乙方安装工作完毕后由甲方协作乙方报检，经当地特种设备监视检验部门验收电、扶梯的一切费用由乙方担当。 2、电、扶梯产品未经当地特种设备监视检验部门验收合格且乙方未正式移交时，依据法律的

7、规定，甲方不行擅自使用电梯设备，否则由此产生的一切后果由甲方自行担当。 3、甲乙双方必需协作当地特种设备监视检验部门验收并签字确认。 十二、土建工程与售前效劳 电、扶梯底坑、井道、厅门和机房的预留预埋由甲方负责并担当费用，若甲方需要指导时乙方免费供应相应询问效劳。 十三、安装完毕验收合格后电梯移交 电、扶梯经当地特种设备监视检验部门验收合格，并收到本合同商定的全部款项后7日内，乙方将单据、凭证、技术资料和证明文件正式移交甲方。同时，甲方应在“客户接收电梯确认单及单据、凭证、技术资料和证明文件移交清单”上签字盖章确认。 十四、技术情报和资料的保密 甲方不得将乙方供应的任何技术资料向第三方出示、出

8、借或转让等。 十五、争议和纠纷的解决方法 1、电扶、梯安装工程技术若消失争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成时，由特种设备监视检验所裁定，甲乙双方必需无条件承受裁定结果。 2、合同在履行中发生纠纷，甲乙双方应准时协商解决，协商不成时，向乙方所在地人民法院起诉，甲乙双方均认同本合同为解决纠纷和争议的唯一依据。 十六、特殊商定 1. 政府部门质量技术监视部门收取的开工费、验收费等费用由乙方担当并缴纳。 2. 电、扶梯制造完毕乙方发出付款提货通知函给甲方，如甲方从乙方发出付款提货通知函之日起算1个月内未付按合同规定足额付款的，乙方免费保管1个月，如甲方超过3个月仍未付款提货的，视为甲方自动放弃电扶梯

9、全部定购权，同时乙方有权对电、扶梯进展另行处理而无需通知甲方。 3、在本合同商定的免费维保期内，乙方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下来的零部件全部权归乙方全部，由乙方统一回收。为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实爱护用户利益，对全部电、扶梯印刷电路板的更换必需以旧换新。 4、乙方按本合同商定的规格参数制造的扶梯，安装后如甲方自行对扶梯外表进展装饰装修而引起的一切费用概由甲方担当，甲方在装饰装修扶梯过程中不得对扶梯的性能和构造转变或破坏，否则乙方不担当由此引起的安全等责任和质量责任。 5、如甲方未在电、扶梯免费维保期满前1个月内与乙方另行签订维保合同、支付维保费用给乙方的,乙方不担当质保

10、期满后的任何责任。 十七、违约责任 本合同一旦签订，甲方确认后乙方马上生产电梯，如甲乙双方任何一方无论以任何理由废除合同均视为违约，由违约方担当违约责任并偿付本合同总金额30%的违约金给对方，除此之外，如甲方违约则乙方不退还甲方已付的定金，如乙方违约则由乙方向甲方双倍归还定金。由于电、扶梯为定制的专用产品，故当甲方违约而依此合同甲方应付的违约金和定金缺乏弥补乙方损失的，甲方还应向乙方担当赔偿责任。 十八、其它事项 甲方负责及担当的费用 1、 甲方应供应正确、标准的电梯进道，包括厅门、机房预留孔。各局部尺寸应符合乙方供应的土建图要求，如有偏差，甲方应负责整改。 2、 甲方应供应机房照明、通风或空

11、调、消防设施，符合乙方要求的装吊主机、掌握屏的吊钩，及机房警告警示牌。 3、 甲方供应三相五线动力电源及单相照明电源至机房配电箱，其电压、电源容量、配电箱须符合乙方要求及有关国家标准。消防梯应设置独立电源。安装期间，甲方还应供应临时照明电和足够的临时独立电源至机房，供安装调试使用。 4、 甲方应供应适当面积及安全的临时用房，以供材料及工具存储和安装人员作息，并供应临时用水用电。 5、甲方应负责清理电、扶梯机房、井道、底坑及厅门外的杂物，各门厅口装设牢靠的安全防护栏，保证井道内空气流畅。甲方应供应井道内及门厅外的防水措施，底坑应无积水。 6、电、扶梯安装完成后，甲方应负责相关孔洞的回填及修整。

12、7、电、扶梯安装完成后，甲方应负责对电梯机件的爱护。 乙方负责及担当的费用 1、乙方应供应符合国家标准的井道照明装置及电源插座。 2、乙方应供应井道脚手架板、并负责脚手架的搭设、撤除和吊装。安装期间，乙方应负责安装机件的爱护。 1、 货物运至工地后，乙方应负责开箱前货物整箱的安全爱护工作。 2、 乙方应负责将电、扶梯设备运至甲方要求或甲乙双方认为工地适宜置。 二十：本合同经甲乙双方代表签名且双方盖章马上发生法律效力，共肆份，甲方持贰份与乙方持贰份具有同等效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 最新电梯安装施工工程防疫措施

13、方案简短二 发包人(甲方)： 承包人(乙方): 为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收标准前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及具体部位(栋号)： 四、承包方式 以包安装、包调试、包工期、包质量、包安全、包临设、包文明施工、包材料(机具)的场内运输、包设备安装质量通过国家法定检测机构的检验、包社会医疗、养老、工伤保险、包安全爱护用品和劳保福利在内、包物价上涨的形式承包。 五、结算方式及工程造价 1、工程按实际安装数量计算工程量，实行总价包干。结算的详细操作方法详见合同附件甲方结算工作流程。 2、本工程安

14、装施工电梯 台;包干总价为： ￥ 。 大写(暂定)：人民币 3、承包单价： 序号基价号工程名称工作内容数量包干单价 1 2 3 单价说明： (1)单价组成：1)含底架定位、预埋、总体安装、附墙件的预埋安装、附墙撑杆(架)、附墙架的安装、随工程进度需要进展导轨架加高的工作和费用;2)含施工电梯安装好后报劳动局验收并领取准用证的工作和费用;3)含编制施工方案的工作和费用;4)含一次性损耗材料的费用;5)含临时设施费用;6)含生活用水用电费用;7)包含季节性施工费(雨季、冬季施工措施费用);8)包施工机械场内外运输及进退场费。 (2)遇下述状况甲方按实回扣所发生的费用;1)甲方增派杂工帮忙乙方清理场

15、地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;2)甲方增加机械设备，帮助乙方施工，台班费在乙方工程款中扣除。 (3)双方对承包单价是否含税金商定如下：承包单价中 税金。 六、付款与支付方式 1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的 %，工程全部完工，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后 天内付至 %，相关设施撤除后 天内结清 %余额。 2、乙方每收取甲方每一笔款项，须同时依据甲方要求开具国内大陆地区合法等额有效：增值税发票;一般发票;收据，给甲方，否则甲方有权延迟付款，直至乙方开具发票。 3、以上款项的支付，甲方采纳网银直接转帐或支票，乙方接收款项(

16、含开具发票)的帐户为： 户 名： 帐 号： 开户行： 4、甲方代乙方申报工人临时户口手续，费用在乙方工程款中扣除，如乙方不申报，罚款由乙方负责。综合治理费按乙方在场人数每人每月收￥10.00元，逐月在工程款中扣除。 5、乙方在每次申请工程进度款时，必需先供应当月上岗工人花名册及工资明细表，交甲方审查。在支取工程进度款时应将工人工资局部金额汇同甲方劳资员一起发放，其余局部才能取走。如发觉乙方弄虚作假，每人每次处以违约金￥500.00元。 6、在未办理工程结算之前，乙方负责人最多只能领取付款的8%作为个人收入。 7、工程结算时，乙方负责人只能提取不超过15%的人工费作为治理费，纳入个人收入。 七、

17、工期条款 1、总工期历时 天，开工时间 年 月 日，竣工时间 年 月 日。 2、每台施工电梯安装 天内完成;底座安装 小时内完成; 3、根本高度安装 小时内完成;标准节筋安装 小时内完成; 4、按第2、3条中的分项工程规划，每个分项工程规划最终完成时间每拖延1小时，对乙方处以￥100.00元的违约金，累计并罚，竣工每拖延一天，甲方对乙方处以合同预算造价5违约金，按双方确认进度规划延误合计超过5天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方担当。 5、若乙方工程工期明显与掌握点不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改良，或乙方无力量担当工程任务，甲方有权增派或改派其它施工

18、单位，由此增加的承包价差由乙方担当，在乙方工程进度款中扣除，或责令乙方按已完合格工程的70%结算退场。 6、如遇下述状况:(a)开工前甲方不能按时交出场地,接通水电;b:甲方、建立单位重大设计变更影响;(c)不行抗力严峻影响施工;(d )其他： / ;由乙方向甲方在24小时内办理延期签证，否则甲方不予以认可工期顺延。 八、质量条款： 1、乙方必需听从甲方治理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格根据以上商定的标准进展施工;因乙方缘由施工消失质量问题，乙方必需无条件、无偿实行相关补救措施，直至消退质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救状况打算是否解除合同;

19、甲方也可以不要求乙方实行补救措施，直接解除合同，由乙方担当补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失。 2、安装施工工序： (1) 乙方负责地脚螺栓的预埋、定位、复校工作。预埋地脚螺栓及底架定位时应充分考虑设备在拆卸时是否会受周边建筑物及其它机械的阻碍。每次安装、加高后都必需进展安装后的调试工作，办理安全检测手续;因乙方预埋、定位地脚螺栓不当，造成材料铺张、拆卸困难、延误工期等一切损失应由乙方负责。 (2) 每次安装、加高后进展踏身垂直度检测，垂直度偏差在1以内，调试后要到达设备出厂说明书和广东省劳动局安全技术验收标准; (3) 安装、加高作业时，要根据出厂说明书要求进展作业，严禁野蛮作业，各部螺

20、栓要紧固，各部工作装置安装正确、牢靠，剩余待装的机件在完成一个工作环节后要清理现场准时送回仓库保管，严禁机件流失;因机件流失造成的损失由乙方担当,在乙方工程款中扣除. (4) 严格做好防雷接地，施工电梯机体接地电阻不大于4; (5) 做好施工过程中的防火、防雷、无漏电工作，每次安装作业施焊后要有专人检查余火，确认安全无余火后才准离开现场，并向保安值班人员交待状况; (6) 施工总体安装完成后要进展负载安全试验(会同厂家驻现场人员一起进展)，要到达出厂说明书的技术规定，否则制止申请办理交工手续; (7) 新机安装时，第一次接通电、试运行工作，一律严格交由厂家驻场人员进展，其他人员严禁随便进展接线

21、、通电、运行等工作; (8) 乙方施工人员在施工过程中必需听从厂家驻场人员指挥; (9) 施工底部骨架的安装要做到水平、坚固、牢靠. 3、乙方应提前4小时通知甲方办理隐藏工程、中间工程的检查和验收手续，未阅历收乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应担当相应责任。 4、分项工程施工完毕之后，乙方必需先进展自检，合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，对乙处以￥500.00元的违约金，乙方应在限期内整改完毕，并重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方其次次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的

22、70%结算，并限期办理有关退场手续。 5、工程结算后，如甲方发觉已结算工程量(单价)不实或已用施工材料的规格、品种、质量等与合同条款规定要求不全都，造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿损失，包括从乙方在甲方其他工程所做工程结算款中直接扣回、通过法律途径追偿等。 6、如发觉乙方有恶意串通、行贿我司工作人员行为，甲方保存移交司法处理权利。 九、定岗定员要求： 1、 施工电梯安装分为： 个施工小组，施工总人数： 人; 2、 乙方的施工治理应实行定员、定岗制度，按工作量、工期进展定员、按建筑物部位进展定岗。具体的施工小组人员名单在开工前必需书面报甲方，并上墙公布，如不按此要求执行，甲方对乙方处以合同预算

23、造价5%的违约金。 3、 甲方不定期清点乙方人数,第一次每少一人按￥60.00元处以违约金;其次次按每人￥120.00元处以违约金;第三次工人仍不到位,甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方担当,在乙方工程款中扣除,或责令乙方按已完合格工程的70%结算退场。 4、乙方按甲方要求定员定岗，如随便调换工人充数，每人次处以违约金￥60.00元。 十、甲、乙双方职责： (一)甲方职责： 1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方，甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触，不得收受乙方工作人员赐予的金钱以及其他

24、财物，不得承受乙方工作人员的请客进展吃、喝、玩、乐等消遣性活动，以及其他变相的受贿行为，甲方工作人员消失索贿行为的，乙方应准时向甲方监事会投诉。 2、进场前五天，甲方必需向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。 3、乙方进场时,甲方书面就公司制度、工地治理制度及详细治理人员名单向乙方交底。 4、供应施工平面布置图一份。 5、若乙方书面提出申请需甲方供应临时办公、生活场地的，则甲方按以下标准供应：石棉瓦工棚￥2.00元/m2.月，砖混房或同类型房￥5.00元/m2.月,所收取租金按月从乙方月进度工程款中扣除。 6、甲方供应构造首层总水、电接驳点各一个并担当现场

25、施工水电费用。甲方现场治理人员发觉乙方铺张施工用水的根据每次￥1000元惩罚，工程每月结算如根据定额规定计算的水电费用超额5%以上的，在扣除水电罚款后，余额由现场全部承包商按工程造价的比例分摊。 7、甲方指派 代表,对工程质量、进度进展检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。 (二)乙方职责： 1、乙方不得对甲方工作人员赐予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员，不得对其以各种名义赐予金钱以及其他财物，不得与甲方有关人员进展吃、喝、玩、乐等消遣性活动，以及其他变相行贿行为，一经发觉甲方对乙方处以合同预算造价5%的违约金,工

26、程款不予结算，给甲方造成经济损失的，甲方有权连续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 2、乙方进场前必需与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、治理职责和工资发放等手续。协议要求一式三份(乙方、工人、甲方工程部各执一份)。 3、乙方队伍进场时，供应“三证”(身份证、流淌人口规划生育证、劳务证)，须按当地政府有关外来人口的有关治理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方担当。 4、乙方负责供应一次性损耗的材料，如铁丝、黄油、机油等等。 5、乙方自带可移动照明设备，包括但不限于灯泡、光管、小太阳光管支架、灯头、插头及电线等;费用包括在承包单价内。 6、乙方必需根据有

27、关设备使用说明及国家有关规定，定期及不定期进展运行设备的检查、维护工作。 7、根据完好领用，完好归还的原则，乙方负责所领用机具的修理、保养、搬迁、治理的工作和费用。如期间发生损坏，由乙方负责即时修理完好，损坏超过2天的，甲方有权另行委派修理人员进展修理，所发生的费用按实从乙方工程款中扣除。 8、乙方不得雇佣18岁以下、50岁以上及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行担当。 9、乙方应遵循甲方公司成品爱护的有关规定，加强施工人员的成品爱护教育，不得在构造物上随便钻打、剔槽、撤除构造物,否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。乙方在施工过程中损坏甲方成品的，按甲方材料购进

28、价的1.5倍在乙方工程进度款中扣除。 10、 各工种完成后移交下一道工序时，必需办好工序交接手续，后续工作的施工队伍与上一道工序未办好交接手续不得进场施工。假如在没有办好工序交接手续的状况下进场施工，视为已承受上道工序的施工质量，因上道工序的施工质量问题而引起的返工等所造成的损失自负。 11、 乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同预算造价5%的违约金，给甲方造成损失的，担当赔偿责任。 12、 乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产、生活设施)。如不清理，甲方派杂工清理，按￥ 元/工日在乙方工程款中扣除。 13、 乙方新工人进场

29、，必需于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到甲方工程部办理登记及工作证，办理押金按每人￥100.00元计，在乙方进度款中扣除。工程完工后乙方应在甲方指定期限内退场，退场前退回工作证并办理相关手续，返还押金给以乙方，逾期不予办理。 14、 乙方工人必需持证上岗，如有发觉无证上岗，每人每次处以违约金￥200.00元-￥300.00元;造成严峻安全事故的由乙方担当一切责任，甲方不担当任何责任或义务。 15、 严禁乙方工人在工地酗酒、打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处￥500.00元-￥1000.00元的违约金，情节严峻者报送公安机关处理。 16、 工地不得留宿外来及非工作人员

30、，违者每人每晚处以违约金￥100.00元，因此而造成治安问题的由乙方担当一切责任，甲方不担当任何责任或义务。 17、 在执行合同期间，乙方对全部发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必需属实，如发觉签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，则该虚假记录、串谋作弊局部不予结算，而且乙方须按该不予结算局部的价值向甲方支付违约金。甲方有权终止合同，责令乙方退场，另选施工班组。情节严峻者，送司法机关追究刑事责任。 18、 委派 为现场治理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。 19、 乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起五天内，负责将

31、其全部施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的，甲方有权实行任何强制措施，强行责令乙方退场，所发生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全担当，与甲方无关; 20、乙方因自身缘由中途退场的，则按乙方已完合格工程的70%结算。 21、负责编制依据甲方供应的施工平面布置图和施工规划编制施工方案，并送甲方审批备查。 十二、安全条款 1、人员进场必需做好安全教育工作，准时做好书面安全交底及安全措施工作，严格根据现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(惩罚标准)，用电机具要专人治理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负

32、责。 2、施工现场乙方必需有专人负责安全治理、监控工作,准时做好安全自检与整改工厂作。 3、因乙方自身治理不善造成的安全事故，均由乙方担当全部责任，甲方一概不负责。 4、对于乙方雇用的工人的损害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类损害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。 5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者，发觉每人次处以违约金￥100.00元整，按月从乙方工程进度款中扣除。 6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。 7、特别工种施工人员必需持有效证件上岗，如电焊工等。 8、由于乙方施工治理不善，造成任何甲方及第三方的损害，由乙方担

33、当一切责任。 9、若乙方雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼，要求甲方支付有关款项的，甲方有权将所支付的款项从乙方所完工程款项中等额扣回;缺乏局部，甲方有权连续向乙方追偿。 十三、违约责任 1、乙方缘由造成延误工期的，乙方应向甲方支付违约金，延误工期在15天以内的，每延期一天按总价的千分之三支付违约金;乙方不按合同工期完本钱工程内容15天以上的，除每延期一天按总价的千分之三支付违约金外，甲方有权追究乙方因延误工期而给甲方造成的直接损失。 2、如无法定或商定事由，甲方逾期支付工程款的，应向乙方支付违约金。每逾期一天按应付款项的千分之三向乙方支付违约金，最高不

34、超过本合同总额的10%。 3、除另有商定外，如任何一方无法定或商定事由而单方面终止本协议的，应向对方支付合同金额的30%作违约金。 4乙方逾期交货，或逾期补货，或逾期更换电梯设备的，每逾期一天按该电梯设备金额的分之千三支付违约金。但甲方无故拒收电梯设备的除外。 5、如未经甲方同意而乙方转包或分包的，甲方可单方面终止本协议，且乙方退回甲方已付款项并支付该款项的30%作为违约金，如该违约金尚缺乏弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。 6、如乙方未根据本协议商定交付电梯设备随附资料或者未根据本协议商定交付竣工资料的，每逾期一天，应支付1000元人民币的违约金。 7、除非另有商定，否则，乙方延迟执

35、行甲方依照本协议所发出的指令的，每逾期一日应支付1000元人民币的违约金，且甲方有权追究乙方因此而给甲方造成的直接损失。 8、如乙方未按本协议商定履行保修/修理/保养责任的，每逾期一日，应支付1000元人民币的违约金。 9、如乙方不具备法律法规规定的履行本协议所需的资格资质的，乙方应退还已收甲方费用，并赔偿合同金额的30%作为违约金。 10、除非另有商定，如乙方有违反本协议行为或者违反依照法律法规应履行的行为，应在甲方指定期限内整改完毕，否则，每逾期一日，应支付1000元人民币的违约金。 11、任何一方根据本协议支付的违约金如缺乏以弥补对方损失的，还应赔偿对方的损失。 12、对于乙方根据本合同

36、应担当的违约金或赔偿金，甲方有权选择直接从工程款中扣除。 十四、 合同解除 1、甲乙双方协商全都，可以解除合同。 2、在合同履行过程中，本合同任何一方申请或被申请破产的，甲乙双方均有权随时解除本合同。 3、在合同履行过程中消失下述状况之一的，任何一方均有权解除合同： (1)消失不行抗力情形达10日以上的; (2)符合法律规定的其它解除合同条件的。 4、合同履行过程中消失以下情形的，甲方有权单方解除合同： (1)乙方逾期安装调试，如属于分批交货的，该批次电梯设备逾期交货或逾期安装调试达7日以上的; (2)乙方未按本合同规定的时间履行修理、更换义务达2次以上的; 5、任何一方依照本条规定单方解除合

37、同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。任何一方收到合同解除通知后，无论是否对解除通知存在异议，均应马上中止履行合同。如乙方在收到甲方解除合同通知还连续交货的，甲方有权拒绝接收，且乙方应对该等电梯设备自行担当保管、运输、装卸以及一切风险责任。 6、本协议提前解除/终止的，甲方应根据乙方的实际完成的合格工程量支付价款;对本协议解除前所供及安装的电梯设备，乙方仍应根据本合同担当质量保证责任。 十五、不行抗力 在本合同的履行过程中，如发生人力不行抗力的大事(如天灾、意外事故、战斗等)，任何一方有义务准时通知另一方，并在发生不行抗力之日起15日内将有关当局(政府部门)签署的

38、证明文件送达另一方。由双方按不行抗力对原合同的影响程度进展协调，确定是否变更或解除合同。 十六、解决纠纷的方式 15.1本合同在履行期间，双方就本合同发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地有管辖权的法院管辖。 15.2双方争议期间，除甲方有相反指示之外，乙方应连续履行合同非争议局部的内容。 15.3产生争议，在争议进入诉讼、仲裁程序之前，假如甲方认为解除承包人的承包权利、变更其他承包人有利于按期按质完成该工程，则在甲方与监理方共同向乙方发出解除合同通知书以及要求撤场通知书之日起15天内，乙方必需主动无条件撤离工程现场。假如不能在限期内主动撤离，甲方可采纳任何合法手段、措施

39、促使乙方撤离工程现场。撤离后，乙方有权通过法律手段解决双方产生的争议。乙方承诺不通过掌握工程施工现场、阻拦甲方托付的其他施工方施工的手段来维护自身合法或非法权益。 十七 其它商定 【可通过本条商定对上述条款中的未尽事宜，或不符合实际状况的内容进展调整】 1、如本条商定的内容与本合同以上条款不全都的，以本条商定为准。 2、 。 十八 附则 1.本合同文件的修订或变更，需经双方友好协商，在修订或变更文件上签字盖章生效。本合同未尽事宜，双方可依据详细状况议定补充协议，以便共同遵守。 2.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，自双方盖章、签字后生效。 附件一：产品技术规格具体说明。 附件二：经双方确

40、认的电梯井道土建施工图 甲方(公章)： 乙方(公章)： 地址： 地址： 代表人(签名)： 代表人(签名)： 联系人： 联系人： 联系电话： 联系电话： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 最新电梯安装施工工程防疫措施方案简短三 托付方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本电梯安装施工合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：_工程电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：_由甲方托付乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：_工程内。 其次条、承包方式及承包范围：_ 2.1承包方式：_乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、

41、包协作费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进展大包干施工。 2.2详细的承包范围如下：_ 本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监视局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后效劳的方式由乙方一次性包干并担当全部发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：_ 电梯安装验收标准(gb10060-93)、电梯技术条件(gb10058-88)、电梯制造与安装安全标准(gb7588-95)、电梯试验方法(gb10059-88)。 3.2乙方必需严格根据本合同商定的质量标准及甲方

42、确认的施工图纸和用料进展施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期：_ a.甲方供应符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完本钱工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。 4.2乙方在本工程的施工过程中必需按甲方的要求协作甲方建立工程的施工。 最新电梯安装施工工程防疫措施方案简短四 使用单位（甲方）： 制造商（乙方）： 安装单位（丙方）： 甲方就1#楼、2#楼、3#楼工程向乙方购置的三台施工升降机（以下简称电梯或施工电梯），由xxxxx有限公司（乙方）生产的sc200/200型施工升降机，

43、安装高度约为110m台，计73个标准节，出厂编号为（分别详合格证内标注）。在甲方与乙方签订的购销合同中已明确电梯安装由乙方负责包安装等事项，由于制造商无安装资质，现乙方托付给丙方负责电梯装拆施工，为明确各方职责，经三方共同协商制订如下条款，供共同遵守。 一、施工升降机装拆的费用及付款方式： 1、施工升降机的进场运输、吊装、报装资料和人工费的费用：由乙方与丙方负责。 2、施工升降机的安装与加节费用：由乙方与丙方负责。 3、支付款属乙方与丙方范畴。 二、安装工期：首次安装由电梯进场开头计10个工作日内丙方必需完成安装到达验收合格投入使用（含备案、检测、验收），以后加节附墙安装必需跟随砼构造主体进度在1个工作日内丙方必需完成安装可以使用。 三、三方权利与责任： 1.1甲方负责做好施工现场施工电梯的安装、加节、拆卸预备工作(指场地、道路、照明等)，以便丙方顺当进展安装、加节、拆卸施工电梯。 1.2乙方所供应的塔机必需符合安装要求，塔机配套机件齐全，各机件性能良好。乙方必需对甲方负责整机110米安装完毕的应尽任务。 1.3乙方应供应原厂说明书及电器原理图各一本。协作丙方办理相关安拆手续，供应所需资料。 2、在整个施工电梯施工过程中，甲、乙方帮助丙方