电力线路工程施工合同范本（5篇）.doc

《电力线路工程施工合同范本（5篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力线路工程施工合同范本（5篇）.doc（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 电力线路工程施工合同范本（通用5篇）电力线路工程施工合同1 甲方: 乙方: 因甲方用电需要，依据合同法有关规定，就中国石油自然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议： 一、协议内容： 1、临时安装1台XXX变压器。 备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方供应外，其余全部材料均由乙方供应。 二、工期： 日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不行抗拒的自然灾难而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。 三、质量标准： 乙方在施工过程中必需严格根据国家现行有关标准和标准的规定组织施工，到达国家相关标准并符合甲方的使用

2、要求。 四、安全要求： 在施工过程中，应按相关标准、标准、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方担当，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应担当全部责任。 五、质保： 乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满意甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。 六、甲方的权利和义务: 1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进展审核。 2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中消失的技术和安全问题随时进展检查，并在乙方消失违规操作时要求乙方停顿作业。 3、甲方有义务在乙方要求工作帮助时，对乙方进展必要的支持。 4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题

3、。 七、乙方的权利和义务: 1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。 2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。 3、竣工验收时，乙方应向甲方供应工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。 4、乙方独立负责施工过程中消失的任何安全问题。 5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须担当全部责任。 6、 因突发大事停电，乙方应马上组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。 八、工程费用及付款方式： 1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥XXXX.00元) 2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次

4、性支付乙方。 3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。 九、其他： 1、本协议未涉及商定条款，连续执行原合同商定。 2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。 3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份 甲方： 乙方： 单位地址： 单位地址： 法定代表(负责)人： 法定代表(负责)人： 联系方式： 联系方式： 签订地点： 签订时间： 电力线路工程施工合同2 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园根底设施建立工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程工程托付给

5、鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该工程工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建立工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称： 二、工程内容： 三、工程地点： 四、工 期：共计90天：20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不行抗力因素工期顺延) 五、质量标准：到达建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标 六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00 元 )。 其次条 甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检

6、查。 二、乙方工程负责人： 三、施工方工程负责人： 第三条 各方工作 一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作： 1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并承受甲乙方治理人员对全部施工工程的”质量检查监视。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建立工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进展竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 4、负责向施工方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进展施工前会审，设计交底。

7、 三、施工方工作： 1、根据国家电力工程质量验评标准，担负该工程工程施工任务。 2、对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方要求施工方必需无条件返工，确保工程质量到达合同商定的验收标准。 3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。 第四条 工程质量等级 一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到商定条件的局部，甲方代表一经发觉，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至

8、符合商定条件，因乙方缘由达不到商定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能到达商定条件的，乙方担当违约责任。 二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建立工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条 验收 甲方依据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建立工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工工程进展验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。

9、第七条 工程款支付 一、工程款支付方式：支票 二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。 第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 甲方： 乙方： 年 月 日 电力线路工程施工合同3 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 xxx

10、 四、施工期限 自本合同签订之日起，至 年 月 日前全部完工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金 元整，工程完工阅历收合格后，于 年 月 日一次性付清余款(税票由乙方供应)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采纳LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进展监理，乙方必需承受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段准时进展返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺当的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必需符合电力标准要求。 4.乙方要坚固树立安全意识，切实加强安全生产治理，凡施工中消失的安全责任事故均由乙方担当。 八、违约责任

11、1.乙方到期不能完工(除人力不行抗拒的自然灾难外)，每延长一天罚款 元。 2.工程完工后，阅历收不合格的路段及保修期内消失质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。 3.工程阅历收合格后，按甲乙双方商定时间，甲方必需按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行担当。 九、其它 1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 负责人签名： 负责人签名： 年 月 日 年 月 日 电力线路工程施工合同4 甲方(以下简称甲方): 乙方(以下简称乙方): 依据甲方配电改造方案,乙方担当其施工

12、任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺当完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。 一、工程概况及承包方式： 工程名称： 工程地点： 承包方式：包工包料(线材由甲方指定选购，由甲方负责与供货方结算) 二、承包范围： 定制专用配线柜一个(2米x1.5米x0.5米)，计_元。指定乙方选购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计_元;指定乙方选购接线端子,绝缘带，计_元;修理低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购置相关配件，计_元;乙方撤除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及撤除工资计_元。 三、工程期限及质量 工程期限：合同签订，预付款到

13、账后即开工，有效工作日45天; 工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。 四、甲方责任及权利： 帮助乙方现场施工，协调好周边环境，严格掌握影响工程进度的不良现象。 五、乙方责任： 1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的预备工作，并亲密协调好与高压的安装工作。 2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责;搬迁电器设备时若有损坏负责修理或赔偿;结算前，乙方负责供应符合报帐要求的票据; 六、合同价款与付款方式： 1、工程费用：依据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为_元整(￥_元); 2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款

14、_元整(￥_元),本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于_年_月_日前一次性付清其余工程款_元整(￥_元)。 七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，依据合同法、电力法进展解决。 本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_托付代理人：_ 时间：_年_月_日 法定代表人：_托付代理人：_ 时间：_年_月_日 电力线路工程施工合同5 甲方：_ 地址：_ 联系人：_ 联系电话：_ 乙方：_公司 地址：_ 联系人：_ 联系电话：_ 丙方：_ 地址：_ 联系人：_ 联系电话：_ 传真：_ 开户银行：_ 帐号：_ 廊沧高速大路建立工程是河北省政府重点建立工程之一。依据廊沧

15、高速大路建立需要，对廊沧高速大路工程建立占地范围内的电力线路设施进展迁改。依据合同法、电力法、电力设施爱护条例的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建立的廊沧高速大路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进展迁改。 二、甲方担当所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方托付，负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 1、根据合同商定准时支付迁改线路所需工程费用； 2、施工前向乙方供应廊沧高速大路路由占地界和相关数据资料； 3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、撤除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社

16、会稳定并协调对高速大路建立期间迁改线路的杆塔根底养护工作供应便利； 4、在廊沧高速大路施工时，不得消失危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1、积极协作甲方的工作，根据甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作； 2、根据电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进展验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求； 3、催促监视丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进展监视和验收。 六、丙方的权利和义务 1、根据本协议商定，受甲方托付，负责线路迁改施工； 2、丙方应依据甲方供应的廊沧高速大路的施工规划合理安排施工，根据本协议商定的工期完成施工； 3、应确保根据线路迁改工

17、程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满意廊沧高速大路施工和运行要求； 4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监视人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程内容 迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速大路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。 （详见设计文件） 八、工程费用及付款方式 1、依据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商全都，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该

18、费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。 电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书 2、付款方式 （1）甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元，大写：叁仟万元； （2）甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。 九、施工期限 1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完本钱协议商定的全部迁改线路的施工； 2、因以下缘由，造成施工延误的，工期相应顺延： （1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不行抗力。 （2）因甲方未准时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误； （3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工规划调整。 十、争议解决方式 协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方住宅地人民法院提起诉讼解决。 十一、其他事项 1、其他未尽事宜，另行协商； 2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。 3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。甲方：廊沧高速大路廊坊建立治理处（盖章）法定代表人： 授权托付人：_ 时间：_ 乙方：_公司（盖章） 负责人：_ 授权托付人：_ 时间：_