的合同协议书模板集合5篇.doc
《的合同协议书模板集合5篇.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《的合同协议书模板集合5篇.doc(15页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 的合同协议书模板集合5篇合同协议书 篇1 甲方: 乙方: 甲乙双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公正、诚恳信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。 一、工程工程名称: 二、工程工程地点: 三、工程量:要求运输车辆20辆,每增加一辆运输车辆,相应增加车辆。 四、工期: 本工程工程期限拟自_ 年_月_日起至_年_月_日止,如遇不行抗力,自然灾难、气候特别、政府行为、任何第三方干预或其他缘由而影响施工进度的,则工期相应顺延。 开工时间为_年一月一日,总工期为_日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。 五、
2、单价、结算 以车厢容积为标准算方(加高局部另行计算立方),运距公里综合计价白天17元每吨,晚上16.5元每吨(该价格为税后价) 甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在其次个工作日的17点前,根据乙方前一天的总运输款支付全款。 六、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方担当(甲方供应两个活动板房供乙方使用,并担当这两个板房的费用)。 2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切 费用全部由甲方担当。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方
3、没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地,准时按施工进度进展技术监视指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 (二)乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必需听从治理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行
4、车中遵守交通规章,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质效劳。乙方对其所供应的车辆司机自行治理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行 处理。 2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必需按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。 5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务,不担当工程的任何税费及场地治理费、土地资源费等费用
5、,全部由甲方担当。 6、乙方供应的车辆必需满意甲方的以下要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体安康的驾驶员。 七、特殊商定 1、施工过程中,如遇石方需要甲方进展爆破,造成乙方停工,甲方应当赐予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。 2、施工过程中,如遇石方需要甲方进展爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要担当全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不听从甲方指挥进展转移的除外。 八、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款到达三天,则从第三天开头,每天向乙方支付违约每辆车300元。
6、2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。 九、争议解决方法 本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向工程工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。 2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。 甲方代表: 乙方代表: 身份证号码: 身份证号码: 联系电话: 联系电话: 签订时间: 年月日 签订时间:年月日 合同协议书 篇2 承租方(甲方): 出租方(乙方): 因施工生产需
7、要,甲方向乙方租用 壹 台推土机 ,依据中华人民共和国合同法及有关规定,为了明确双方的权利、义务,本着诚信互利的原则,经双方公平协商全都,特签订本合同。 一、租赁设备名称、型号、数量、地点及用途 甲方向乙方租用 壹 台推土机(型号为河北山推T85推土机) ,使用地点在 湘潭市昭山区 ,用于 湘潭市昭山示范区昭山大道第一标段 工程的施工。 二、租赁期限 租赁期暂定为 壹 个月,实际出租日期以 甲方开机通知单 的”时间起,计算至 甲方停机通知单 的时间止。 三、租金及支付期限和方式 1、租金:该设备月租金为人民币 贰万捌仟元整 (¥28000元),设备工作时间按每月 260 小时计算,如每月工作时
8、间超过260小时,则超出局部按 107 元/小时计价; 2、租金支付及期限:按月支付当月租金的 60% ,当租赁期外缺乏月时,则按933元/天计算,出租方结帐票据为收据;租赁期满、停机后一个月内支付剩余租赁费用。 四、双方的责任和义务 1、乙方至少派挖掘机操作司机壹名,司机工资、奖金、加班费、劳保、福利、设备修理保养及设备人员保险等均由乙方负责,乙方操作司机须无条件听从甲方施工人员工作安排。 2、设备的运输、安装、拆卸、安全保卫等均由乙方自行负责。 3、乙方必需保证其设备的全部性能、参数均须符合合同和性能表上的要求,且须满意甲方使用的需要,否则甲方有权要求乙方无条件退场。 4、租赁期间,甲方不
9、得将乙方的机械向第三方出租、出售及抵押,否则视为违约行为。 5、乙方的设备须持有治理部门签发的“特种设备使用证”, 乙方的司机须持有治理部门签发的“特种设备操作证”,并向甲方供应全部相关资料。 6、乙方司机要积极协作甲方的施工要求工作,要听从甲方现场负责人员的指挥调度,要做到优质效劳。如乙方司机不听从甲方现场施工人员指挥、安排,甲方有权对乙方处以每次1000元的罚款,且造成的经济损失均由乙方负责担当。 7、甲方向乙方司机供应食宿。 8、机械每月修理保养时间累计不得超过36小时(设备的修理保养须在施工空闲期内完成,不得耽搁甲方的正常施工),如到达或超过36小时则甲方有权扣减相应的租金,保养修理费
10、用由乙方自行负责。 9、设备工作使用的柴油由甲方负责供应,乙方司机应提前确认每批柴油质量是否符合要求,并有权拒绝使用不合格的油品。 10、乙方应严格治理其设备司机,严格按安全操作规程作业,确保安全、文明施工,如因乙方人员或设备缘由造成的任何安全、质量事故,则全部的经济损失和法律责任均由乙方担当(乙方有权拒绝甲方违反安全操作规程的指令,乙方不得以甲方违规指挥等理由躲避合同商定其应担当的安全、质量责任)。 11、乙方的设备和人员必需满意甲方的施工要求,如因乙方人员和设备缘由延误甲方的工期,则造成的全部损失均由乙方担当。 五、其它: 1、本合同自签订之日起生效,甲方付清租赁款之日自然失效。 2、本合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同 协议书 模板 集合
限制150内