的劳务承包合同5篇.docx

《的劳务承包合同5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《的劳务承包合同5篇.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 的劳务承包合同5篇一、承包工作范围和内容 1._医院医技楼工程中砼分部工程及承包范围外零星用工如行政用工等。 2.按浙江省九四预算定额砼工程中全部内容及施工人员现场技术，安全质量交底中明确的作业内容。 3.搞好落手清工作，如泵管支撑架清理堆放，砼拌和机及水泥桶清理等。每天必需经甲方施工员签字认可，否则月终不予结帐。 二、承包单价和结算方式 1.按泵送15.0元/m3，非泵送20.0元/m3(此价格为优质工程价)。点清工技工按5元/小时，普工按3元/小时(包括夜班、节假日)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动爱护费(安全帽、手套、工作服、绝缘鞋)、小型工具(手拉车、水管、木蟹、

2、括尺、铁锹、抹刀)、小型设备(振动机、振动棒、平板振动器)、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗，余料利用。五证(暂住证、计生证、就业证、特别工种作业证、上岗证) 的治理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋外表清理，砼的养护不少于七天(包括麻袋铺面)、墙、柱立面不得脱水及实行相应措施(塑料薄膜爱护)，以及个人调整税等。 2.每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月10日前支付工作量的80%，余款20%到年底时(农历)再支付10%，剩余10%作为安全质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。 三、劳务人员工资发放方法 乙方每月须编制一份有关劳

3、务人工费发配方法，特殊是年终劳务费用安排细则(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。 四、乙方须编制每月用料规划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同制定供料规划合理安排材料进场时间。严格按施工有关部门制定的材料损耗表掌握节超，并实行相应奖罚措施。 五、双方职责 (一) 甲方职责 1.全面负责现场施工的月、季生产规划和劳动规划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。 2.负责现场施工技术问题的指导和质量监视，准时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。 3.负责向乙方供应离开作业面40米内，水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头)，并保障作业班组

4、施工道路通畅和垂直运输设施要求。 4.必需按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求，并依据作业班组申请向作业人员供应安全文明施工所需的一切设施。 5.应负责准时办理应甲方缘由造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方缘由造成损失的惩罚手续。 6.负责对乙方作业人员进展安全、质量、进度完成状况和综合治理状况的检查与考核工作，并有权随时对乙方治理资料进展审查。 7.负责向乙方供应住宿及用膳设施的条件，并进展有偿治理与效劳。每月房租费120元/间，水电费按每月50元/间计。 8.负责组织乙方参与四分公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。 9.甲方有权勒令违法、违章

5、经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本工程部。 10.甲方必需向乙方办理机具使用转交手续。 (二) 乙方职责 1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项治理目标(质量、安全、施工规划、综合治理等)。 2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。 3.根据合同精神准时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。 4.负责对甲方供应的机械、机具、工具的保养、养护、修理工作，严格按甲方要求实行限额领料。 5.负责对进场施工的劳务作业人员进展安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料准时报送四分公司质量安全技术监视科。 6.乙方应委派代表人驻点现场，负责治理劳务

6、作业人员，并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成状况并按时参与工程部的月规划会议和工作协调会议。 7.方必需正确准时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特别工种作业证、上岗证、务工合同手续，并随时承受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应对不符合要求的快速整改。否则所发生的费用由乙方负责。 8.乙方作业人员在本工程部施工期间，应严格执行公司各项制度和四分公司及工程部下达的各项治理规定。 9.乙方劳务作业班组应建立“二长六大员”治理机制，且在作业班组中从事该工种工作时间一年 以上的技术骨干总人数达60%以上。 10.按要求配置个人劳动爱护设施。 六、质量安全治理 1.适用的标准

7、、标准为gbj30188、施工图、施工方案、作业指导书、XX市监理程序、公司质保手册，安全治理执行国家安全操作标准且双方应执行公司质量安全奖罚条例。 2.乙方必需严格执行并听从四级质量安全检查治理程序(自检、企业检、监理检、地方质检) 3.质量目标为分项工程质量等级必需到达合格(80分以上)，且分项工程质量优良率90%以上，分项工程质量如达不到80分时乙方必需无条件进展返工，所造成甲方的经济损失由乙方担当40%，甲方不得组织下道工序施工。砼浇捣时必需仔细细致，杜绝露震，也不得超振，确保砼外光内实。砼外表进展二次压光，掌握砼楼面的厚度、平坦度。杜绝蜂窝、露筋现象，准时对柱插筋外表，下层校验的余浆

8、清理。砼养护不小于7天。 4.安全目标为杜绝重伤事故，轻伤事故频率小于千分之一，如发生安全事故直接经济责任由责任方担当。 5.标化治理目标为省级标化达标工地。 七、考核与奖罚 使本工程到达安全、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款： 1.工期奖罚：如乙方到达经双方确认的规划书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方嘉奖乙方200元/天，如乙方责任滞后一天，甲方惩罚乙方400元/天(提前或延误期应叠加计算奖罚金)，如乙方责任未实现工程部协调会议精神之要求，甲方惩罚乙方200元/次。 2.质量奖罚：如乙方责任工程质量未到达优良要求时(甲方自检90分以上)，乙方决算单价下调30%(即决算单价*0.7

9、)，如乙方责任工程质量未到达合格品要求时，乙方单价下调100%。 3.安全奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，甲方对乙方处以500元/次的罚款，如乙方责任发生重伤事故，甲方对乙方处以10000元/人次的罚款;如乙方未发生重伤事故，甲方赐予乙方5000元的嘉奖，如乙方轻伤事故小于千分之一，甲方赐予乙方3000元的嘉奖。 4.标化治理奖罚：如乙方责任发生违反省级标化工地治理规定的行为，甲方对乙方处以500元/次的罚款，如该工程工地被评为省级标化工地，甲方赐予乙方1500元嘉奖。 5.技术进步嘉奖：如乙方提出合理化建议，且被甲方接受实施后获得成果，甲方赐予乙方2001000元的嘉奖。 6.材料节超奖罚：甲

10、方依据有关经济资料，视限额领料制度执行状况和效果，可结合有关详细事项赐予乙方肯定的奖罚。 7.综合治理奖罚：如乙方人员在本工程部工作期间发生违法违纪大事，甲方有权赐予作业班组处以1001000元的罚款(重点是不得发生赌博、斗殴、行贿等)。 八、其它 1.决算审核程序：乙方申请施工员审核工程量质量员确认质量等级工程核算员审核单价与工程量材料员会签工程副经理审批工程经理批准(工程经理有权对有依据的量进展增减)。 2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。 3.合同期限：本协议双方签字后生效，有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。 4.本合同未尽事宜

11、双方协商解决。 5.本合同一式六份，甲方执五份，乙方一份。 甲方：_ 乙方：_ 鉴证方：_ 代表：_ 代表：_ 代表：_ 签定日期：_年_月_ 劳务承包合同 篇3 甲方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依据 工程需要，甲方将 人工劳务费、塔吊、模板、外架、扎丝、铁丝、铁钉及工程所需的帮助材料承包给乙方，根据中华人民共和国建筑法和安全生产法及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程工期：6个月（除春节放假20天，计200天） 二、工程地点： 三、工程质量：符合国家强制性质量检验标准 四、承包范围 本工程承包范围：施工图以内的全部工程量，临时设施

12、工程（电气掌握材料，三级箱以后的；上楼用给水材料，其余材料由甲方供应）。不含工程：根底土石方机械开挖及土方机械回填（清理根底及机械不能回填的”部位由乙方负责）、防水分项工程、门窗分项工程、节能分项工程、涂料分项工程、阳台栏杆及楼梯栏杆分项工程。（厨房、卫生间防滑地砖及其变更若建立单位要求做，则另计价）。其余工程量及用工一律由乙方保质保量完工。 五、承包价格 承包面积暂按5580平方米计算（工程结算按实际完成建筑面积计算），单价为300元/m2（不含安全文明措施费），总价约为1674000.00元（大写：壹佰陆拾柒万元整）。 六、付款方式 （1）乙方将工程垫至该工程先三个单元一层起来后，3日内付

13、总价10%；先起三个单元二层完，3日内付至总价的20%；先起三个单元五层完，3日内付至总价的40%；后起二个单元三层完，3日内付至总价的60%；主体全部完工，3日内付至总价75%；内外装完工后，3日内付至总价的90%。余款在工程全部结算审出来后，2日内扣2%的保修金一次付清，保修期满一年后，10日内付给乙方。 七、工期要求 按甲方施工进度规划及甲方现场治理人员开具的施工任务单规定的时间内完成，每延误一天，甲方向乙方罚款 1000元并赔偿相关损失且若乙方在施工中造成的务工，返工损失均由乙方自行负责（甲方应扣除返工材料的损失费用）。 八、安全掌握与责任 乙方在施工中必需严格根据国家相关规定进展施工

14、，严禁违章作业，若发生安全事故，3000.00元以内由乙方自行担当，3000.00以上甲方担当70%，剩余30%由乙方担当。 九、安全施工 1、乙方在施工中必需坚持“坚持第一、预防为主”的方针，严格根据国家现行有关安全生产治理规定和安全操作规程进展安全施工作业。 2、严格听从甲方及有关部门的安全监视、指导治理，严格遵守执行现场施工安全治理规章制度，加强施工安全防护措施，做好：“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等安全防护。 3、制止向下抛物，违者每次惩罚500元。 4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作规程和安全生产治理规章制度、违章指挥和违章作业，任何人不得在不符合规定施工条件

15、和存在安全隐患的状况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。 5、乙方有违返安全生产治理规章制度者按甲方安全生产治理规章制度进展惩罚。 6、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一安全责任人（亦为安全员），与甲方签订安全施工合同，对本项承包施工范围的详细施工作业安全全面负责，并担当其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底，负责做好日常安全施工布置、检查工作。 7、乙方必需注意安全施工，提高安全意识，加强安全防范，杜绝安全事故隐患，当发觉安全隐患时必需马上停工并准时报告处理，严格做到无安全事故发生，若一旦发生安全事故，一切事故责任和经济损失均由相关责任方负责，甲方负责调查处理，其他方面甲方概不负

16、责。 十、其他条款 1、不行抗力 （1）双方关于不行抗力的商定：不行抗力包括战斗、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾难。 （2）因不行抗力大事导致的费用及延误的工期按以下方法担当： 1、甲乙双方人员伤亡由其所属方负责，并担当相关费用； 2、乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方担当； 3、延误的工期顺延。 2、保险 乙方从事危急作业的职工以外损害保险和施工场地自有人员生命财产保险，由甲方负责办理并支付保险费用。 3、合同解除 （1）甲乙双方协商全都，可以解除合同； （2）因不行抗力使合同无法履行，可以解除合同； （3）因一方违约致使合同无法履行，

17、可以解除合同； （4）合同解除后，不影响双方在合同中的商定的结算和清理条款的效力。 4、制度治理 （1）乙方必需无条件听从甲方及各职能部门的治理，遵守执行各项治理规章制度，遵章守纪守法，搞好团结友爱，搞好相互协作，如有违纪违章者将严格按有关规章制度进展惩罚。 （2）施工中在保证工程质量的前提下，乙方应留意节约原材料和机械设备的使用爱护，不得铺张、损失或丧失。若有违反，除照价赔偿外，并案甲方治理制度进展经济惩罚，每天收工时必需将剩余材料分类归堆，做到工完场清。 （3）乙方若不听从甲方和有关部门的正常治理，不能保证工程质量和工期要求者，甲方有权单方终止合同。 十、甲方责任：若因甲方资金和材料不到位

18、导致停工，甲方需对乙方每天所发生的费用无条件负责。（包含机械租金，周转材料租金，全部工人务工费可三日内不计）；若停工15日以上乙方有权要求退场，甲方需对乙方在此投入的全部资金无条件赔偿。其中含周转材料、架管、扣件租金、塔吊租金、大小型机械费并担当赔付给乙方全款50%的损失。 十一、合同生效与终止 1、本合同订立时间： 年 月 日 2、合同订立地点： 3、合同生效：本合同若有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。 4、合同补充：本合同若有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。 5、合同终止：双方履行合同全部义务，竣工决算价款全部支付协议终止。 6、合同份数：本合同一式四份，由双方各执二份。 甲方

19、（签字）： 甲方托付代理人（签字）： 乙方（签字）： 乙方托付代理人（签字）： 劳务承包合同 篇4 甲方：（下称甲方） 乙方：（下称乙方） 甲方开发的简阳市简城镇白塔路仁和苑小区工程，托付乙方担当本工程水、电安装工程的人工单包工作，为了加强协作，明确双方责任、权利、义务，经甲、乙双方友好协商，订立以下条款，共同遵守。 一、工程承包范围 仁和苑小区住宅楼安装 1、电气局部：强电为公共局部图纸全部内容，住宅为全部配额、电线、电缆作至从表箱到每户。至电源全通、灯亮，电线预埋管和焊防雷接地（桥加与电缆除外）。 2、弱电为预埋线管。 3、报警线管为预埋管（铁管）全畅通。 4、给排水全部图纸内容，给水管从

20、水表到户内（冷、热、水管）全部到位。 5、屋面雨水管，空调管作到位。 以上工作内容包括有卫生清洁、质保期间修理，以及施工所需工具、劳保用品。 二、工程质量要求按规程、标准施工，经简阳市质监局验收工程质量合格。 三、工期要求在施工各阶段必需满意甲方的工期要求，主体配全阶段保证满意土建劳务队工期要求，如因乙方缘由造成土建劳务队停工、窝工，所造成损失由乙方全部负责赔偿，反之由于甲方缘由造成乙方停工、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。 四、质量治理、安全生产、文明施工要求 1、乙方必需派住有高层施工治理阅历，有资格证代表一名负责本现场的治理、协调工作，并对质量、安全生产负全责。 2、乙方必需常常性对自己进

21、场工人进展政策、法律、法规、规程、标准、现场一切治理制度等的教育学习，进展新工人安全教育和三级教育。 3、乙方必需根据甲方施工组织设计总平方图进展材料堆码、整齐、生产、生活区内不得私拉乱接，电线、电缆做到一机、一闸、一箱、一爱护，一切根据省市有关工地文明施工要求进展，做到工完场清、料净。 五、材料、设备治理 1、一般材料（如线管、水管、开关盒）乙方必需严格根据甲方工期要求，提前二周填写材料规划，材料进场后负责协作甲方材料员进展验收，并签字领用。 2、珍贵材料设备（如开关箱、配电箱、线缆）把握有订货周期的材料，设备应按甲方工期规划，提前1-3个月填写材料、设备规划，并经甲方审批，到场后必需协作甲

22、方材料员进展质量，数量验收，并签定领用。 六、土建、安装协作及建筑成品、半成品爱护 1、乙方必需根据甲方的总工期和月、旬、周进度规划安排材料规划和生产满意甲方要求，因乙方缘由造成甲方停、窝工、返工损失，由乙方负责赔偿，反之由于甲方缘由造成乙方停、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。 2、乙方在施工中对自己的成品和半成品进展爱护，有责任对整个现场的成员、工人进展教育，爱护好成品、半成品，否则由乙方造成的损失由乙方进展赔偿。 七、承包总额及付款方式 1、本工程实行人工费20元/m2。 2、本工程垫支至三层楼面以上开头付款，付款额为已完成工作内容人工费80%，其余20%在工程完工一个月内付清。 八、本协议

23、一式二份，甲、乙双方各执一份，工程款支付完毕后自动失效。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 劳务承包合同 篇5 甲方： 乙方： 依照合同法公司法及其它有关法律，行政法规，在 xx联合有限责任公司下属x号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工，特订立本合同，希双方遵守商定。 一、协议内容 甲方有xxxx公司x号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采，由乙方负责组织人员进展施工，甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及全部附属工程。现经甲、乙双方协商全都，由甲方承包给乙方施工，甲方按吨位和矿硐进尺m计算的方式承包给乙方，按月计价支付全部施工打硐采矿款。 二、承包范围： 甲方在xxxx公司所承包的全部范围内，

24、如消失区域山林权属纠纷，造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。 三、劳务费单价和结算 1、掘井打洞按米计价：施工工序，打眼放炮，装运弃出到弃土场，每米单价含出洞口运距40米内，在每月底对当月施工量进展收方计价，次月5日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间，造成乙方损失，乙方有权停工并向甲方索赔全部损失。此单价在铅锌每米吨1.4万至2万元内，以后随着物价，随行就市，双方协商涨跌调价。 2、甲乙双方计价依据，以双方现场派住的治理人员签字为依据计价。 四、治理方法 1、甲方负责协调周边关系，处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全，协作好乙方全面施工工作。乙方负责全面

25、施工生产工作，教育施工人员安全生产，文明施工。 2、在生产过程中乙方的上岗人员必需进展安全教育。乙方应当高度留意安全事故存在的隐患，消失隐患准时排解。乙方进入矿山打眼放炮人员，必需由娴熟人员进展，不得聘请无技术的人员进展打眼炮工作。 乙方应指派专业人员排解危石，认真观看地质构造状况，准时排解可能消失的嘣塌事故，确保施工人员的生命安全。如消失工伤安全事故的责任，由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。 3、开采所需的爆破物品和全部机械设备和材料，由甲方负责选购供应给乙方使用，为了不影响乙方生产，甲方保证按时供应爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由

26、甲方负责。 4、甲方作为矿山业主，对供应给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续，并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。为乙方生产供应便利。劳务承包合同范文节选! 5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力，消失停工待班，造成的全部损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按120元/天和赔偿其它全部损失。 五、因开挖时损害山林、草、树木植被，环保、自然灾难、泥石流等损失由甲方自行负责，与乙方无关。 六、搭建各种设施，由甲方协调占用。如因协调不力造成损失，由甲方负责赔偿。 七、本合同期限为_年，自_年_月_日至_年_月_日止。在承包期满后，乙方与甲方连续连续合同。 八、甲方必需保持本硐区域的完整性，不得再转包给其它方。 九、违约责任： 希双方都遵从协议，履行商定条款。不能违约，若违约，违约方赔偿守约方一切损失，并惩罚违约金30万元补偿给守约方。 十、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，送交公司一份，具有同等法律效力。 十一、未尽事宜，双方协商解决，另定补充协议。如协商解决未果，诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。 十二、本协议经甲、乙双方代表签字之日生效。劳务承包合同范文节选! 甲方代表：_ 乙方代表：_ 签约地点：_ _年_月_日