2022KTV装修合同 .docx
《2022KTV装修合同 .docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022KTV装修合同 .docx(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022KTV装修合同 KTV装修合同 1发包人:_承包人:_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。第1条、工程概况1、工程地点:_2、工程内容:房屋间数_室_厅;总建筑面积_平方米。3、承包范围:_4、承包方式:双方商定采取下列第_种承包方式:(1)承包人包工包全部材料;(2)承包人包工包部分材料;(3)承包人包工、发包人包料。5、开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日;总日历工期(包括法定节假日):_日。第2条、合同价款与支付
2、1、合同价款:金额(人民币大写):_¥:_。2、合同价款采用方式:双方商定本合同价款采用第_种方式确定。(1)采用固定价格:固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_。(2)采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金:_3、工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程款_%即人民币(大写)_,预付款扣回的时间、比例:_。4、工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式:_(2)工程款支付金额和时间:_工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延
3、期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。第3条、施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供:(1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。第4条、发包人工作1、指派_为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2、装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、
4、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。3、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4、负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。5、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。6、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。第5条、承包人工作1、指派_为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。2、严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编
5、制工程结算。3、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4、未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5、工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。6、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条、材料供应1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由
6、发包方承担。3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。第7条、安全生产和防火1、发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2、发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。3、承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。4、由于承包人在装饰装
7、修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。第8条、工程质量及验收1、双方约定本工程质量应达到国家质量评定_标准(可选择优良或合格)。2、优良工程等级增加的经济支出_。3、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。4、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。5、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。6、装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料
8、及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条、工程变更1、发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2、承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。第10条、竣工结算1、工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。2、工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。第11条、工程保修验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第
9、12条、违约责任1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人_元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_支付滞纳金。2、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人_元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_%。3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。4、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担
10、赔偿责任。6、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。8、双方约定其它违约责任:_。第13条、争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交大连仲裁委员会仲裁;(2)依法向工程所在地人民法院起诉。第14条、不可抗力双方关于不可抗力的约定:_。第15条、保险_。第16条、合同生效合同生效日期:_年_月_日第17条、合同份数本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约
11、定合同副本份数:_。第18条、合同备案、鉴证合同备案、鉴证:发包方:_身份证号:_;承包方:_身份证号:_。第19条、其它约定_。发包方(盖章):_承包方(盖章):_年_月_日_年_月_日签订地点:_KTV装修合同 2甲方: (法定代表人)电话:乙方: (承包方代表)电话:XXxKTV承包经营合同书由上述各方于 年 月 日,在 市订立:经甲、乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方浏阳华纳之声KTV事宜,达成如下条款双方共同遵照执行:第一条 合同标的物1、甲方提供给乙方承包经营的xxxKTV位于 省 市 路 号 楼,场地面积共 平方米。2、XXxKTV附有经营所需设施、设备、用具(见所附交接清单)第
12、二条 承包期限乙方承包经营期限为:自 年 月 日至 年 月 日。第三条 押金、租金及支付方式1、押金:乙方向甲方缴纳承包经营押金人民币 元,合同签定生效后一次性交清,承包结束后双方交接结清楚(物业、设备、用具及有关费用等)后 30 天内退还。2、承包费:乙方承包经营期内,应每月向甲方交纳承包费人民币 捌千元 元,以每两月交纳一次的方式时间为:每两月后 10 日前交纳当月租金。3、其他费用:乙方承包经营期间的水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳的费用,由甲、乙双方协商后由乙方向有关部门或单位缴纳。4、押金和承包费用的支付方式:第1项和第2项约定的款项由乙方按照约定时间以现金的方式向甲
13、方交纳。第四条 甲方的权利义务1、甲方按约定提供xxxxKTV给乙方经营,保证乙方独立自主经营。2、为乙方提供现有的经营场所及经营设施、设备、用具等。(另附清单)3、负责对乙方经营活动及食品卫生安全、质量、价格、服务等进行检查和监督。4、保证乙方经营所需的水、电正常供应(特殊情况例外)。5、负责KTV场地内设备、设施的基本维护、维修。6、甲方按乙方要求,合同签定之日后预留十天作为乙方筹备时间,租金从第十一日起计算第五条 乙方的权利义务1、必须合法经营,主动接受政府有关部门及甲方的管理、检查、监督和处罚。受处罚后的一切善后事宜由乙方自理。2、按合同规定如期交纳有关费用。3、承担所聘用人员的工资及
14、福利等费用和责任。认真做好社会治安、消防安全防范、用工管理等方面的工作,确保KTV财产安全。4、负责经营过程中KTV所有设备、设施的维护、保养和维修,并确保合同期结束时KTV所有资产完好和不流失。人为损坏或被盗,按协议价赔偿。5、认真做好社会治安、消防安全防范、用工管理等方面的工作,确保KTV财产安全。6、未经甲方同意,乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动。(包括在墙上打洞)7、未经甲方同意,乙方不得擅自转让承包或变相转让他人经营。第六条 违约责任1、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲、乙双方中的任何一方都不得擅自终止合同,终止合同方视为违约,违约方应向守约方支付违约押金 叁万元 元,给守
15、约方造成相应损失的,还应当赔偿给守约方造成的相应损失。2、乙方迟延交付押金及承包费的,应按所拖欠金额每日的 20 % 向甲方支付违约金,超过 15 日未支付的,甲方有权终止合同,所收取押金作为违约金予以没收,给甲方造成财产损失的,还应当赔偿相应损失。3、乙方不得中途无故中止合同,如确须中止合同,乙方应提前 壹 个月以书面形式通知甲方。从停止经营之日起,乙方向甲方支付 叁万元 承包款作为违约押金。第七条 合同终止甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前壹个月以正式书面形式并电话通知对方,双方通过友好协商后,在结清所有费用及理清相应责任后本合同终止。第八条 补充与变更在KTV承包经营期间,本合同可根据
16、甲、乙双方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与本合同具有相同法律效力。第九条 不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十条 争议的解决1.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。2.如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼,交有管辖权的人民法院裁决。第十一条 生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。第十二条
17、 其他本合同式三份,具有相同法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。甲方:(签字盖章生效)_乙方:(签字盖章生效)_年_月_日KTV装修合同 3发包人:_承包人:_按照有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。第1条 工程概况1.1 工程地点:_1.2 工程内容:房屋间数_室_厅;总建筑面积_平方米。1.3 承包范围:_1.4 承包方式:双方商定采取下列第_种承包方式: (1)承包人包工包全部材料; (2)承包人包工包部分材料; (3)承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期:_年_月_日;竣工日期:_
18、年_月_日;总日历工期(包括法定节假日):_日。第2条 合同价款与支付2.1 合同价款:金额(人民币大写):_,¥:_。2.2 合同价款采用方式: 双方商定本合同价款采用第_种方式确定。(1)采用固定价格:固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_。(2)采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金:_2.3 工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程款_%即人民币(大写)_,预付款扣回的时间、比例:_。2.4 工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式:_(2)工程款支付金额和时间:_ 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同
19、价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。 发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。 第3条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供: (1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。 (2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。第4条 发包人工作4.1 指派_为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2 装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与
20、物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。4.3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4.4 负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。第5条 承包人工作5.1 指派_为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。5.2 严格按
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022KTV装修合同 2022 KTV 装修 合同
限制150内