简单版维修合同汇总维修服务合同模板(六篇).docx

《简单版维修合同汇总维修服务合同模板(六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单版维修合同汇总维修服务合同模板(六篇).docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 简单版维修合同汇总维修服务合同模板(六篇)简洁版修理合同汇总一 承租方(以下简称乙方)_、身份证地址_、号码：_ 甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下： 一、租赁地点及设施： 租赁地址：_;房型规格_;居住面积_平方米; 室内附属设施： 电器：电话沐浴空调冰箱彩电洗衣机微波炉吊扇音响 家具：_ 二、租用期限及其商定： 租用期限：甲方同意乙方租用_年;自_年_月_日起至_年_月_日; 房屋租金：每月_元人民币; 付款方式：按一个月支付，另付押金_元，租房终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。第一次付款计_元人民币;租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方

2、支付，物业治理，房屋修缮等费用由甲方支付;租用期内，乙方有以下情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;乙方利用承租房屋进展非法活动损害公共利益的;乙方无故拖欠房屋租金达_天;连续三个月不付全部费用的。 三、双方责任及义务： 乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用，并务必将以上费用帐单交给甲方，甲方须监视检查以上费用; 无论在任何状况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金; 在租用期内，甲方必需确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价; 租用期满后，乙方如需连续使用，应提前一个月提出，甲

3、方可依据实际状况，在同等条件下赐予优先;在租赁期内，甲、乙双方如有一方有特别状况需解除协议的，必需提前一个月通知对方，协商后解除本协议;乙方入住该物业应保持四周环境干净做好防火防盗工作，如发生事故乙方应负全部责任;乙方不得擅自转变室内构造，并疼惜使用室内设施，若人为损坏的将赐予甲方相应赔偿;如发生自然损坏，应准时通知甲方，并协作甲方准时赐予修复。 四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进展仲裁。 本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。 五、其它说明：如：入住时的水电煤字数_。 出租方：_承租方：_ 联系电话：_联系电话：_ 签约日期：_

4、 最新个人租房合同简洁版篇2 甲方：_ 乙方：_ 身份证号：_ 甲、乙双方在_年_月_日签订的租赁房屋合同，在_年_月_日到期，甲方不在续租，甲、乙双方经友好协商，乙方自愿自行修理因甲方租赁期间损坏之房屋。为明确双方权利和义务特定签订立本协议书。 一、乙方房屋坐落在_ 二、受损房屋处置原则： 甲方一次性支付乙方房屋修理费，由乙方自行负责修理。甲方对此无异议。 三、在房屋修理期间，乙方自行解决因自修房屋给日常生活带来各种困难。 四、甲方应尽义务： (1)根据甲方所找修理施工队报价清单，赐予乙方赔付工程修理费：_人民币20230元(贰万元整)。 (2)甲方考虑到乙方修理房屋及恢复室内装修需要工期约

5、一个月时间，故赐予乙方赔付房屋租金：_人民币7500元(大写：_柒仟伍佰元整)。 (3)甲方租赁期间，将乙方水井填埋，故赔偿乙方水井清理费：_人民币2500元(大写：_贰仟伍佰元整)。 (4)甲方赐予乙方各项费用合计：_人民币30000元(大写：_叁万元整)，上述费用由甲方自本协议书签订之日起15日内一次性付给乙方。 五、据此协议甲方已经尽到房屋修理义务，假如房屋以后发生质量问题，与甲方无关，乙方不得已此理由要求甲方赔偿。 六、本承诺书经双方签字盖章后即生效，任何方不得以任何理由无故变更和解除，否则应担当责任。 七、本承诺书一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。 甲方签章：_乙方签章：_ _年_月

6、_日_年_月_日 最新个人租房合同简洁版篇3 出租方：(以下简称甲方)_ 承租方：(以下简称乙方)_ 甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议： 一、甲方将位于_市_街道_小区_号楼_号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自_年_月_日至_年_月_日，计_个月。 二、本房屋月租金为人民币_元，按月/季度/年结算。每月_月初/每季_季初/每年_年初_日内，乙方向甲方支付_全月/季/年租金。 三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁完毕时，乙方须交清欠费。 四、乙方同意预交元作为保证金，合同终止时，当作房租冲抵。 五、房屋租赁期为，从_

7、年_月_日至_年_月_日。在此期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金_的违约金;假如甲方转让该房屋，乙方有优先购置权。 六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙方担当。 七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;不得转变房屋构造及其用途，由于乙方人为缘由造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方担当赔偿责任。 八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要，要求甲方供应房屋产权证明或其它有关证明材料的，甲方应予以帮助。 九、就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向天津开发区人民法院提起诉讼，恳求司法解决。 十、本合同连一式

8、_份，甲、乙双方各执_份，自双方签字之日起生效。 甲方：_电话：_ 身份证：_ 乙方：_电话：_ 身份证：_ _年_月_日 最新个人租房合同简洁版篇4 本合同双方当事人： 出租方(甲方)：_身份证号：_ 承租方(乙方)：_身份证号：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其有关法律、法规规定，在公平、自愿、协商全都的根底上，甲、乙双方就以下房屋的租赁的有关事宜达成协议如下： 第一条房屋根本状况 甲方房屋座落于_市_区_路_栋_单元_号，房屋构造为钢筋混凝土，建筑面积_平方米。 其次条房屋用途 该房屋用途为_。乙方保证在租赁期内未征得甲方的书面同意不得擅自转变房屋的用途或转

9、租、转让。 第三条甲方对产权的承诺 甲方保证在该房屋出租期间没有产权纠纷;除补充协议另有商定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在出租给房屋前办妥。出租后如有上述未清事项，由甲方担当全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。 第四条交验身份 甲方应向乙方出示购房合同，出示真实有效的身份证明，乙方也应向甲方出示真实有效的身份证明并向甲方供应身份证复印件。 第五条房屋改善 甲方允许乙方在征得物业公司同意的状况下对房屋进展装修、装饰或添置新物，但不得转变房屋的整体构造。乙方不经物业公司同意擅自改动房屋构造，造成一切后果，由乙方担当相关经济责任和法律纠纷。 第六条租赁期限 1、租赁期

10、限_年，自_年_月_日至_年_月_日，共计_年。 2、租赁期满，甲方有权收回该房屋。乙方如有意连续承租，应当提前_日向甲方提出续租要求，征得同意后甲乙双方重新签订房屋租赁合同。同等条件下，乙方有优先承租权。 第七条租金和租金交纳期限 1、前_年租金为人民币_元整(￥：_元)。 2、第_年租金每平米增加_元，即每年增加人民币￥：_元。 第八条房屋租赁保证金 甲方交付该房屋时，乙方应向甲方支付房屋租赁保证金人民币_元整(￥：_元)租赁期满或合同解除后房屋租赁保证金除抵扣应由乙方担当的费用、租金以及乙方应担当的违约赔偿责任外，剩余局部甲方如数返还乙方。 第九条房屋的交付和返还 1、交付：甲方与乙方签

11、订合同生效并在乙方按规定交纳租金后，甲方向乙方移交商铺钥匙。 2、返还：租赁期满或合同解除以后，乙方应返还该房屋及其附属设施，甲乙双方结清各自应担当的费用。乙方添置的新物可由其自行收回，而对于乙方的装修、装饰局部详细处理方法为：保证整个房屋内设施完整性的原则下可以撤除。返还后对该房屋内乙方未经甲方同意遗留物品，甲方有权自行处置。 第十条修理养护责任 1、乙方应合理使用并爱惜房屋及附属设施。因乙方不合理使用或保管不当使该房屋及其附属设施发生的损失或故障的，乙方应负责修理或担当赔偿责任，如乙方拒不修理或拒不担当赔偿责任的，甲方可代为修复或增加新物，费用由乙方担当。 2、对乙方装修、改善或增设的其他

12、物甲方不担当修理义务。 3、租赁期间，防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并担当全部责任和听从甲方监视检查。 4、对于该房屋附属设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方在租赁期内担当修理责任。 第十一条关于装修和转变房屋构造的商定 乙方不得随便损坏房屋设施，如需转变房屋的内部构造和装修或设置对房屋构造影响的设备，需先征得甲方和物业书面同意，投资由乙方自理。退租时，除另有商定外，甲方有权要求乙方按原状恢复或向甲方交纳恢复工程所需费用。 第十二条关于房屋租赁期间的有关费用 在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付，并由乙方担当延期付款的违约责任： 1、水、电费;

13、2、煤气费; 3、电话费; 4、物业治理费; 在租赁期，假如发生政府有关部门征收本合同未列出工程但与使该房屋有关的费用，均由乙方支付。 第十三条租赁期满 租赁期满后，本合同即终止，届时乙方须将房屋退还甲方。如乙方要求连续租赁，则须提前2个月书面对甲方提出，甲方在合同期满前个月内向乙方正式书面答复，犹如意连续租赁，则续签租赁合同。 第十四条合同解除 1、经甲乙双方协商全都，可以解除合同。 2、乙方有以下情形之一，甲方有权解除合同并收回该房屋： a、未经甲方同意擅自将承组的房屋分租的; b、擅自将承租的房屋转让给第_人的; c、擅自拆改承租房屋构造或转变承租房屋用途的; d、拖欠租金累积达_天以上

14、; e、欠交各项费用达_元以上; f、利用承租房屋进展违法活动的; g、有意损坏承租房屋的。 第十五条违约责任 1、租赁期内，甲方如需提前收回该房屋，应提前_日通知乙方，将已收回的租金余额退还乙方。 2、乙方由本合同第十四条其次款商定的情形之一，应按月租金_%向甲方支付违约金。 3、租赁期内，乙方需提前退租，应提前_日通知甲方。 4、甲方未按商定时间交付该房屋或者乙方不按商定支付租金但未到达解除合同条件的，应按当月租金的两倍标准支付违约金。 本合同经甲乙双方签字后生效，本合同一式_份，甲乙双方各执_份。 本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应实行书面形式，作为本合同的附件，附件与本合同具有

15、同等的法律效力。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 联系电话：_联系电话：_ _年_月_日_年_月_日 简洁版修理合同汇总二 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 甲乙双方经充分协调，就甲方全部的_镇水力发电站承包事宜，达成如下协议： 一、甲方将位于_镇吕村的水力发电站及帮助用地20亩，承包于乙方进展经营，详细设备详见清单。 二、乙方承包期限为30年，时间自 年 月 日至 年 月 日。承包金每年 元。交付时间为每年 年 月 日。 三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进展经营活动。 四、在承包期间，甲方应为乙方供应宽松的经营环境，保证乙方正常运营。 五、乙方负责对其水电站的设备进展维

16、护，修缮和更新。所需固定资产投资规划应提前一个月告知甲方。 六、乙方承包前的债权、债务由甲方担当，乙方承包后的债权债务由乙方担当。 七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，逾期不交，甲方有权力加收乙方肯定比例的滞纳金。 八、因国家政策或其它不行抗拒因素，造成合同不能连续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥当解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。 九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进展合理清算，并优先由乙方进展连续承包。 十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原则，另行协商解决。 十一、本合同一式份，双方各执一份。 发包方(甲方

17、)： 承包方(乙方)： 日期： 个人水电承包简洁版的合同2 甲方(发包人)：_工程部5#、6#楼工程部 乙方(承包人)： 因工程建立需要，乙方承包_工程部5#、6#楼工程部(高层、含人防)水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建立劳务承包事项协商全都，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：_小区5#、6#楼 2、工地地点：_ 二、承包内容： 承包范围：根底工程、构造主体工程、附属工程的预埋、安装，进出材料装卸等。电气工程、给排水工程所包含的图纸内容。 根底及主体工程：避雷

18、、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等)。装饰工程：各种电箱盒的预埋安装，本工程工程的外墙落水管、空调落水及全部管道的安装。 三、结算单价及付款方式 1、承包方式：双包(包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工)。 2、承包工程的计价方式：暂按总建筑面积计价，总施工建筑面积暂按平方米计。详细面积按实际施工面积为准。 3、承包单价：按实际施工内容和甲方让利结算。其他治理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施工合同。 4、合同价款：本工程进场支付甲方作为现场施工质量安全保证金。详细收取金额以收条为准。 5、付款方式： 依据甲方与建立单位签订的承包合同内的付款方式按水电完成内容比

19、例付款。 中途不付款，每月施工人员生活费由乙方自行解决。 四、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工人员进展安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、对乙方施工人员进展施工技术、施工方法、措施等方面的交底。 3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进展交底、指导、监控并按规定准时做好验收工作。 4、根据合同商定准时发放工程款。 5、如乙方提出申请，甲方可向乙方供应施工中涉及到的各种治理标准、标准、制度。 五、乙方责任 (一)质量责任 1、工程质量等级要求：一次性验收合格。 2、坚持工程质量标准，严格根据设计图纸、施工验收标准、施工组织设计、施工技术方

20、案等有关要求细心组织施工，确保工程到达商定的要求。 3、乙方应依据施工不同阶段及工程施工特点，准时对施工操作人员进展工程质量技术交底，提高质量意识教育，实行自检、交接检、专职检，严格根据操作规程及标准施工，确保施工符合验收标准。 4、在施工中乙方必需按甲方的验收程序进展验收，上道工程完成后经自检合格，由乙方以书面形式通知工程部专职质检员验收，符合标准后，由甲方出具质量验收证明手续，乙方才能下工施工。下工施工的质量不得低于样板的质量标准。 5、乙方每个分项工程施工前必需按标准要求先施工样板，(不能做的除外)，经甲方验收认可后由甲乙双方封样，乙方才能正式施工。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。

21、 (二)工期责任： 1、乙方必需根据甲方的工期规划，仔细编制施工作业规划，安排足够的劳动力，每月、每周按时完成甲方下达的月规划、周规划、确保工期，确保甲方的关键工序，关键工作，和突出性的检查、验收提出的工作。 2、在以下状况下，工期可顺延(经签证)，不行抗力的自然灾难，叁个工作日以上的停电，停水、待料。 (三)安全生产、施工责任： 1、乙方应加强对员工的安全技术标准、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育，并仔细执行，严格落实，确保施工安全。 2、加强施工现场治理，严格执行建立主管部门、环保、消防、环卫、公安等有关部门及甲方安全员对施工现场的治理规定，做到安全生产，文明施工。 3、乙方在现场班

22、组长，每天上班前都必需有针对性对各自施工班组人员进展安全技术交底，并有书面记录。发觉安全隐患马上停顿施工并准时报告甲方安全员。以便适时消退险情或马上实行防范措施，确保职工生产安全。 4、乙方施工人员严禁撤除或人为破坏生产安全防护设施，一经发觉马上赐予严峻惩罚，对造成危害的责任人追究其责任并担当由此造成的一切经济损失。 5、严禁带家属，小孩及外来人员进入施工现场，严禁将外来人员安排住宿，如发生以上状况每人每次罚款200元，由此而发生的一切后果由乙方担当。 6、乙方必需严格根据甲方要求，做到日做日清，工完场清，工完料净，不乱扔建筑垃圾及生活垃圾，如发觉工完料不净每次罚款200元，乱扔建筑垃圾每次罚

23、款100元，周转物资和使用工具必需按现场平面布置图要求堆放整齐，严禁乱扔乱放，乱堆乱放每次罚款200元。以上行为除罚款外还必需在规定的时间内实施整改，整改不到位重新罚款。 7、乙方有责任按甲方的要求保证生产区、生活区，卫生及良好秩序，执行甲方的相关规定。 8、制止打架，骂人等不文明现象。假如发生上述行为，每人每次罚款200元500元，造成后果的乙方必需担当一切责任。 9、施工班组全部人员必需无条件听从工程部治理，施工中严格根据安全施工标准要求施工。 (四)其它责任： 1、乙方任何人不得以任何理由顶撞，辱骂政府行政部门、建立单位、监理单位及甲方治理人员，更不得拒绝相关人员的监视与治理。 2、乙方

24、必需遵守甲方各级代表，现场施工员，质量员、安全员、现场负责人，按合同所授予的权限而发出的工程治理指令。 五、甲方代表人 1、本工程的甲方代表人为负责现场的质量、安全、进度及全面治理工作。 2、甲方代表的职权： a、对工程安全、质量、进度的检查，监视治理、嘉奖惩罚权力。 b、对工地上各施工班组工程款支付的审核打算权。 c、行使为确保工程质量、进度、安全生产、文明施工、本钱掌握到达符合要求实行必要措施的权力。 d、在不违合同和标准要求前提下，批准本合同要求乙方提报各种材料规划、方案并监视实施的权力。 e、有将自己局部职权托付下属治理人员行使监视考核其工作的权力。 f、有拒绝其下属作出的违反标准要求

25、或合同商定内容的指令和打算的权力。 g、组织召开工程治理例会，制订针对本工程的各项规章制度，准时处理工程治理中的各种问题的权力。 六、乙方代表人 1、乙方代表：为本工程劳务分包责任人，负责履行本合同中乙方所担当的权利和义务。并派现场负责人施工员资料员。 2、有对乙方职工行使充分治理的权力;有全力协作甲方现场治理人员对安全、质量、文明施工进展治理的义务。 七、违约责任 当发生以下状况之一时，甲方应担当违约责任： 1、甲方未按商定核实乙方完成工程量、或未按商定支付劳务作业工程款、或未按商定支付劳务作业工程尾款时，按同期建立银行贷款利息向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息，除此以外不担当其他违约责任。

26、 2、甲方未履行本合同第三条1，2，3，4条款之商定义务时，造成工期延误的，乙方不担当违约责任，拖延的工期顺延。 当发生以下状况之一时，乙方应担当违约责任： 1、因乙方缘由不能按商定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期规划的，每延误一日，应向甲方支付500元的违约金。 2、乙方的施工达不到合同商定的质量要求，乙方必需返工至合格，返工的工料损失由乙方担当，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方担当。 3、乙方如治理不善，材料损耗超出合同商定(或定额)标准，超出损耗标准的材料及相关费用由乙方担当，同时乙方要向甲方支付损耗金额两倍的违约金。 4、乙方由于劳动力缺乏

27、，不能保证正常施工，又不实行得力措施进展整改，甲方有权派人员突击抢工，所发生的一切费用由甲方担当，同类情形发生三次时甲方有权解除本合同，乙方必需在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地，甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款。其付款方式仍同本合同有关付款条款执行。 5、施工期间，由于乙方缘由自动退场的，甲方只支付乙方已完工程量结算款60%的分包工程款。 6、一旦发觉有乙方进场人员偷盗甲方财物，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严峻者报公安部门处理。 八、其它商定 1、甲方供应乙方临时办公场所设施，乙方如有损坏必需按购置价赔偿。 2、乙方代表，乙方各班组负责人有事离开工地现场应

28、向甲方代表或其他治理人员请假，特别状况应向工程部电话请假，并按时回岗。 4、乙方代表的通信工具必需确保24小时畅通，造成后果的由乙方担当责任及经济损失。 5、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，非常清晰合同商定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改(或单方面修改)无效。 九、有关事宜 1、本合同未尽事宜，如有必要可依据状况另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同签订时，乙方的签字(责任人)人必需出示身份证并将复印件贴于合同反面。 3、本合同一式四份，甲方四份，乙方两份，双方签字即生

29、效，合同内容履行完合同自行解除。 甲方(章)： 乙方(章)： 甲方代表(签名)： 乙方代表(签名)： 甲方法人代表或授权人(签名) 乙方法人或授权人(签名) 地址： 地址： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日 个人水电承包简洁版的合同3 发包方： 电话： (以下简称甲方) 身份证号： 承包方： 电话： (以下简称乙方) 身份证号： 乙方向甲方承包荥阳市贾槐林社区、楼李小区的工程水、电，暖安装施工。为在施工中双方无发生异议。依照建筑工程承包合同条例等有关规定。遵循公平、自愿、公正、诚信的原则。明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方对本工程的有关事项协商全都，特定立以下合同条例，以资

30、共同信守履行。 一、工程概况： 工程名称：楼李小区 工程地点：荥阳市贾槐林社区、楼李小区 构造质式：砖混或半框架构造 二、承包方式：水电暖包工包料 甲方将_1#_2#_3#_4#_楼，水、电, 暖安装工程以包工包料的形式承包给乙方安装施工。 三、承包内容与范围 承包范围： _1#_2#_3#_4#_楼按设计图纸及投标清单要求的全部水电工程配套设施。 承包内容：按设计图纸要求及更改文件与投标清单要求的工程均归乙方的承包内容。 四、工程质量要求： 按水、电安装工程施工验收标准、规程操作标准进展施工。经甲方监理验收到达合格标准。 乙方必需严格按施工设计图纸和更改文件要求施工，若不按设计图纸要求及甲方

31、标书定立的各种材料、型号规格的材料施工造成返工重做，其所造成的工料费损失由乙方担当。且所用材料必需有合格产品证书及检验报告。 乙方施工前后要做到完工场清，准时协作甲方做好预埋安装。甲方施工后乙方派人打凿造成修补的工料费由乙方担当，甲方有权从乙方的工料承包款中扣除。且乙方无偿修复，清理公共卫生。 五、施工工期： 本工程总施工工期为 _日历天，乙方必需按甲方施工进度时间内的要求随土建提前20天内完成 六、承包价格： 平方米 以甲方供应的水、电，暖 ，安装设计施工图纸为依据，参照更改文件要求及投标工程量清单为标准。 七、付款方法： 本工程按进度付款：每两层付款，乙方在完成的工程量1天后送施工员审核，

32、经甲方确认后在3日内支付进度款80%，工程竣工验收合格后，将验收手续交给甲方后5日内付总价95%余下5%待水电保修期满后一次性付清。 八、安全责任：乙方必需严格按水、电安装施工标准及安全操作规程进展施工。遵守各项安全规章制度。安全操作费用包括在本工程的承包单价之内，乙方在施工中的工人所造成的担心全事故责任及经济损失费用乙方自己担当。乙方并且担当因其它的缘由在施工中给他人造成担心全事故责任及任何经济损失。 九、双方职责： 甲方： 供应工程施工图纸、设计更改文件及工程量清单等有关文件： 供应现场施工技术治理及指导。 乙方： 工人食宿乙方自己负责。 负责一切施工配备全部机具。 自带安全防护用品。 因

33、工期需要夜间加班的任何费用。 负责办理水、电安装工程的竣工验收手续，费用由乙方担当。手续应提前10天交付给甲方以备竣工验收。 若不能按期完成，除罚款外，甲方有权将部份工程另派他人施工，施工的工料费用由乙方担当。 十、违约责任： 乙方的施工质量达不到合格要求时，应无条件返工到合格，由此造成的工料费用由乙方担当。 若乙方施工人员缺乏，造成工期的延误，每天罚款_人民币，必要时甲方有权终止合同，造成损失由乙方担当。 若甲方不时付款，工程延期乙方不负责任。 十一、本合同未尽事项，甲、乙双方共同协商解决。 十二、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。款项结清后自行失效。 十三、签约地点： 甲方

34、(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 个人水电承包简洁版的合同4 发包方： 承包方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳守信的原则。发包、承包双方就本建立工程施工事项协商全都、订立本协议书。为确保工程质量，保证工程进度，提高经济效益，明确双方责任，经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 承包范围：水电安装工程及弱电局部，清理自己产生的建筑垃圾，安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负

35、责。(给水管安装到水表前，排水管，雨水管安装到阴井和排水沟，电器局部安装到电表前，接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装，弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等，水电施工图范围。) 二、承包概况： 包工不包料、自己使用的工具自带，发包方不赐予供应。 三、质量要求： 承包方必需严格按施工蓝图、施工标准仔细组织作业，每一道分项工序完成后，承包方自检后报发包方，发包方及监理组织一次性合格验收，验收不合格，消失返工，影响下一道工序，造成经济损失由承包方负责。保修金5%，保修期限为终验合格后两年内。 四、工期要求： 承包方必需与土建局部同时完成该项工作内容，如中途有意停工不做

36、，而影响下一道工种施工，发包方有权终止合同另找他人做，但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则担当一切经济损失。 五、承包单价： 按建筑面积：19902 m按建筑面积19.00元/m，地下室建筑面积6102 m按建筑面积每平方米6.00元/m，以上合计总价：414750元整。 六、付款方式： 工程进度款，按实际完成工程量支付50%，到达初验标准再支付20%，终验后再支付20%，住户钥匙交清后支付5%，验收完成后两年内返还保修金。 七、施工现场材料治理： 作业组进入现场所用材料必需听从工地治理人员及发包方安排、必需按图纸和所定的材料品牌使用材料，假如承包方擅自更改品牌等造成损失全

37、部由承包方负责。 八、安全责任： 承包人应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全标准组织施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。遵守和执行发包人供应的施工现场安全生产治理惩罚条例等规章制度。 由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故，均由承包人自己负责承担一切经济责任和法律责任，发包人不担当由此造成的任何法律和经济责任。 九、承包方责任： 1、必需约束本组作业人员，不能乱拿工地的东西，未经负责人同意，私自乱拿者，以偷窃行为处理100倍价值惩罚，不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架，影响公司形象，如发生一次罚款

38、2023元，不许在工地上随地大小便，如发生一次罚款2023元。 2、承包方必需听从发包方安排和指挥，遵守和执行发包方、监理的有关治理规章制度和方法。 3、承包人所带着的职工必需遵守当地政府部门及有关法律法规执行，若在当地及工地以外发生任何人身意外损害事故均由承包人自己负责担当。 十、奖惩制度： 1.承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工，发包人将对承包人按实物总造价三倍赐予惩罚。 2.若在正常状况不按施工进度进展，每延误一天惩罚1000.00元。 3.实际工期按发包人要求执行，承包人遵照执行。 十一、相关事宜： 1.如承包人私自把承包的工程转包他人，本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关

39、系。 2. 承包人每天工做时间内必需有代班人员在施工现场治理，处理施工过程中发生的问题等。 3.本合同一式二份各执一份，由签订日起，有法律效力，完工后自行失效。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 日期： 简洁版修理合同汇总三 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方自愿将位于 内楼房一套出售给乙方达成协议如下： 一、甲方自愿将 家楼房一套( 楼 室)，面积为 平方米，包括贮存室一间，出售给乙方， 二、房屋价格为 元，自本协议签订之日乙方将房款一次付给甲方，甲方向乙方出具收款条。 三、甲方在收到乙方款当日须将房屋钥匙交给乙方，并将原购置房屋的收款条等有关资料一并交给乙方。 四、甲方应帮助乙方办理房屋登记手续。 五、甲方向乙方交付房屋钥匙时，房屋全部权转移给乙方全部。 六、甲方保证房屋产权无争议。 七、本协议一式两份，自甲乙双方签字后生效。 甲方： 乙方： 年