简单版装修合同通用(七篇).docx

《简单版装修合同通用(七篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单版装修合同通用(七篇).docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 简单版装修合同通用(七篇) 您好！ 我原本就比拟宅，同时也找了一份更加宅的工作做挨踢技术，每天蹲在电脑旁敲打着手中的剪片，一点点的去做好自己技术工作，而且技术又是一个细致工作我有事一个大大咧咧的人，范小错误可以说是常常，我为了弥补这些错误往往要花费更多的时间上边，这让我感到了无尽的压力与阻碍着不是我想要追求的生活，虽然工作福利待遇都不错，但是却不是我想要的进展方向， 由于这份工作太累了，每天都要劳心劳神，做的特别多也不如自己做的好，我反思来取打算转变方法，做个全新的选择，做个更好的方针策略，许多时候我都听说这样一句话，技术员就必需要耐得住孤独，能够担当压力，每天都能够按时完成任务，但是我看到

2、我们部门许多人由于长时间的从事这份工作变得寡言少语，做的也都不如何好，总是欠缺什么。 说实话我选择辞职的主要缘由是我吃不下这碗饭，做不到这样的事情，虽然我对技术有肯定的好感但是却没有朝着这个方向进展的念头，究竟我所追求的是可以随心所欲，想要一份轻松的工作，不必要每天都在压抑中工作，这样的工作会让我的头都炸裂的究竟我不人其他人能够守着电脑宁静的工作。 每个行业有每个行业的优点也有每个行业的精彩之处，但想要扩大进展，扩大影响就需要更多的付出，没哟人可以始终缄默的去做工作，长时间的久坐，常常盯着电脑都会有特别多的职业病因此产生，欧文向从事一分简洁工作，我也已经有了眉目，就是做一个文员。 还有就是我一

3、个女孩子从事技术方面的工作显得有些另类，有些不同，我盼望自己能够呈现出自己的魅力，而不是犹如一个宅女，每天都在为生活打拼，磨到了瑞趣、在学校我是一个喜爱交际的人在岗位上工作发觉我还是比拟喜爱交际，究竟这是我的兴趣还好，可以让我不断的去学习去追索。 我不优秀，也不出众，只是简洁一般的一员，在部门里面我沉没于各个优秀的同事之中不能发挥自己的才能，由于我并不够出色，心中不免有些自卑，有些难受，我自己做的不够好，做的不够快每天要完成的任务却是大把大把，感觉到了工作沉重压力，感受到了自己内心的排斥，我这才做这样的选择。 此致 敬礼！ 辞职人：xxx 20xx年x月x日 最新简洁版装修合同通用二 发包方(

4、甲方)： 承包方(乙方)： 甲乙双方经充分协调，就甲方全部的_镇水力发电站承包事宜，达成如下协议： 一、甲方将位于_镇吕村的水力发电站及帮助用地20亩，承包于乙方进展经营，详细设备详见清单。 二、乙方承包期限为30年，时间自 年 月 日至 年 月 日。承包金每年 元。交付时间为每年 年 月 日。 三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进展经营活动。 四、在承包期间，甲方应为乙方供应宽松的经营环境，保证乙方正常运营。 五、乙方负责对其水电站的设备进展维护，修缮和更新。所需固定资产投资规划应提前一个月告知甲方。 六、乙方承包前的债权、债务由甲方担当，乙方承包后的债权债务由乙方担当。 七

5、、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，逾期不交，甲方有权力加收乙方肯定比例的滞纳金。 八、因国家政策或其它不行抗拒因素，造成合同不能连续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥当解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。 九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进展合理清算，并优先由乙方进展连续承包。 十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原则，另行协商解决。 十一、本合同一式份，双方各执一份。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 日期： 个人水电承包简洁版的合同2 甲方(发包人)：_工程部5#、6#楼工程部 乙方(承包人)： 因工程建立需

6、要，乙方承包_工程部5#、6#楼工程部(高层、含人防)水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建立劳务承包事项协商全都，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：_小区5#、6#楼 2、工地地点：_ 二、承包内容： 承包范围：根底工程、构造主体工程、附属工程的预埋、安装，进出材料装卸等。电气工程、给排水工程所包含的图纸内容。 根底及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等)。装饰工程：各种电箱盒的预埋安装，本工程工程的外墙落水管、空调落水及全部

7、管道的安装。 三、结算单价及付款方式 1、承包方式：双包(包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工)。 2、承包工程的计价方式：暂按总建筑面积计价，总施工建筑面积暂按平方米计。详细面积按实际施工面积为准。 3、承包单价：按实际施工内容和甲方让利结算。其他治理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施工合同。 4、合同价款：本工程进场支付甲方作为现场施工质量安全保证金。详细收取金额以收条为准。 5、付款方式： 依据甲方与建立单位签订的承包合同内的付款方式按水电完成内容比例付款。 中途不付款，每月施工人员生活费由乙方自行解决。 四、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工人员进展安全、质量、文明施工、

8、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、对乙方施工人员进展施工技术、施工方法、措施等方面的交底。 3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进展交底、指导、监控并按规定准时做好验收工作。 4、根据合同商定准时发放工程款。 5、如乙方提出申请，甲方可向乙方供应施工中涉及到的各种治理标准、标准、制度。 五、乙方责任 (一)质量责任 1、工程质量等级要求：一次性验收合格。 2、坚持工程质量标准，严格根据设计图纸、施工验收标准、施工组织设计、施工技术方案等有关要求细心组织施工，确保工程到达商定的要求。 3、乙方应依据施工不同阶段及工程施工特点，准时对施工操作人员进展工程质量技术交底，

9、提高质量意识教育，实行自检、交接检、专职检，严格根据操作规程及标准施工，确保施工符合验收标准。 4、在施工中乙方必需按甲方的验收程序进展验收，上道工程完成后经自检合格，由乙方以书面形式通知工程部专职质检员验收，符合标准后，由甲方出具质量验收证明手续，乙方才能下工施工。下工施工的质量不得低于样板的质量标准。 5、乙方每个分项工程施工前必需按标准要求先施工样板，(不能做的除外)，经甲方验收认可后由甲乙双方封样，乙方才能正式施工。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。 (二)工期责任： 1、乙方必需根据甲方的工期规划，仔细编制施工作业规划，安排足够的劳动力，每月、每周按时完成甲方下达的月规划、周规划

10、、确保工期，确保甲方的关键工序，关键工作，和突出性的检查、验收提出的工作。 2、在以下状况下，工期可顺延(经签证)，不行抗力的自然灾难，叁个工作日以上的停电，停水、待料。 (三)安全生产、施工责任： 1、乙方应加强对员工的安全技术标准、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育，并仔细执行，严格落实，确保施工安全。 2、加强施工现场治理，严格执行建立主管部门、环保、消防、环卫、公安等有关部门及甲方安全员对施工现场的治理规定，做到安全生产，文明施工。 3、乙方在现场班组长，每天上班前都必需有针对性对各自施工班组人员进展安全技术交底，并有书面记录。发觉安全隐患马上停顿施工并准时报告甲方安全员。以便适时

11、消退险情或马上实行防范措施，确保职工生产安全。 4、乙方施工人员严禁撤除或人为破坏生产安全防护设施，一经发觉马上赐予严峻惩罚，对造成危害的责任人追究其责任并担当由此造成的一切经济损失。 5、严禁带家属，小孩及外来人员进入施工现场，严禁将外来人员安排住宿，如发生以上状况每人每次罚款200元，由此而发生的一切后果由乙方担当。 6、乙方必需严格根据甲方要求，做到日做日清，工完场清，工完料净，不乱扔建筑垃圾及生活垃圾，如发觉工完料不净每次罚款200元，乱扔建筑垃圾每次罚款100元，周转物资和使用工具必需按现场平面布置图要求堆放整齐，严禁乱扔乱放，乱堆乱放每次罚款200元。以上行为除罚款外还必需在规定的

12、时间内实施整改，整改不到位重新罚款。 7、乙方有责任按甲方的要求保证生产区、生活区，卫生及良好秩序，执行甲方的相关规定。 8、制止打架，骂人等不文明现象。假如发生上述行为，每人每次罚款200元500元，造成后果的乙方必需担当一切责任。 9、施工班组全部人员必需无条件听从工程部治理，施工中严格根据安全施工标准要求施工。 (四)其它责任： 1、乙方任何人不得以任何理由顶撞，辱骂政府行政部门、建立单位、监理单位及甲方治理人员，更不得拒绝相关人员的监视与治理。 2、乙方必需遵守甲方各级代表，现场施工员，质量员、安全员、现场负责人，按合同所授予的权限而发出的工程治理指令。 五、甲方代表人 1、本工程的甲

13、方代表人为负责现场的质量、安全、进度及全面治理工作。 2、甲方代表的职权： a、对工程安全、质量、进度的检查，监视治理、嘉奖惩罚权力。 b、对工地上各施工班组工程款支付的审核打算权。 c、行使为确保工程质量、进度、安全生产、文明施工、本钱掌握到达符合要求实行必要措施的权力。 d、在不违合同和标准要求前提下，批准本合同要求乙方提报各种材料规划、方案并监视实施的权力。 e、有将自己局部职权托付下属治理人员行使监视考核其工作的权力。 f、有拒绝其下属作出的违反标准要求或合同商定内容的指令和打算的权力。 g、组织召开工程治理例会，制订针对本工程的各项规章制度，准时处理工程治理中的各种问题的权力。 六、

14、乙方代表人 1、乙方代表：为本工程劳务分包责任人，负责履行本合同中乙方所担当的权利和义务。并派现场负责人施工员资料员。 2、有对乙方职工行使充分治理的权力;有全力协作甲方现场治理人员对安全、质量、文明施工进展治理的义务。 七、违约责任 当发生以下状况之一时，甲方应担当违约责任： 1、甲方未按商定核实乙方完成工程量、或未按商定支付劳务作业工程款、或未按商定支付劳务作业工程尾款时，按同期建立银行贷款利息向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息，除此以外不担当其他违约责任。 2、甲方未履行本合同第三条1，2，3，4条款之商定义务时，造成工期延误的，乙方不担当违约责任，拖延的工期顺延。 当发生以下状况之一时

15、，乙方应担当违约责任： 1、因乙方缘由不能按商定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期规划的，每延误一日，应向甲方支付500元的违约金。 2、乙方的施工达不到合同商定的质量要求，乙方必需返工至合格，返工的工料损失由乙方担当，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方担当。 3、乙方如治理不善，材料损耗超出合同商定(或定额)标准，超出损耗标准的材料及相关费用由乙方担当，同时乙方要向甲方支付损耗金额两倍的违约金。 4、乙方由于劳动力缺乏，不能保证正常施工，又不实行得力措施进展整改，甲方有权派人员突击抢工，所发生的一切费用由甲方担当，同类情形发生三次时甲方有权解除本合同

16、，乙方必需在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地，甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款。其付款方式仍同本合同有关付款条款执行。 5、施工期间，由于乙方缘由自动退场的，甲方只支付乙方已完工程量结算款60%的分包工程款。 6、一旦发觉有乙方进场人员偷盗甲方财物，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严峻者报公安部门处理。 八、其它商定 1、甲方供应乙方临时办公场所设施，乙方如有损坏必需按购置价赔偿。 2、乙方代表，乙方各班组负责人有事离开工地现场应向甲方代表或其他治理人员请假，特别状况应向工程部电话请假，并按时回岗。 4、乙方代表的通信工具必需确保24小时畅通，造成后果的由乙方担

17、当责任及经济损失。 5、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，非常清晰合同商定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改(或单方面修改)无效。 九、有关事宜 1、本合同未尽事宜，如有必要可依据状况另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同签订时，乙方的签字(责任人)人必需出示身份证并将复印件贴于合同反面。 3、本合同一式四份，甲方四份，乙方两份，双方签字即生效，合同内容履行完合同自行解除。 甲方(章)： 乙方(章)： 甲方代表(签名)： 乙方代表(签名)： 甲方法人代表或授权人(签名) 乙

18、方法人或授权人(签名) 地址： 地址： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日 个人水电承包简洁版的合同3 发包方： 电话： (以下简称甲方) 身份证号： 承包方： 电话： (以下简称乙方) 身份证号： 乙方向甲方承包荥阳市贾槐林社区、楼李小区的工程水、电，暖安装施工。为在施工中双方无发生异议。依照建筑工程承包合同条例等有关规定。遵循公平、自愿、公正、诚信的原则。明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方对本工程的有关事项协商全都，特定立以下合同条例，以资共同信守履行。 一、工程概况： 工程名称：楼李小区 工程地点：荥阳市贾槐林社区、楼李小区 构造质式：砖混或半框架构造 二、承包方式：水

19、电暖包工包料 甲方将_1#_2#_3#_4#_楼，水、电, 暖安装工程以包工包料的形式承包给乙方安装施工。 三、承包内容与范围 承包范围： _1#_2#_3#_4#_楼按设计图纸及投标清单要求的全部水电工程配套设施。 承包内容：按设计图纸要求及更改文件与投标清单要求的工程均归乙方的承包内容。 四、工程质量要求： 按水、电安装工程施工验收标准、规程操作标准进展施工。经甲方监理验收到达合格标准。 乙方必需严格按施工设计图纸和更改文件要求施工，若不按设计图纸要求及甲方标书定立的各种材料、型号规格的材料施工造成返工重做，其所造成的工料费损失由乙方担当。且所用材料必需有合格产品证书及检验报告。 乙方施工

20、前后要做到完工场清，准时协作甲方做好预埋安装。甲方施工后乙方派人打凿造成修补的工料费由乙方担当，甲方有权从乙方的工料承包款中扣除。且乙方无偿修复，清理公共卫生。 五、施工工期： 本工程总施工工期为 _日历天，乙方必需按甲方施工进度时间内的要求随土建提前20天内完成 六、承包价格： 平方米 以甲方供应的水、电，暖 ，安装设计施工图纸为依据，参照更改文件要求及投标工程量清单为标准。 七、付款方法： 本工程按进度付款：每两层付款，乙方在完成的工程量1天后送施工员审核，经甲方确认后在3日内支付进度款80%，工程竣工验收合格后，将验收手续交给甲方后5日内付总价95%余下5%待水电保修期满后一次性付清。

21、八、安全责任：乙方必需严格按水、电安装施工标准及安全操作规程进展施工。遵守各项安全规章制度。安全操作费用包括在本工程的承包单价之内，乙方在施工中的工人所造成的担心全事故责任及经济损失费用乙方自己担当。乙方并且担当因其它的缘由在施工中给他人造成担心全事故责任及任何经济损失。 九、双方职责： 甲方： 供应工程施工图纸、设计更改文件及工程量清单等有关文件： 供应现场施工技术治理及指导。 乙方： 工人食宿乙方自己负责。 负责一切施工配备全部机具。 自带安全防护用品。 因工期需要夜间加班的任何费用。 负责办理水、电安装工程的竣工验收手续，费用由乙方担当。手续应提前10天交付给甲方以备竣工验收。 若不能按

22、期完成，除罚款外，甲方有权将部份工程另派他人施工，施工的工料费用由乙方担当。 十、违约责任： 乙方的施工质量达不到合格要求时，应无条件返工到合格，由此造成的工料费用由乙方担当。 若乙方施工人员缺乏，造成工期的延误，每天罚款_人民币，必要时甲方有权终止合同，造成损失由乙方担当。 若甲方不时付款，工程延期乙方不负责任。 十一、本合同未尽事项，甲、乙双方共同协商解决。 十二、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。款项结清后自行失效。 十三、签约地点： 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 个人水电承包简洁版的合同4

23、 发包方： 承包方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳守信的原则。发包、承包双方就本建立工程施工事项协商全都、订立本协议书。为确保工程质量，保证工程进度，提高经济效益，明确双方责任，经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 承包范围：水电安装工程及弱电局部，清理自己产生的建筑垃圾，安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前，排水管，雨水管安装到阴井和排水沟，电器局部安装到电表前，接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。

24、弱电箱安装，弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等，水电施工图范围。) 二、承包概况： 包工不包料、自己使用的工具自带，发包方不赐予供应。 三、质量要求： 承包方必需严格按施工蓝图、施工标准仔细组织作业，每一道分项工序完成后，承包方自检后报发包方，发包方及监理组织一次性合格验收，验收不合格，消失返工，影响下一道工序，造成经济损失由承包方负责。保修金5%，保修期限为终验合格后两年内。 四、工期要求： 承包方必需与土建局部同时完成该项工作内容，如中途有意停工不做，而影响下一道工种施工，发包方有权终止合同另找他人做，但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则担当一切经济损失。 五、

25、承包单价： 按建筑面积：19902 m按建筑面积19.00元/m，地下室建筑面积6102 m按建筑面积每平方米6.00元/m，以上合计总价：414750元整。 六、付款方式： 工程进度款，按实际完成工程量支付50%，到达初验标准再支付20%，终验后再支付20%，住户钥匙交清后支付5%，验收完成后两年内返还保修金。 七、施工现场材料治理： 作业组进入现场所用材料必需听从工地治理人员及发包方安排、必需按图纸和所定的材料品牌使用材料，假如承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。 八、安全责任： 承包人应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全标准组织施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施

26、的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。遵守和执行发包人供应的施工现场安全生产治理惩罚条例等规章制度。 由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故，均由承包人自己负责承担一切经济责任和法律责任，发包人不担当由此造成的任何法律和经济责任。 九、承包方责任： 1、必需约束本组作业人员，不能乱拿工地的东西，未经负责人同意，私自乱拿者，以偷窃行为处理100倍价值惩罚，不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架，影响公司形象，如发生一次罚款2023元，不许在工地上随地大小便，如发生一次罚款2023元。 2、承包方必需听从发包方安排和指挥，遵守和执行发包方、监理的有关治理规

27、章制度和方法。 3、承包人所带着的职工必需遵守当地政府部门及有关法律法规执行，若在当地及工地以外发生任何人身意外损害事故均由承包人自己负责担当。 十、奖惩制度： 1.承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工，发包人将对承包人按实物总造价三倍赐予惩罚。 2.若在正常状况不按施工进度进展，每延误一天惩罚1000.00元。 3.实际工期按发包人要求执行，承包人遵照执行。 十一、相关事宜： 1.如承包人私自把承包的工程转包他人，本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。 2. 承包人每天工做时间内必需有代班人员在施工现场治理，处理施工过程中发生的问题等。 3.本合同一式二份各执一份，由签订日起，有

28、法律效力，完工后自行失效。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 日期： 最新简洁版装修合同通用三 敬重的领导： 您好！ 我是集团选购部会计xxx，20xx年7月1日进入*集团，在这短短的10个月中，我有幸得到了单位领导及同事们的倾心指导及热忱帮助。工作上，我学到了很多珍贵的财务阅历，生活上，得到各级领导与同事们的照顾与帮助；思想上，得到领导与同事们的指导与帮助，有了更成熟与深刻的人生观。在*这个大家庭里工作，感觉很简洁很开心！ 说句心里话，我对目前的工作环境及各方面都挺满足的，究竟*是一个集团公司，已经拥有10多家4s店了，在董事长跟董总的英明领导下，我信任，红旭的进展前景会越来越好！一向为成

29、为*的员工而感到无比的骄傲！ 但是，由于我婆婆最近身体不太好，不能尽心地照看我家宝宝。小孩子此刻正是淘气捣蛋的时候，我婆婆一个人顾但是来了，所以，我想辞职回家照看宝宝。 在正式离开之前我将连续仔细做好目前的每一项工作，专心协作被交接人的交接工作，恳请领导批准！ 此致 敬礼 辞职人：xxx 最新简洁版装修合同通用四 出租方(甲方)：_ 承租方(乙方)：_ 甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议： 一、甲方将位于_的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自_年_月_日至_年_月_日，计_个月。 二、本房屋月租金为人民币_元，按月交。每月月初_日内，乙方向甲方支付全月租金。 三、乙方租赁期间，水费、电费、

30、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁完毕时，乙方须交清欠费。 四、乙方不得随便损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并担当装修改造费用。租赁完毕时，乙方须将房屋设施恢复原状。 五、租赁期满后，如乙方要求连续租赁，则须提前1个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后7天内答复。犹如意连续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。 六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前1个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金_元。 七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。

31、 八、本合同连一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ _年_月_日_年_月_日 篇四：个人租房合同范本简洁版 最新简洁版装修合同通用五 最简洁的个人辞职缘由 1、感觉个人在公司进展的空间有限; 2、薪酬待遇低、与个人期望值有较大差距; 3、员工与领导层之间的相互信用程度较差，员工与上司不简单沟通，想法得不到上司重视; 4、企业人际关系过于简单，导致员工心情低落、心情郁闷; 5、个人缘由(如自己选择创业、离开企业所在城市、出国、考研等)选择离职; 6、公司对员工的职业生涯规划不清楚，在员工晋升、培训、薪酬增幅、鼓励、担当更多工作责任方面与个人期望值

32、有较大差距，员工感觉到成长时机较少而选择离职; 7、办公环境不佳，劳动强度大、个人压力大。 最新简洁版装修合同通用六 敬重的领导： 你好： 您好!首先致以我深深地歉意，怀着及其简单而内疚的心情我写下这份辞职信，很圆满自己在这个时候突然向*单位提出辞职，纯粹是出于个人的缘由(家庭缘由/身体缘由等等)，不能在*单位连续进展!离开这个单位，离开这些曾经同甘共苦的同事，的确很舍不得，舍不得同事之间的那片真诚和友善。但是我还是要打算离开了，我恳请单位原谅我的离开，批准我辞职。同时，很荣幸曾身为*单位的一员，能有时机在这里工作学习，不胜感谢!诚心祝福全部在*辛勤工作的员工工作顺当，事业有成! 此致 敬礼!

33、 辞职人： 日期 敬重的公司领导： 您好! 我由于诸多个人缘由，经过深刻冷静的思索后，严肃的向领导提出辞职恳求。 来到公司工作三年了，在这很感谢各位领导的教育和照看。离开公司，离开曾经一起共事的同事，很舍不得，舍不得领导们的关怀和信任，舍不得同事之间的那片真诚和友善。 祝福公司在往后的进展中更上一层楼，事业蒸蒸日上! 现正式向公司提出辞呈，盼望领导赐予批准，诚心感谢! 此致 敬礼！ 辞职人： 日期 敬重的领导： 我进*已经有几个月了，由于我个人的缘由。经过深思熟虑地考虑，我打算辞去我目前在公司所担当的职位。 我特别重视在*公司内这段经受，也很荣幸成为*的一员，特殊是*的处事风范及素养使我倍感敬

34、佩。在*这几个月所学到的学问也是我一生珍贵的财宝。也祝全部*成员在工作和活动中取得更大的成绩及收益! 望领导批准我的申请，并请帮助办理相关离职手续(本人在2*年*月*日离职)。在正式离开之前我将仔细连续做好目前的每一项工作。 愿祝*生意兴隆! 敬请领导同意并批复! 此致 敬礼！ 辞职人： 日期 最新简洁版装修合同通用七 出租方：李某某 (以下简称甲方) 承租方：张某 (以下简称乙方) 甲、乙双方经过协商之后就房屋租赁事宜，达成以下协议： 一、甲方将位于xx市xx街道xx小区x号楼号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，计x个月，租房合同简洁版。 二、本房屋

35、月租金为人民币xx元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初x日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。 三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁完毕时，乙方须交清欠费。 四、乙方同意预交_元作为保证金，合同终止时，当作房租冲抵。 五、房屋租赁期为_，从_年_月_日至_年_月_日。在此期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金_的违约金;假如甲方转让该房屋，乙方有优先购置权。 六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙方担当。 七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;不得转变房屋构造及其用途，由于乙方人为缘由造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方担当赔偿责任。 八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要，要求甲方供应房屋产权证明或其它有关证明材料的，甲方应予以帮助。 九、就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼，恳求司法解决。 十、本合同连一式n份，甲、乙双方各执n份，自双方签字之日起生效。 甲方：李某某(签字画押处) 乙方：张某 (签字画押处) _年_月_日