维修合同协议书.doc
《维修合同协议书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《维修合同协议书.doc(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 维修合同协议书延长阅读:合同协议书留意事项 一、核实确认对方当事人的主体资格 1、合同对方为自然人(点击查看:自然人、法人区分): 核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之),确认其真实身份及行为力量。 2、合同对方为法人: 到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司状况,确定其真实性; 合同签约人非法定代表人的,核实是否经其所在公司授权托付,查验其授权托付书、介绍信; 签订合同必需加盖对方单位公章或合同专用章,并签字、盖骑缝章。 二、合同条款 1、“首页贵如油” 当签订了大量的合同时,这句“首页贵如油”就显得恰如其分了。当你想在众多的合同中查找一份想要的合同时,假如从第一张纸上无法看
2、到足够信息而需要翻阅其次页,在繁忙(尤其是未得到具体名目供查阅)的状况下,这种工作量有时是难以想象的。 无论合同是否装订、装潢,合同第一页至少应当写明合同名称、签约主体、签约时间三项根本内容。 2、“简称”前后要统一 合同当事人一般在合同中简称为甲方、乙方,在正文中,直接引述“甲方”、“乙方”即可。这听起来好像再明白不过,但许多合同“简称”前后不一,比方有的买卖合同中,前款规定双方当事人简称“甲方、乙方”,后款正文中又消失“买方、卖方”,前后不一。 3、权利、义务条款 第一,权利、义务等不要消失在一个大标题下,而应分开表述,避开对某项条款是权利还是义务有不同熟悉,从而产生争议。 其次,弄清概念
3、,正确使用。从法律角度来讲: (1)可以,指“有权选择”,可为,亦可不为; (2)应当,指“必需做”,无权进展其他选择; (3)有权,指“权利归属”,选择为与不为均可; (4)有义务,指“义务归属”,必需履行; (5)责任,依据合同内容的不同,可能指“工作内容”、“相关义务”、“担当的法律后果”等。 第三,大局部合同中的权利、义务已经在我国民法中进展规定,如买方要付钱、卖方要付货,出租方要供应货物、承租方要支付费用等,但是对于特别要求,肯定要予以明确。 4、重视争议的解决方式 一般在合同中,我们商定为“消失争议后,双方通过协商解决;协商不成或超过30天未达成全都意见的,双方可向XXXX人民法院
4、(或仲裁机构)提起诉讼(或仲裁)解决”。 依据我国民事诉讼法的规定,可供当事人选择的管辖法院包括原告住宅地法院、被告住宅地法院、合同签订地法院、合同履行地法院、标的物所在地法院,当事人可以依据需要选择其一。 在我国现有司法体制下,由于存在着案件承办人员办案水准差异、地方爱护主义、异地解决争议本钱较高等客观因素,造成管辖法院(仲裁机构)的选择对诉讼(仲裁)结果会产生影响。 对此,我们建议在签订合同商定管辖法院时,尽量选择对我们最为有利的“我们公司所在地法院”。 5、细节上显功夫 1)数字 制作合同时,涉及合同金额的数字,宜同时采纳汉字大写和阿拉伯数字小写,留意二者是否等值,并强调当二者不全都时,
5、以大写的汉字为准。 2)货币单位 我们公司以国际工程为主,全部的涉外合同在签订时要明确货币的单位,尤其是几经修改后的合同文本。 3)公司标识与名称的使用 在制作合同时,首先要表述清晰双方当事人的全称,然后再加以简称,如中铁十二局集团国际工程有限公司(以下简称甲方)。 4)权利、义务商定中,主体的精确性 如:有的单位在制作合同权利、义务条款时,在标题“甲方的权利”中消失了“乙方有权要求甲方XXXX”,将本应属于甲方的权利归于乙方,这种问题或者由于笔误消失,或者是条款放错位置,导致该权利的归属消失争议。 5)明确“书面” 在合同制作时,时常用到“本合同的修改需以书面方式作出方为有效”,可以依据实际
6、状况,应明确“书面形式”指:“合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子邮件、短信等电子数据交换)等”。 6)页码 在没有骑缝章的状况下,没有合同页码可能导致对方抽页、换页等,这看似是小问题,但大多数员工并未养成这一习惯。 7)盖章用印 我们应争取先由对方盖章、签字,我方后签字、盖章。 三、承办单位应当留意 1)重视合同谈判工作。法务人员无法全程参加合同签订、履行全过程,承办单位在合同谈判阶段应当就合同内容进展全面谈判,争取对我方最大的利益,同时可以适当取舍予以让步。 2)准时沟通。在合同履行阶段,消失对方违约时,应准时书面告知对方,一旦涉诉,“一纸告知”将为我们胜诉立下汗马功绩。 3
7、)授权代理人的全都性。有些单位对方合同签订人与结算签字人不符,即使我们与其是“老熟人”、“不怕其不认账”,也要避开合同签订人与结算签字人不符的状况,否则一旦消失诉讼,授权代理人不成认结算签字人的行为,我们将直接败诉。 4)注意保存合同履行时产生的书面材料。合同原件要保存,授权托付书要保存,通讯记录要保存,变更违约要保存,联系人、联系电话变更要保存。 修理合同协议书2 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 依据中华人民共和国合法、中华人民共和国消费权益爱护法以及其它法律法规的原则,结合本工程的详细状况,双方达成协议,须共同遵守。 一、 工程概念 施工地点:吉汝乡吓如村 施工内容:房屋修理 修理工程
8、:墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造,房顶全面更换、电路改造等。 工程期限:从xx年2月3日开工至xx年5月30日。 二、 工程总价及结算方式 付款方式:工程总价款270900元(大写:贰拾柒万零玖佰元整)自本合同签订后甲方预付首付款170900元(大写:拾柒万零玖佰元整)该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。 三、 施工预备及双方义务 (1) 甲方义务 甲方应向乙方供应施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用局部操作以及产生影响力关系行为的协调工作。 (2) 乙方义务 1、 对甲方房屋修理的做法进展现场说明。 2、 乙方指派技术负责人,负责本合同的履行。按要求组织施工保质保量
9、按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。 (3) 工程质量及竣工验收的方法 1、 由于甲方的缘由造成工程质量问题,其返工费用由甲方进展担当,乙方有权利顺延工期。 2、 由于乙方的缘由造成工程质量问题,其返工费用由乙方自行担当,工期不变。 3、 工程竣工后乙方应准时通知验收,甲方自接验收通知三日内进展验收。 (4) 双方违约责任 自本合同签订后,甲、乙双方应履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同。 (5) 纠纷处理 本合同履行期间双方发生争吵时在不影响工程的前提下,双方可以实行协商解决,若协商不成可向当地人民法院起诉。 (6) 本合同一式三份,具有同等法律效力。 甲方(公章):_ 乙方
10、(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 修理合同协议书3 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方) 甲乙双方依据中华人民共和国建筑法、建立工程质量治理条例和房屋建筑工程质量保修方法,将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的修理承包给乙方并达成如下几点: 一、 修理工程内容及要求 1、 乙方接到甲方或小区物业公司的修理联系单后,在条件容许的状况下,1天之内组织人员或设备进展修理,修理完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。 2、对已入住的客户修理,要求修理完毕后客户签字认定。 3、承包人不在商定期限
11、内派人修理的,发包人可以托付他人修理。 4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当马上到达事故现场抢修。 二、工程质量保修范围和内容 承包人按相关规定对已修理工程进展保修,在质量保修期内,根据有关法律、法规、规章的治理规定和双方商定,担当已修理工程质量保修责任,按建立部房屋建筑工程质量保修方法执行并商定已修理工程(同一位置)的质量保修期如下: 1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年; 3、装修工程为2年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年; 5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期; 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年; 7、其它工程
12、保修期限商定如下: 质量保修期自工程验收合格之日起计算。 三、甲乙双方的权利与义务 (一) 甲方的权利与义务 1、 由甲方工程师共同协作乙方施工,行使合同商定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺当进展。 2、 现场确定施工范围核实工程量。 3、 组织相关单位进展验收,评定质量标准。 4、 按合同商定的期限支付工程款。 5、 负责各部门的关系协调。 (二) 乙方的权利与义务 1、 供应相关的施工方案。 2、 按建筑标准进展施工治理,严格按已定方案及施工操作标准施工,确保工程质量。 3、 抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。 4每日完工后必需保证环
13、境干净、洁净。 四、修理计价及费用支付 修理按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进展共同定价,每月汇总后进展结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。 五、修理费用 修理费用由造成质量缺陷的责任方担当。 六、违约责任 甲乙双方务必严格履行合同的全部条款,不得违约,否则, 另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。 以下状况为违约: 1、 不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。 2、 不能在规定的期限内完成工程任务。 3、 现场治理混乱,受到有关职能部门的批判惩罚。 七、 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全
14、面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。 发 包 人(公章): 承 包 人(签字): 法定代表人(签字): 身份证号码: 托付代理人(签字): 年 月 日 年 月 日 修理合同协议书4 甲方:_公司 乙方:_公司 依据有关法律,经甲乙双方友好协商,全都同意按以下条款签订本合同: 第一条:工程概况 1.工程名称:_修理合同 2.工程地点:_ 3.承包方式:包工包料(甲方认质认价) 其次条:工程期限、合同金额、付款方式 1.本合同工期为_天 2.工程总造价:_元整,大写:_整。本合同签订生效后,乙方制作安装完工后,待甲方验收合格,无扣减事项后,_天内甲方以支票方式付全款,乙方需出具由税务局监制的
15、有效发票。 第三条:双方责任及义务 1.乙方必需根据设计图纸及甲方的要求保质、保量的进展施工,如工程质量不符合相关规定,乙方负责无偿修理或返工,否则将赔偿甲方的一切损失。 2.乙方必需按双方商定的时间完工,如发生不行抗力因素,工期顺延。否则,视为违约,并赔偿甲方工程总造价_%的违约金。 3.使用过程中,如消失质量问题,乙方在得到甲方通知后应准时负责修理。 第四条:违约责任 1.乙方选购的材料必需保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应准时、免费根据甲方要求更换并赔偿甲方的损失。 2.合同纠纷解决方式:法院起诉。 本合同正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日
16、起生效。 甲方:_公司 乙方:_公司 _年_月_日 修理合同协议书5 甲方: 乙方: 依据中华人民共和国政府选购法及XX市政府选购实施方法(试行),甲方确定乙方为XX市公务用车的协议修理单位。 本协议所称汽车修理是指汽车维护和修理的泛称,包括汽车的大修、总成修理、保养、小修和专项修理(不包括汽车轮胎和蓄电池)。本协议所称的一类汽车修理企业是指从事汽车大修和总成修理生产的企业,此类企业亦可从事汽车维护、汽车小修和汽车专项修理生产。本协议所称的二类汽车修理企业是指从事汽车一级、二级维护和汽车小修的企业。 为保证公务车辆协议修理工作的顺当进展,甲、乙双方依据修理行业治理有关规定,就公务车辆的协议修理
17、事宜,达成如下协议: 一、收费标准 参与政府公务车修理效劳的企业,必需对政府公务车修理实行价格上的优待并保证对公务车修理在同等条件下实行最优待的价格。详细优待方法如下: 修理收费计价公式:修理费总金额=工时定额工时单价材料进货价(1材料治理费率)外加工费(1外加工治理费率) 实行明码标价。乙方应当在其营业结算室醒目位置以固定形式张贴公布计价公式、工时单价、材料治理费率、外加工治理费率,并供应XX市汽车修理工时定额(珠交字20xx2号)供车主查询。 乙方应按本协议的承诺,在XX市汽车修理协会规定收费上限标准的根底上赐予价格优待,其中工时单价为_元/小时、材料治理费率为_%、外加工治理费率为_%。
18、为保障市场的充分竞争,乙方可以在其所报优待率范围内赐予公务车修理更优待的价格和优待率,但应准时通知甲方,报甲方备案。对经甲方备案的价格和优待率,未经甲方同意,不得随便调整。同时乙方应保持对全部公务车修理优待价格和优待率的统一性,不得对送修车辆区分对待。 严格执行本协议所承诺的收费标准。汽修配件价格,不得高于甲方配件价格数据库内的价格,更不得高于同期市场平均价。并根据甲方的要求随时供应真实的材料进货价信息。汽车配件价格发生变化时,需将配件价格变化状况上传到市政府选购中心配件价格数据库内。 二、甲方的义务 (一)负责监视纳入政府选购单位的公务用车到中标的协议修理厂(包括乙方)进展协议修理(不含汽车
19、轮胎和蓄电池)。 (二)负责纳入政府选购单位的公务用车修理经费的查询以及专用卡结算的监视治理。 (三)负责协调乙方与纳入政府选购单位车辆修理方面的关系,并与有关部门一起妥当处理车辆修理纠纷。 三、乙方的义务 (一)汽车修理的优质效劳要求 1、守法经营、按章办事。遵循诚恳信用原则,严格按中华人民共和国国家标准汽车修理业开业条件gb/t16739.1-1997和gb/t16739.2-1997规定的经营范围仔细搞好车辆修理效劳,杜绝不良行为,维护甲方及车属单位的权益。 2、严格履行各项效劳承诺,承受甲方的监视、检查。 3、设置公务车辆修理特地接待柜台,有专人供应从接车到验车出厂的全过程效劳。为公务
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 维修 合同 协议书
限制150内