美丽乡村施工合同范本(7篇).doc
《美丽乡村施工合同范本(7篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《美丽乡村施工合同范本(7篇).doc(25页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 美丽乡村施工合同范本(7篇)一、 工程名称: 广场土石方工程 二、 施工地点: 三、 承包范围: 图纸范围(详见附图2022年中煤国际工程集团重庆设计讨论院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高,土石方挖方、爆破、渣场查找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方供应接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。 四、 质量要求 4.1按设计给定的平基高程,完成面各标高极差必需掌握在-100mm+100mm以内; 4.2严格根据土石方施工标准、爆破施工标准施工; 4.3严格掌握施工范围,在距完成面标高1米范围内的石方应采纳非
2、爆破方式进展施工,确保该工程的根底完整性; 4.4渣土外运必需严格根据卫生城市要求采纳相应处理措施,保证环 4.5掌握施工噪音,严禁扰民,掌握爆破,保证周边建筑及他人人身财产的安全; 4.6施工质量要求按相关的施工及验收标准。 五、合同工期 工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起,合同总工期为60日历日。 六、合同价款 6.1工程暂定总造价:人民币约贰佰万元整,最终以实际结算为准; 6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用,甲方不再增加任何费用; 6.3上述综合单价是固定单价,该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不管是否存在弃渣和市政交通管制,即包含但不
3、限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不管距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草去除、废气构筑物撤除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、治理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或示意的全部一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容,只对可计量范围的挖方量计量计价,其他任何工作均包含在挖访之综合单价内,不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水,甲方一次性补贴6000元人 6.4土石方工程量计算规章:土石方的工程量按实测算计量
4、,施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认,工程完工后乙方按可计量范围实际挖方状况绘制竣工图双方予以确认,按双方确认的现状图和竣工图进展开挖工程量计算。 6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必需掌握在100mm以内,否则视为不合格。 七、竣工验收 工程全部完工后,由乙方书面申请竣工验收,在乙方协作的前期下,甲方在七个工作日内完成竣工验收。 八、付款方式 当工程全部完工并阅历收合格后15个工作日内,甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内,甲方支付给乙方至结算总价的80%,余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。 九、双
5、方责任 9.1甲方责任 9.1.1甲方代表为:,负责施工阶段的质量监视检查及进度掌握。 9.1.2向乙方供应必要的地下管线资料。 9.1.3组织对工程的竣工验收。 9.1.4按合同商定准时办清工程结算。 9.1.5按合同商定准时支付工程款。 9.1.6施工期间,工作时间内(北京时间7:0020:00)内,如连续下雨超过8小时,工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不担当因下雨及其他缘由造成停工、窝工等产生的一切费用。 9.2乙方责任 9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程工程经理,负责工程工程治理。 9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工,到达合同商定质量标准。凡质量不合格造成的返工费
6、用均由乙方自行负责。 9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的治理规定,并按规定办理相关手续。 9.2.4乙方必需按甲乙双方确认的总工期组织施工,并承受甲方的检查、催促。 9.2.5保证文明施工、安全生产。在施工过程中,乙方应做好对现场治理人员及施工人员的安全教育,消退事故隐患,杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故,责任及经济损失全部由乙方担当,并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进展文明施工、安全检查,如发觉有不合格的必需马上整改,乙方接到通知后不执行或执行不彻底的,视同乙方为约,甲方有权处乙方每次20XX元的违约金。 9.2.6乙方严格根据国家现行标准、标准和甲方
7、批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工,随时承受甲方的检查,确保工程质量。 9.2.7完工后,乙方必需书面报请甲方竣工验收。 9.2.8工程施工中准时形成完整、精确、真实的工程技术资料,一式叁份,竣工验收后提交给甲方。 9.2.9因非甲方造成的停工,由乙方担当发生的费用,工期不予顺延。 9.2.10乙方有义务担当甲方托付的与该工程有关的任务,并且合同工期不予追加,合同单价也不变。 9.2.11乙方在施工过程中,如发觉不明管线等,应准时通知甲方,否则后果自负。 9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。 十、违约责任 10.1乙方必需严格根据本合同商定内容如期完本钱
8、工程,如乙方无正值理由单方终止或解除合同,则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除,缺乏局部由乙方补交)。 10.2乙方必需严格根据甲方的要求在红线范围内平基至规定标高,如标高达不到要求,乙方应在10天内返工直至到达合格,否则甲方将代为处理,其费用从乙方工程结算款中扣除,并处代为处理费用同等金额的违约金。 10.3乙方违反9.2.3、9.2.5条规定,担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。 10.4乙方必需在第五条规定工期内完本钱工程,否则每延期一天,乙方将担当工程总价5的违约金。 10.5乙方违反9.2.8条,在工程验收后15天内未向甲方移交全部工程技术档
9、案资料,每日担当工程暂定总造价3的违约金。 10.6乙方擅自停工10天以上,甲方有权终止合同并另行托付施工单位,并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。 10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未阅历收合格就进入下道工序施工),视同乙方违约,甲方有权处乙方违约金:第一次处违约金5000元;其次次处违约金10000元;第三次处违约金20XX0元;三次以上甲方有权终至合同,由此引起的一切经济损失均由乙方担当。 10.8甲方违反9.1.6条未按时支付工程费用,则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。 10.9如乙方违约,经甲方通知后仍不订正或拖延履行达10日以上,甲方有
10、权解除合同并处乙方违约金伍万元。 十一、纠纷处理 本建立工程发生争议,甲方与乙方应准时协商解决。也可由大渡口建立行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。 十二、合同生效及其他 12.1因不行抗力大事导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。 12.2本合同一式捌份,甲乙双方盖章签字后即生效,甲方执陆份,乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。 12.3未尽事宜,经双方协商全都,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方: 乙方: 日期: 漂亮乡村施工合同3 甲方:_(以下简称甲方) 乙方:_(以下简称乙方) 经县交通
11、局等相关部门批准同意,我镇于_年_月_日组织相关部门在石屯镇政府会议室对我镇打岩村弄乱大路改、扩建工程进展公开邀标,现确定你方中标,为了使该工程施工顺当完成,依据中华人民共和国合同法的有关条款,经甲、乙双方共同协商,订立以下合同条款,双方共同遵守。 一、工程名称:打岩村弄乱大路改、扩建工程 二、建立地点:石屯镇 三、工程内容 大路全长约6公里。路基、排水沟、涵洞、路面、铺砂、碾压、里程碑等。 四、质量要求 1、路基:路基有效宽度6.5米(不含排水沟),石方地段排水沟为0.3米0.3米,土方地段0.5米0.5米,最大纵坡9%,回头弯半径15米以上;特别路段经甲方同意可以按4.5米加错车道的规格建
12、立。使用风化砂石。过水路面至少6.5米宽,7米长,200混凝土。 3、路面:全程铺砂,宽3.5米,厚0.08米,全程碾压。 4、里程碑:按甲方指定规格制作,并按甲方指定点安放。 五、工期 该工程要求_年_月_日开工,_年_月_日完工,工期3XXX。 六、承包价格 合同签订前,乙方必需交10%的合同履约保证金,工程实行包工包料的形式一次总承包,总价359680万元。结算时每公里5.99万元,缺乏的每公里减5.99万元,大路里程不能超过6公里。 七、付款方法 依据施工进度,由甲方现场技术人员签字,工程负责人签,再经法人签字生效,支付资金不得超出完成工程量的70%,待工程验收合格后付至95%,并按规
13、定留足5%的质量保证金。 2、甲方负责派技术人员进展现场指导施工、技术监视。 3、土地征用,房屋拆迁等由甲方与乡镇协调处理。 4、工程竣工,甲方准时组织综合验收。 (二)、乙方的责任和义务 1、乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工,并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务,向甲方提交工程成果及竣工文字图片等材料否则,消失冲突和责任事故由乙方自负。 4、工程质量事故及施工安全事故责任由乙方全部担当。 5、乙方负责根据有关技术标准进展施工,并听从甲方技术人员的现场指导及质量监视。 6、除不行抗拒自然灾难以外,乙方责任工程质量,确保顺当通过验收。 7、乙方必需严守信誉,确保按时完成。若乙方不按时、按
14、质、按量完工,甲方有权终止合同,不收破方,不结尾款。 8、工程竣工准时向甲方申请收验。 9、所产生一切费用由乙方担当。 九、安全责任 乙方必需根据安全操作规程进展施工(安全合同另订),并严格执行安全合同。 十、违约责任 1、因工程质量问题造成经济损失的,由乙方全部担当责任。 2、抓紧施工,按合同日期保质保量完成任务,每超期5XX(以5XX为一个时段),扣减工程合同价的5%,照此类推。 3、因验收不合格需返工的,由乙方担当全部责任。 4、因乙方不遵守合同,甲方有权终止合同,马上更换工程施工队伍,工程所造成的损失由乙方负全部责任。甲方不收破方。合同履约保证金不退。 十一、未尽事宜由甲、乙双方共同协
15、商解决。 本合同甲、乙双方必需共同遵守,否则按中华人民共和国合同法的有关条款追究其相应责任。 本合同一式五份,甲、乙方双各执一份,有关部门各一份,本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方:_ 乙方:_ _年_月_日 漂亮乡村施工合同4 甲方:_ 乙方:_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵XX等、自愿、公正和诚恳信用的原则,现由人民政府(下称发包人)和另一方(下称承包人)公司于_年_月_日共同达成并签订本协议如下: 一、工程概况 工程名称:村通村水泥路 工程地点:_村 二、工程承包范围 承包范围:错车道面层、路面混泥土、大路安全设施,详细数量见工程量清单。
16、 三、合同工期 开工日期:合同签订后具备开工条件凭开工通知经批准后开工 竣工日期:_年_月_日 合同工期总日历XX数80XX左右。 四、质量标准 程质量标准:按大路工程质量检验评定标准为合格工程。 五、合同价款 本合同价款依据简易施工图设计及工程量清单所列数量和单价计算。严格按设计和工程量清单所列数量进展施工。未经发包人及交通主管部门签字同意,不得随便变更和 增加工程数量。否则由此增加的工程造价不予认可。 工程价款:人民币_元大写:_(人民币) 六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括 1、本合同协议书。 2、标准、标准及有关技术文件。 3、简易设计图纸。 4、工程量清单。 双方有关工程的洽商、
17、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 七、承包人向发包人承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 八、质量与检验 1、工程质量应当到达协议书商定的质量标准。因承包人缘由工程质量达不到商定的质量标准,承包人担当违约责任。 2、双方对工程质量有争议,由上级工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方担当。双方均有责任,由双方依据其责任分别担当。 3、检查和返工:承包人应仔细根据标准、标准和图纸要求及合同内容施工,随时承受发包人的检查、检验,为检查检验供应便利条件。工程质量达不到标准的局部,承包人应撤除和重新组织施工,直到符合工程质量标准。因承包人缘由达
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 美丽 乡村 施工 合同范本
限制150内