2023年劳务合同和建设工程劳务分包合同劳务分包合同和建设工程分包合同(十五篇).docx

《2023年劳务合同和建设工程劳务分包合同劳务分包合同和建设工程分包合同(十五篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年劳务合同和建设工程劳务分包合同劳务分包合同和建设工程分包合同(十五篇).docx（142页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年劳务合同和建设工程劳务分包合同劳务分包合同和建设工程分包合同(十五篇)2023年劳务合同和建立工程劳务分包合同 劳务分包合同和建立工程分包合同篇一 乙方(劳务分包人)： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量治理条例及其他相关法律、法规的规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，综合本工程详细状况，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。 1、劳务分包人资质状况 资质证书号码：c1094032030302 发证机关: 徐州市城乡建立局 复审时间及有效期： 2、工程名称：徐州市云龙工业园c地块定销安置房 3、工程地点：云龙工业园区 4、分包方式及内容： 4

2、.1劳务大清包， 包人工、包机械(工程所用大小型机械，含检测费、司机、信号工等费用)、包辅材、包耗材、包周转材料(含模板、木方、钢管、扣件、步步紧、山型卡、料台等)、包安全防护材料(含竹片、安全网及检测费、外架刷漆达标等)、包工期、包质 4.2乙方勘察现场并熟识和理解施工图，根据构造、建筑施工图，施工说明和甲方编制的施工组织设计，担当本工程除土方(甲方只负责大开挖)、防水、门窗、扶手、护栏、烟气道(仅为材料)、内外墙涂料、外墙保温、外墙瓷砖以外的建筑、构造图纸及施工说明中所包括的全部施工内容及外架的搭设和撤除。乙方担当施工临时道路的铺设用工、临时检查用工、达标江苏省安全文明工地用工、原材料进出

3、场装卸料用工等。外墙保温工程在同等条件下优先由乙方承包。 4.3 甲供材包括：土建的钢筋、商砼、黄沙、水泥、石子、砖、止水钢板、公共部位瓷砖;水电安装的线管、管件、电缆、桥架、开关面板线盒、角钢、扁铁、套管、镀锌钢管、墙卡、吊卡、避雷支架。其余材料都有乙方担当。 5、工程价款： 根据工程施工图纸建筑面积每平方米元计价，单价组成中均包括劳动爱护费、社会养老保险、医疗费等，属于乙方工作范围内的工作内容不发生任何计时工，若消失承包范围外的零工按 160 元/工日计算。 6、工期要求： 乙方同意根据甲方每月的进度规划和甲方与建立方签约的合同工期进展施工，并在施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成。

4、6.1 如合同工期内遇停水、停电、不行抗拒的因素(地震、战斗、自然灾难)、暴雨(日降雨量超过50毫米，室内作业时除外)及甲方材料供给、设备故障影响在得到甲方工程经理认可后则工期顺延，乙方在作业过程中 6.2 每月的进度工期每延误一天(缺乏一天按一天算)，甲方有权按每天伍仟元人民币的惩罚直接从乙方计量支付款中扣除。情节严峻的违约叠加直至终止合同。 6.3 如因乙方规划不周、施工组织不力、技术力气缺乏等造成整体工期延误，超出施工组织设计总进度规划工期，每延误壹天(缺乏壹天按壹天算)，乙方向甲方支付壹元/天.违约金。 6.4如乙方施工质量、进度不能满意甲方要求，甲方有权对乙方施工范围内的工作进展突击

5、施工，突击施工完成的工程量按乙方承包价格的两倍扣除。 7、质量、安全标准及验收要求 7.1乙方应严格根据设计、国家及地方相关规定、规程及甲方施工方案和技术交底组织施工作业，施工质量必需到达 住宅100%优质结 7.2乙方应严格遵守国家或地方及有关部门对施工现场治理的规定，妥当爱护施工现场四周建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场范围内工完料净场清的工作，听从甲方施工治理。 7.3乙方有责任和义务爱护其他工序的工作面，在施工过程中未经甲方同意，严禁破坏或撤除其他工序的作业成果，否则造成一切损失由乙方负责。 7.4乙方在承包工作面在竣工验收移交甲方之前，负责对工程产品进展爱护。 7.5根据建筑工程

6、质量治理条例的规定，乙方对承包的工程向甲方担当质量责任，乙方必需遵守甲方技术、质量交底细心组织施工。消失问题必需根据甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方以50020xx元罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方担当，乙方所完成的工程量按50%结算。 7.6 工序交接制度：各分项工序完成质量验收合格后，必需与下一道工序进展统一格式的书面交接(工程部留档)，才可视为本工序整体合格。 8、工程量计算与付款方式： 8.1 工程量计算： 8.1.1 以下状况不予验收计算： 1)因乙方缘由导致的施工错误而增加的工程量; 2)工程经甲方、监理质量

7、检查不合格(根据标准及技术 方案)不予计量支持; 3)未完成完整施工工序的工程不予计量支付; 4)未到达文明施工标准(如工完料净场清等)的工序暂 不予支付; 5)接到设计变更后，未按变更内容施工造成返工处理的 工程量不予计量支付。 8.1.2 验收计算的工程量为按现有技术条件与施工详图、标准的有关要求和规定完成了全部工序，并按合同规定完成全部责任和义务后的工作内容。 8.1.3 验收计算的工程量以设计施工图为准，工程部各级治理人员确认的工程工程量是计量支付的限值，但不得超过设计施工图工程量。 8.1.4 每月23日前提交本月已完工程量报告及相关形象进度资料。如乙方未按时报送工程量，影响工程款支

8、付的，由乙方自行负责。 8.2 付款方式： 8.2.1 按总承包合同商定的工程形象进度节点支付工程进度款，每次支付已完工程价款付款基数的 75% 。工程竣工验收并取得单位工程竣工验收合格证明书且已提交符合要求的竣工资料后付至已完工程价款的。整体工程竣工验收后一年内按结算价的5%扣除质量保证金，余款在 56天内 付清。(付款基数分为 8.2.2 乙方应建立职工完整的工资领发、结算台账，并在每月工人领取生活费和工资结算时，按班组人员编制一式两份的工资结算方案，方案中必需有每人结算金额、领款金额及领款人姓名，并将一份报送甲方财务部门。 8.2.3 甲方支付给乙方的工程款中，已包含乙方及所属人员的劳动

9、爱护费、社会养老保险、医保费等，乙方及所属人员由于自身缘由发生的各种安全事故费用，均由乙方自理。 8.2.4 工程款的支付以乙方指定的公司账户徐州川建建筑劳务有限公司，账号235701040011785为准，以其他任何方式付款都将视为无效。 9、甲方的责任与义务 9.1 组建与工程相适应的工程治理班子，全面履行总承包合同，组织实施施工治理的各项工作。 9.2 甲方必需对乙方的进场工人进展安全教育及安全技术交底，参与的工人必需仔细学习并在承受教育签字簿上面签字。 9.3 甲方负责协调乙方与其他班组之间、工种之间的关系，乙方应积极协作协调工作，听从甲方统一治理。 9.4 向乙方供应施工图和具备施工

10、条件的工作面，对乙方进展操作规程、质量标准、进度要求、安全文明施工等交底。 9.5 负责对乙方的施工质量、进度、安全与文明施工进展监视、检查与验收。 9.6 按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。 9.7 负责与建立方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 10、乙方的责任与义务 10.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作，建立完备的工程治理班子(包括工程经理、施工员、技术员、质量员、安全员、材料员、资料员、预算员等);未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。 10.2 乙方依据施工组织设

11、计总进度规划的要求，每月15日前提交下月施工规划，有阶段工期要求的提交阶段施工规划，必要时按甲方要求提交旬、周施工规划，以及与完成上述阶段、时段施工规划相应的劳动力安排规划，经甲方批准后严格实施。 10.3 严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准;科学安排作业规划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强现场治理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 10.4 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工

12、地要求设置标牌，搞好生活区治理，做好自身责任区的治安保卫工作，施工现场的安全保卫由乙方负责。 10.5 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作甲方办理交工验收。 10.6 乙方必需组织全部进场施工人员承受甲方“三级”安全教育培训。乙方必需与职工签订安全责任书，职工留一份，乙方留一份，甲方存档一份。如未经“三级”安全教育、未签订安全责任书，乙方擅自安排上岗的，一切责任由乙方担当，并承受甲方按甲方安全治理制度进展惩罚。 10.7 乙方全部进场施工人员年龄必需在2055岁之间，必需品德端正、素养良好、身体安康的娴熟技术工人，同时将全部进场施工人员的姓名、地址、年龄、身份证号码编制成花名册，并附标

13、准照片一张交甲方存档。人员变动时必需准时与工程部联系变更注册登记。花名册未列入人员及家属一律不得在工地住宿，否则发觉一次罚款500元，并担当相应的责任。甲方仅供应乙方用于住宿和办公的条件，乙方的住宿及办公区域，由乙方自行治理，并保证满意安全文明卫生要求。 10.8 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作流程，严格执行安全文明治理暂行规定。听从甲方转发的建立单位及工程师的指令，听从甲方现场治理人员的监视检查，承受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。 10.9 履行对全部作业人员持证上岗的规定，设立专职安全、质量、综治员。坚持工前交底，工中监视和工后验收，做好当日记录，并在工前对施工现场全部安全设

14、施、机具电器先查看后使用。如发觉 10.10 制止所属人员乱拉乱接电源、在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水及取暖，一经发觉，甲方除没收器具外，另按工程部规定处以罚款，同时由乙方担当由此引发事故的全部责任。 10.11 依法根据国家关于不得拖欠工人工资的规定，准时支付全部人员的工资、奖金、劳保及工伤保险等规定应由职工享受的福利待遇的一切费用，其标准不得低于国家相关规定。如发觉乙方有拖欠工人工资状况，甲方有权代其支付并按支付金额另加20%的费用，在乙方结算款中扣除。 10.12 乙方及全部人员必需听从甲方的统一治理，遵纪守法，不得酒后上班，不得消失骂人、打架等现象。乙方人员在工地发生打架、吵架

15、、赌博等现象，依据情节轻重，每次付款50010000元，并将涉及人员开除，造成人员损害所产生的费用由肇事双方自行解决。 10.13 乙方现场负责人每月出勤率不得低于26天，由甲方对其考勤，每少1天，罚款1000元，每月一结，在工程计量支付款中扣除。 10.14 乙方无权以本工程的名义签订合同、协议、欠条等，如发生均为乙方行为，与甲方无关。 11、材料供给治理 11.1 乙方接到图纸后要编制准确完整的材料规划，进场后五日内向甲方供应当月材料规划表，以后每月25日前向甲方提交下月材料规划表，不得多估冒算。因乙方材料规划而造成的多买、错买、反复购置、现场缺少材料影响工期等损失由乙方担当。 11.2

16、乙方设专人(材料员)向甲方办理原材料的移交手续，一旦移交后，乙方要妥当保管，因保管不善而发生丧失、损坏，乙方应赔偿并担当由此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 11.3 材料的使用实行“限额用料，超额赔偿，节省有奖”的原则，必需合理、节省、统筹使用材料，应严格根据甲方供应的质量要求和材料协作比施工，乙方在施工中用料铺张及不合理的超出限额局部，由乙方担当，并另加超出局部20%的惩罚。 11.4 关于钢筋材料使用的规定，若实际使用钢筋量低于图纸预算量，则节省局部四六分成，甲方六，乙方四，若实际使用量高于图纸预算量，则超出局部由乙方担当，并另加超出局部20%的惩罚。长度1米以上的钢筋必需使用在工程

17、上，现场不得存有此类钢筋。钢筋的损耗率为1%1.5%，超额赔偿。 11.5 乙方必需文明施工，工完料净场清。当班用不完的材料，必需在下班前清理回收，并按指定地点堆放。 12、施工验收 12.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量标准。乙方每完成一道工序，必需通知甲方验收，合格前方能进入下一道工序。 12.2 隐藏工程验收、中间工程验收及工程竣工验收，执行甲方同建立单位所签订合同的相关条款。 12.3 乙方应协作甲方对其工作进展的初步验收，以及甲方按发包方或建立行政主管部门要求进展的涉及乙方工作内容、施工场地检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作

18、时，乙方应按甲方指令予以协作。 12.4因乙方缘由达不到验收标准，除相应的付款外，乙方还应担当整改或返工所需的各项费用和工期损失;整改或返工后仍达不到合同规定，造成甲方经济损失，乙方应担当全部责任。 12.5 全部工程竣工(包括乙方完成的工作在内)经建立单位验收合格后，乙方在总承包合同规定的质量保修期内对所作工程担当相应的保修责任。 13、履约保证金 13.1合同签订之日起乙方向甲方缴纳履约保证金。 13.2 保证金的退还节点为人防地下室顶板完成及一层楼面完成后退还保证金总额的50%，五层楼面完成退还剩余保证金。 14、违约责任 14.1 甲方违约责任 14.1.1 甲方不按时向乙方支付劳务酬

19、劳 14.1.2 甲方不履行或不按商定履行合同义务的其他状况 14.1.3 甲方违约时应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。 14.2乙方消失违约行为，甲方有权对乙方进展罚款、赔偿损失、削减乙方承包合同工程量、没收保证金及终止合同等惩罚。有以下状况之一，均属乙方违约： 14.2.1 乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的; 14.2.2 乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再督促无效的; 14.2.3 乙方施工质量低劣，造成甲方材料铺张、进度滞后及信誉损害的; 14.2.4 乙方中途放弃承包或将工程转包给第三方的行为; 14.2.5 乙方聚众闹事、哄抬

20、工价、缠索工费、扰乱甲方正常工作秩序的; 14.2.6 乙方现场负责人常常擅离工作岗位，或一方施工人员严峻缺乏影响甲方其他工序的。 14.3 没有合理缘由，乙方不能按期开工、复工，延迟一天乙方向甲方支付违约金贰万/天，延迟超过10天甲方有权解除合同。 14.4 乙方施工期间无正值理由停工48小时或工期延误超过五天，甲方有权将乙方未完工作量全部或局部发包给其他承包人进展施工，甲方与其他承包人的结算价款直接从乙方结算总价中扣除，缺乏局部仍由乙方担当，且乙方无条件认可。由此造成的一切损失由乙方担当。工期延误达十天时，甲方有权单方解除合同，将承包人清退出场并更换施工单位，由此产生的全部损失由乙方负责赔

21、偿，乙方还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。 14.5 因乙方违约解除合同的，乙方除担当因此造成的一切损失外，乙方还应向甲方担当合同总价款20%的违约金，甲方免费连续使用乙方在现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方编制的其他文件，甲方连续使用的行为不免除或减轻乙方应担当的违约责任。 15、争议 15.1在合同履行时若发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向工程所在地人民法院起诉。 15.2 发生争议后，除非消失以下状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作效果： (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同; (

22、2)调解要求停顿合同工作，且为双方承受; (3)法院要求停顿合同工作。 16、保修条款 16.1 乙方对承包范围内的工程保修年。 16.2 质量保修期自工程办理交付使用之日起计算。 17、不行抗力 17.1 本合同中不行抗力的定义与总承包合同中的定义一样; 17.2 不行抗力大事发生后，乙方应马上通知甲方，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。 17.3 因合同一方延迟履行合同后发生不行抗力，不能免除拖延履行方的相应责任。 18、其他 18.1工程所在地政府要求办理的务工证、乙方特别工种的上岗培训的费用及外来务工人员暂住证费用由乙方自理，因拒绝办理而受到地方主

23、管部门的罚款，由乙方担当。 18.2 乙方应严格根据国家、江苏省、徐州市有关安全生产、文明施工的法律、规程、标准、规定施工，加强安全治理，确保安全生产。乙方在施工中非甲方缘由而发生的安全事故，其一切损失和责任概由乙方负责，甲方不担当任何损失和责任。 18.3 由于甲方指导错误或设计变更缘由，要求乙方对已经完成工作量进展返工重做的，乙方必需无条件执行，发生变更费用在500元以外的(500元以内的不予补偿)，由甲方补偿乙方因二次返工的实际损失费用，在上述金额内的变更费用已在乙方承包价中考虑，不在补偿。 18.4 乙方工地安全员、质检员必需24小时住在工地，工地负责人每天不少于8小时驻工地(含周六、

24、周日)，准时解决、协调施工中的各项详细问题。 18.5 乙方全部作业人员必需备有雨天施工的雨衣、雨裤、雨鞋等用品。 18.6 乙方委派，职称作为 本工程的工程负责人，全面负责工程治理业务，与本工程不发生任何劳务经济事项。一旦发生私下任何经济事项，本公司都将视为无效。如需办理工程劳务费付款手续，每次需公司授权。 19、本合同一式四份，具有同等效力，甲乙双方各执两份，双方签字后生效，至工程完毕，款项结算后，本合同自行终止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年劳务合同和建立工程劳务分包合同 劳务分包合同和建立工程分包合

25、同篇二 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律 法规 遵循公平 自愿 公正和诚信的原则 鉴于 (以下间称甲方 )与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同(以下简称乙方 ),双方就劳务分包事项协商达成全都,订立本合同，以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及供应劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包工程:主体工程 (木工 钢筋 混凝土 砌筑 架子安全维护措施 五项工作 ) 2 分包工作期限 开头工作日期: 年 月 日 完毕工作日期: 年 月 日 总日历工作天数为: 天 3 劳务酬劳: 支付方式: 4 质量标准 工程质量按建筑安装工程施工及验收标准和建筑安装工程质量

26、标准实施. 5 标准标准 本合同适用标准标准如下: 黑龙江建筑工程质量验收标准db23 黑龙江建筑工程施工技术操作规程 6 图纸 甲方应在劳务分包工作开工3天前,向劳务乙方供应图纸一套. 7 工程经理 甲方委派的担当驻工地的工程经理为 乙方委派的担当驻工地的工长为 8 工程甲方义务 (1)组建本工程工程治理班子,组织实施施工治理的各项工作,对工程的工期和质量负责. (2)在施工现场应提前做到场地平坦无施工障碍物 (3)水准点和坐标掌握点应以书面的形式向乙方技术员供应精确的位置并加以爱护 (4) 工人宿舍，水、电、小型器具及安全劳动爱护用品，应按乙方供应的数量要求为标准 (5)按时供应图纸、供给

27、材料、机戒设备、周转材料、安全设施、必需保证施工所需. (6)按合同规定按时向乙方支付劳动酬劳 (7)负责与监理设计及有关部门联系，协调现场工作关系. 9 工程乙方义务 (1) 根据设计图纸施工 按有关技术要求及施工组织设计细心组织施工 确保到达质量要求 (2) 投入足够的人力 物力 保证工期 (3) 加强安全教育 仔细执行安全技术标准 遵守安全制度 落实安全措施 确保安全施工 (4) 承受有关部门的治理 监视和检查 与现场其他单位协调协作 照看全局 (5) 作好工程局部的成品爱护 由于自己责任发生的破损 由自行担当 (6) 特别的工作人员要持证上岗 (7) 乙方须听从甲方治理及工程师的指令.

28、 10 双方商定的其他形式 : (1)临时用工 工程内用工 不记劳动酬劳 (2)在施工中如发生对远工作量加大的变更 须向乙方支付增加的费用 11 合同终止 双方履行完合同全部义务,劳务酬劳价款支付完毕,本合同终止. 本合同一式两份 双方各持一份 签字后生效 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年劳务合同和建立工程劳务分包合同 劳务分包合同和建立工程分包合同篇三 编号：_ 发包人：_ 承包人：_ 分包工程名称：_ 施工地址：_区（县） 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑

29、法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：_ 1.2 工程概况：_ 1.3 分包工作内容：_ 范围包括：_ 1.4 工程监理单位（全称）：_ 其次条 作业人员 承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第三条 合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条 合同价款 4.1 合同价款为：_元（人民币）大写：_元 4.2 合同价款确实定原则（在确认的方式前划）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认： 4.2.1 本合同价

30、款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。 4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据： 定额工资单价为： 瓦工_元/工日；构造木工_元/工日；装修木工_元/工日；钢筋工_元/工日； 砼工_元/工日；油工_元/工日；抹灰工_元/工日；架子工_元/工日； 水暖工_元/工日；电工_元/工日；壮工_元/工日；_；_；_； 按建筑面积确定承包价_元/平方米；其中，地上构造：_元/平方米；地下构造：_元/平方米；初装修：_元/平方米；水电：_元/平方米；_；_； 分项工程承包： 外墙面砖：_元/平方米；屋面防水：_元/平方米； 水磨石地面：_元/平方米；水泥砂浆：_元/平方米； 内墙一般抹灰

31、：_元/平方米；_；_；_. 4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） 4.2.4 因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或安排任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。 4.3 对合同价款内容的明确：_ 第五条 合同价款的结算和支付 5.1 结算、决算资料： 5.1.1 发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2 承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3 有效的月度工作

32、量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2 合同价款的结算和决算： 5.2.1 发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 5.3 合同价款的支付： 5.3.1 合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3 合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发

33、包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1 安全施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.2 重大伤亡及其他安全事故处理： 6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场

34、设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2 根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3 对本工程的安全生产标准，双方商定如下：_. 第七条 工程质量、验收与保修 7.1 工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2 承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发

35、包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4 对本工程的质量标准，双方商定如下：_. 第八条 工期延误 8.1 对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 a.因战斗、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力； b.设计变更和工程量增加； c.发包人未能按合同商定日

36、期支付劳务费，致使施工不能正常进展； d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展； e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供给不准时造成停工、窝工累计超过8小时； f.发包人同意工期顺延的其他状况。 8.2 承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。 8.3 非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同商定可顺延的工期）交工的，

37、双方商定： 第九条 文明施工 9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。 9.2 发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 9.3 对本工程的文明施工标准，双方商定如下：_. 第十条 材料机具供给 10.1 本工程由发包人供应的机械设备为：_ 承包人自备的工具为：_ 双方确认防护用具由_担当。 10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场（400米内）。 10.3 承包人应遵守和执行发

38、包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。 10.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方商定如下：_ 第十一条 文物爱护 对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物治理部门报告，应文物治理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。 第十二条 发包人的权利及义务 12.1 负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调

39、及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 12.2 负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 12.3 负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。 12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期掌握规划，审查承包人编制的具体施工作业规划。 12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同商定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。 12.7 负责组织工程的验收工作。 12.

40、8 本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的治理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。 第十三条 承包人的权利和义务 13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养 和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。 13.3 在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，人员变动率小于_，听从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13.5 承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜使用发包人供应的机械设备及其工具。 13.6 承包人应对作业工人进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场治理规定，听从发包人有