2023年工程项目合作协议书范本项目合作协议合同范本(17篇).docx

《2023年工程项目合作协议书范本项目合作协议合同范本(17篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程项目合作协议书范本项目合作协议合同范本(17篇).docx（90页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年工程项目合作协议书范本项目合作协议合同范本(17篇)2023年工程工程合作协议书范本 工程合作协议合同范本篇一 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不一样。 本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。实践中，需要依据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建立_工程及相关配套工程工程的施工（详细内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 一、工程概况及合作条件 1、本工程工程总建筑面积为_平方米，工程总价为_万元人民币。 2、经

2、过双方测算，本工程的前期进场开工等所产生的费用为_万元左右，因此本工程工程规划投资_万元。 3、本工程工程的投资、股份比例安排如下： （1）甲方_投资_万元，占_%。 （2）乙方_以工程工程及技术投资，占_%。 （3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特别状况需动用资金，应经双方同意前方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。 （4）投资者应根据商定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用状况明细表、账户及资料。风险提示： 应明确商定合作各方的权利义务，以免在工程实际经营中消失扯皮的情形。

3、 再次温馨提示：因合作方式、工程内容不全都，各方的权利义务条款也不全都，应依据实际状况进展拟定。 二、工程治理责任及分工 1、责任及分工如下： （1）该工程的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_主管。 （2）该工程的会计日常工作由_负责治理，出纳日常工作由_方负责治理。 2、材料选购及其他 （1）在该工程工程中使用的材料的品牌、单价、数量、选购等状况应经双方共同确认前方可进展。 （2）在该工程工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。 （3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用状况、相互积极协作、保证工程按时保质完成。 三、利益共享和风险担当 1、利润、风险安排：该工程的利润、

4、分险共享担当标准为在扣除该工程的各项本钱费用后，根据甲、乙双方各_%比例共享担当。 2、本工程的治理人员工资根据工程部的规定发放。 四、其他 1、资金和治理 （1）该工程的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认前方可支付。 （2）该工程的工程进度往来款由_负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。 （3）该工程运营后，每个月号开一次工程进度例会，争论工程相关事情。 2、出纳与财务治理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算安排利润使用。 3、合同争议与免责 （1）该工程在合作中必需共同遵

5、守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。 （2）在该工程实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不行抗拒，如地震、台风、战斗、属于免责范围。 4、本协议生效、终止及其他 （1）与该工程有关的全部合同、协议、治理制度、票据等作为本协议的一局部。 （2）本协议在该工程工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益共享后终止。 （3）本协议一式_份，合作各方各执_份，本协议自双方签字盖章之后生效。 （4）本协议于_年_月_日，由合作双

6、方在中国_市签字。甲方：（签字）代表人：住址：联系方式：乙方：（签字）代表人：住址：联系方式： 2023年工程工程合作协议书范本 工程合作协议合同范本篇二 发包方(甲方)：_公司 承包方(乙方)：_公司 第一条合同依据 本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建立安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的(清镇寒坡岭_新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进展计算及核定。 其次条工程名称、地点和范围及内容 一、工程名称：_工程 二、工程地点：_ 三、工程范围及内容： 1、_防雷接地安装 2、_全所照明安装 第三条承包

7、方式 本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮_%的方式承包给乙方施工。(结算定额采纳_年_地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字(_)04号文件颁发的(关于公布_省电力建立装置性材料综合预算价格(_年价)的通知);费用构成执行(电力工业根本建立预算治理制度及规定)(_年版);依据贵州省电力公司电技经(_)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。 第四条工程价款支付及结算方式 1、该工程以_有限责任公司编制的(_全所接地及照明工程预算书(其中工程款_元)为依据签订施工合同。 2、预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。 3、结算方

8、式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。 第五条工程质量标准、验收和保修条件 本工程参照国家(110kv及以下电气安装标准)进展施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。 第六条双方协作事项 甲方负责： 1、甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。 2、甲方应依据乙方施工进度及隐藏资料准时组织有关部门进展中间验收、 乙方负责： 1、乙方在施工中发觉问题应准时向甲方反响。 2、乙方应按时按期完成该工程内的全部工作内容，不得影响其他工程。 3、竣工资料报有关部门审核。 第七条违约责任 按国家的相关法律法规

9、追究对方的违约责任。 第八条发生经济纠纷处理方式 如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能到达目的，可向人民法院申请仲裁。 第九条施工工期 本工程年月日前完工。 第十条工程承包方式 本工程合同价款是该工程的：人工费、机械费、辅材费、主材费。 第十一条安全责任 施工中的安全责任由乙方自行负责，独立担当相应责任。 第十二条工程造价 本工程的工程款：暂定_元整(小写_)，本工程包工包料按实结算。 第十三条合同份数 本合同正本2份，双方各执正1份。 第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。 甲方：(公章)_乙方：_ 负责人：(签章)_负责人：(签章)_ 日期：_年_月_日日期：_年

10、_月_日 2023年工程工程合作协议书范本 工程合作协议合同范本篇三 甲方：_ 乙方：_ 、工程名称与地址:财政部驻陕西省监察专员办(中财大厦) 二、工程范围与内容:屋面4mmsbs防水，原爱护层撤除，新做爱护层。 三、承包方式:包工包料四、材料:品名规格等级。 五、工程造价:每平方米元，(包含辅料及人工费)竣工后按实际面积结算。施工面积为m2,总工程款为元整。 六、工程期限:开工_年_月_日竣工_年_月_日(遇雨顺延) 七、结算方式:材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的，完工阅历收合格后付，余作为质保金一年后一次付清。 八、甲、乙双方责权: 1、甲方应向乙方供应本防水工程的有关设

11、计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。 2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进展验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。 3、甲方应为乙方施工所需库房制造条件，乙方应敬重甲方的管辖权及有关规章制度，承受甲方的监视治理，保证文明安全施工。 4、乙方应按规定向甲方供应施工的有关复印件，准时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进展工序、质量准时验收。 5、工程保修期三年，质保期内因乙方施工或材料缘由造成的渗漏，乙方接通知后马上组织施工人员在规定时间内赶赴现场进展修理，不取任何酬劳，全力做好保修期内的效劳工作。

12、甲方使用不当或自然灾难等造成的防水层破坏，乙方不负其责。 甲方：_ 乙方：_ 时间：_ 2023年工程工程合作协议书范本 工程合作协议合同范本篇四 ：工程合同范本范文 甲方(托付人)： 联系地址：_联系电话：_ 乙方(居间人)：_联系地址：_联系电话： _证件号码： 乙方(居间人)：_联系地址：_联系电话： _证件号码： 乙方(居间人)：_联系地址：_联系电话： _证件号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国民法典，经双方充分 协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就_省_市(县)工程工程(以下称该工程工程)，引荐甲方和该工程的建

13、立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与_签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书 面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。 2、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和 诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、

14、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的(10)%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为合同额的3%(三个居间人共计)，即万元 2、居间胜利后，在甲方与建立单位签定合同后支付万元; 在施工队伍入场后甲方必需向乙方支付万支付%即万元; 3、甲方可以转帐的方式支付，并且根据不同比例分别转入三个居间人账户，(共计合同额的3%) 居间人

15、居间费用的%; 居间人居间费用的%; 居间人居间费用的%. 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当费用)。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式肆

16、份，甲方壹份，居间人各持壹份，双方签字盖章后生效。 甲方：(盖章)：_乙方(签字)：_ (居间人共同签字) 法定代表人或托付代理人：_法定代表人或托付代理人：_ 合同签订地：_ 合同签订日：_年_月_日 2023年工程工程合作协议书范本 工程合作协议合同范本篇五 发包方(以下简称甲方)：_ 代表人：_ 承包方(以下简称乙方)：_ 依据本工程的建立特点，依照有关法律、法规、遵循公平自愿、公正、诚恳、信用的原则，乙方自愿担当凯里_的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商全都，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同 一、工程概况 1、承包单项工程名称：_ 2、

17、工程地点：_ 3、建筑面积：_ 二、劳务分包方式、范围(内容)分包范围(内容)： 详细承包内容如下： 1、本工程混凝土生产及浇筑工程：潮湿、浇筑养护(务必收面、拉毛)、砼掩盖等(包含废料的处理及其相关的帮助工作比方：为处理废料而搭设架体、安设管道等帮助工作)，本工程砼均采纳商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等全部与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。 2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱(墙上梁)柱墙、室内梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一

18、切设计内容，(外墙内保温yt砂浆由甲方负责，非yt砂浆外的内墙保温由甲方自行负责)。 3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面构造砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找平消耗的材料费、人工费等均由乙方担当;主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的全部安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、防暑等全部劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。 4、双方商定，根底工程中孔桩数量不多于10个孔，超过10个孔双方更行协商。 5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用掌握在两万元以内，由乙方

19、支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。 6、成品爱护、保卫(场内外全部材料50米距离内的上车下车及码放)。 7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置。 8、如因图纸变更增加工程量单处超过1000.00元，按实际发生计算。 9、甲方有权依据监理、业主及自身要求增加或削减某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。 三、承包单价 根据以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算：按设计图中建筑面积据_元/平方米(裙楼、塔楼的一

20、次构造及二次构造)按设计施工图中的建筑面积计算工。 四、工期要求 1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度规划顺当完成，下雨不超过二小时必需正常上班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。 2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。必需听从现场治理人员及高层治理人员的治理，不得有辱骂现场治理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且全部后果自负。 3、乙方必需根据甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场

21、，工程完毕时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中准时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责治理教育，甲方有权监视检查，全部进场人员必需听从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进展违法犯罪

22、活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。 4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对工程部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等，乙方必需无条件予以协作并加快进度)。乙方必需在标准层的进度在每月五层以上，一旦发生，乙方必需组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位)的工期损失，否则当月不估计量及拨款; 5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进展节点掌握，如达不到施工任务单进度要求，则由乙方担当相应的延期费用。 五、质量标准 1、

23、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案)、图集、和相关的施工标准、质量检验评定的有关要求施工。工程质量必需到达合格标准。质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必需到场参与，发觉问题立即进展整改。 2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或设计要求)而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方担当，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包工程工程造成损失的，乙方还应负责赔偿其他工程工程的全部经济损失。 3、每完成

24、一层或一段分项工程必需进展自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场治理人员签字认可。 4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响工程验收而造成的一切损失均由乙方担当。 5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方50元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费500元/天，在当月工程款中扣除。 六、付款方式及要求 1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板撤除并清理洁净经甲方检查确认合格后开头第一次付款，支付比例为已完工局部的80%; 2、乙方在施工过程中未到达甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改意见三次以上均无改观，则

25、甲方有权要求乙方出场，且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。 3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采纳实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监视发放。 4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。 5、进度支付按每栋每月完成5层为支付节点，支付比例为己完工局部的80%;达不到支付条件，当月不予以支付。 七、乙方义务 1、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工标准及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案)进展作业。担当因质量不合格而实行

26、的一切补救措施费用;组建与工程相适应的治理班子并报甲方、监理审批备案。 2、组织有相应资格证书的安康的娴熟工人(男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下)投入生产活动;自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及工程部的有关规章制度;乙方施工人员必需进展“三级安全教育”前方能上岗操作，特种作业人员进入施工现场必需是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业;乙方必需保证施工人员的素养，保持队伍的稳定，在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随便更换班组人员和擅5自撤离施工现场。 3、乙方班组长或代班长必需在施工现场，离开工地连续4小时以上，须告知甲方，并另派人到施

27、工现场，不得影响施工，否则按500元/次担当违约金。 4、乙方必需根据甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场，工程完毕时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中准时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责治理教育，甲方有权监视检查，全部进场人员必需听从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的

28、违约金，并且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进展违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。 5、严格根据图纸设计、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计(专项方案)细心组织施工，确保工程量到达商定的标准;科学安排作业规划，投入足够的人力、物力、保证工期;落实安全教育，仔细执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场治理，做到文明施工;担当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。 6、自觉承受甲方及监理、质监站和有关部门治理、监视和各阶段定时和不定时检查;承受

29、甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其作业人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其它分包单位协调协作，顾全大局。 7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额供应本工场所需要的施工机械设备、周转材料、安全设备等保证施工需要。自行负责材料和设备的保管和看管，如有偷盗自行负责。 8、妥当保管、合理使用甲方供应的成品或半成品材料，如乙方使用超过定额损耗量，乙方负责赔偿超损局部。 9、乙方必需听从甲方的现场全部工程师的指令。 10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行承包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。

30、 11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面马上终止合同，且甲方按所做过程实际完成量的60%予以结算乙方劳务工程款。 12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方协作乙方办理，费用由乙方担当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应根据劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费。 13、准时无偿悬挂、安装工程部标识、标语牌(条幅)。 八、安全文明施工 1、乙方新工人进场时甲方向工人进展书面安全技术交底，使工人明确危急所在，同时乙方每天应对班前安全意识教育，并做好记录，每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严格根据安全气操作规程

31、施工。栓戴好个人安全防护用品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部担当，并承受安全违规惩罚。因乙方缘由发生安全事故时，金额在_元以内由乙方自行负责，超过_元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责70%，乙方负责30%的费用。 2、每天安排二人以上特地负责生产作业区的清洁、保卫等工作。 3、每一道工序完工，必需严格执行“三检制度。尤其其配套跟进的安全文明措施。 九、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应马上报告甲方，按国家有关法律、行政法规和本合同的相关商定事项进展处理。一旦发生安全事故，乙方应积极实行措施，防止或削减损失，同时爱护好现场。乙方在施工中发生的一

32、切安全事故的刑事、民事责任均由乙方全部担当，甲方不担当任何责任。 十、竣工结算 1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后15天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同商定的计价方式，进展劳务酬劳的最终支付。 2、结算办理完后30个工作日内支付实际完成工程量工程款至98%，预留2%作为质量保证金，工程保修期1年。 十一、施工变更 1、施工中如发生对原工作内容进展变更，甲方提前2天以书面形式通知乙方，并供应变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求准时进展各项调整和变更。 2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)。乙方务必严格按

33、设计、标准要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作)，不得擅自对工程设计进展变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失，均由乙方担当，且延误工期不予顺延。 十二、施工验收 1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同商定的质量标准，甲方其它工程的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的相关损失。 十三、其他 1、乙方下料必需正确，其配料单必需在下料前三天交甲方技术负责人复核签字前方可下料，梁、柱、板钢筋必需满意设计要求严格根据砼工程现行施工标准要求机械施工。 2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导

34、致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每次对乙方处以罚款壹万元整。 3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如安全设施的确档道，需准时向工程部汇报，由工程部统一安排专业人员处理，否则擅自松动、撤除将按5001000元以上罚款。造成严峻后果者追究责任班组全部责任。 4、乙方必需仔细熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必需根据甲方要求组织施工人数，乙方必需常住现场人员不得低于10人，8若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员，其工资按市场价从乙方工程款中扣除。 5、乙方负责施工临时

35、场地约120平方米的砼坪，以交付甲方用于建立临时办公室。另修建一个临时侧所。 6、乙方对工地的临时材料要准时进展爱护，特殊是水泥，要准时进展掩盖，以削减损失。 十四、争议 1、甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。 2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。 3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。 发包方(公章) ：_ 承包方：_ 法定代表人：_ 身份证号：_ 托付代理人：_ 托付代理人：_ 日期：_ 日期：_ 2023年工程工程合作协议书范本 工程合作协议合同范本篇六 发包方(甲方)：

36、_ 承包方(乙方)：_ 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，结合本工程详细状况，经双方协商达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 4、工程范围：_ 其次条承包方、合同价款及支付方法 1、承包方式：机械成孔，甲方供应水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。 2、合同价款： 按实际施工桩数，以65元/米按有效桩进步行结算。 3、合同价款支付方式 (1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至

37、合同总价的90%，剩余10%竣工验收后一个月内付清。 (2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自转变，但发生以下状况之一时，合同价款按实际状况进展增 1)甲、乙双方代表确认的工程量增减; 2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; 第三条工期 施工现场到达“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。 第四条工程质量 乙方严格根据国家有关规定、桩基施工验收标准及工程设计图纸要求进展施工，质量到达合格。 第五条甲方的权利和义务 1、甲方应向乙方供应桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员协作。 2

38、、甲方负责在开工前施工现场到达“三通一平”，水、电接入施工现场相应位置，保证满意施工期间的需要。 3、甲方托付桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并担当相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进展。 4、对乙方施工过程进展质量安全的监视和检查。 5、甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。 6、严格按合同商定准时支付工程款项。 第六条乙方的权力和义务 1、乙方在施工前仔细熟识施工图纸，并按图纸要求进展放线 2、严格根据国家有关规定、标准施工，承受甲方与监理的监视和检查，听从甲方的现场治理; 3、保证施工机械正常工作; 4、乙方按有关规定实行严格的安全防护措施，担当由于自身安全措施不力造成事故的责

39、任和因此而发生的费用。 5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建立单位、监理单位的签字盖章。并根据山西省地方标准20_装订，装订完成后交付给甲方。 第七条双方施工现场代表 本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工中的有关问题，行使合同商定的权力、履行合同商定的义务。 第八条违约责任 甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺当履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为，应担当对方的经济损失。 第九条本合同履行过程中依据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、托付、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。甲乙双方仔细履行合同，双方发生纠纷应

40、友好协商解决，若解决不成，可向工程所在地人民法院诉讼。 第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年工程工程合作协议书范本 工程合作协议合同范本篇七 发包方：(以下简称“甲方”)_承包方：(以下简称“乙方”)_ 依据中华人民共和国民法典、建筑工程承包合同条例及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，为保证工程顺当进展，结合本工程的详细状况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 4、工程范围：_ 5、工程内容及做法(详见：工程预算报价表、