2023年建设工程设计合同专属管辖建设工程设计合同(15篇).docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2023年建设工程设计合同专属管辖建设工程设计合同(15篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年建设工程设计合同专属管辖建设工程设计合同(15篇).docx(87页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 2023年建设工程设计合同专属管辖建设工程设计合同(15篇)建立工程设计合同专属管辖 建立工程设计合同最新版篇一 中华人民共和国建立部 监制 国家工商行政治理局 发包人:_ 设计人:_ 发包人托付设计人担当_工程设计,经双方协商全都,签订本合同。 第一条本合同依据以下文件签订: 1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建立工程勘察设计市场治理规定。 1.2国家及地方有关建立工程勘察设计治理法规和规章。 1.3建立工程批准文件。 其次条本合同设计工程的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号 分工程名称 建立规模 设计阶段及内容 估算总投资(万元) 费率% 估算设计费(元)
2、层数 建筑面积(m2) 方案 初步设计 施工图 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件: 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费% 付费额(元) 付费时间(由交付设计文件所打算) 第一次付费 20%定金 本合同签订后三日内 其次次付费 第三次付费 第四次付费 第五次付费 说明: 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最终一局部施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。 3.实际设计费按初步
3、设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费消失差额时,双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后,定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1发包人责任: 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性准时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进展设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。 6.1.2发包人变更托付设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需
4、返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。 6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,假如设计人能够做到,发包人应依据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。 6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,供应必要的工作生活及交通等便利条件。 6.1.5发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修
5、改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程,如发生以上状况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。 6.2设计人责任: 6.2.1设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求,进展工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 6.2.2设计人采纳的主要技术标准是: 6.2.3设计合理使用年限为_年。 6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参与有关的设计审查,并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内工
6、程开头施工,负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内工程尚未开头施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取询问效劳费,收费额由双方商定。 6.2.6设计人应爱护发包人的学问产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。 第七条违约责任: 7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开头设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开头设计工作的,发包人应依据设计人已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7、 7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。 7.3设计人对设计资料及文件消失的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责实行补救措施外,应免收直承受损失局部的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的_。 7.4由于设计人自身缘由,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设
8、计文件的交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的千分之二。 7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。 第八条其他 8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进展协作与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术询问效劳合同。 8.2设计人为本合同工程所采纳的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购置。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本费。 8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人的设计人员协作加工定货
9、时,所需要费用由发包人担当。 8.4发包人托付设计协作引进工程的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。 8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作效劳,另行支付费用。 8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应准时协商解决。 8.7本合同发生争议,双方当事人应准时协商解决。也可由当地建立行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。 8.8本合同一式_份,发包人_份,设计人_份。
10、8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。 8.10本合同生效后,按规定到工程所在省级建立行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到工程所在地工商行政治理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成局部,与本合同具有同等法律效力。 8.12其它商定事项: 发包人名称:设计人名称: (盖章)(盖章) 法定代表人:(签字)法定代表人:(签字) 托付代理人:(签字)托付代理人:(签字) 住宅:住宅: 邮政编码:邮政编码: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行
11、:开户银行: 银行帐号:银行帐号: 建立行政主管部门备案:鉴证意见: (盖章)(盖章) 备案号:经办人: 备案日期:年月日鉴证日期:年月日 建立工程设计合同专属管辖 建立工程设计合同最新版篇二 单位级别编号:_ 工程名称:_ 工程编号:_ 合同编号:_ 发包人:_ 设计人:_ 发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商全都签订本合同,合同条款如下: 第一条 合同签订依据 11中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建立工程勘察设计市场治理规定和建立工程勘察设计治理条例。 12国家及北京市有关建立工程勘察设计治理的其他法规和标准性文件。 13建立工程批准文件。见附件一。 14城市规划治理部门批准文
12、件。见附件二。 其次条 工程设计工程的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。 21设计内容涵盖甲方托付的该工程工程及工程中应包括的各专业,详细内容应以可行性讨论报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如构造形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行商定。 22发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。 第三条 设计收费及支付方法 31本工程设计收费根据国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工供应设计图纸的,设计人
13、可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为_元。 32本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。 33设计人向发包人提交初步设计文件时,发包人向设计人拨付应付设计费总额的30(不含定金)。 34设计人向发包人提交施工图设计文件时,发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。 35对采纳新技术、新工艺、新设备、新材料,有利于提高建立工程经济效益、环境效益和社会效益的,发包人和设计人可以在上浮25的幅度内协商确定收费额。 36设计周期超过12个月时,设计人与发包人可依据不同阶段完成的工作量增
14、加设计费付款次数,金额与时间另行商定。 37工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采纳新构造新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。 38钢构造工程加工详图和各类幕墙详图均由钢构造加工单位和专业公司负责完成。 第四条 双方责任 41发包人责任 411如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建立文件和设计资料,并保证所提交资料质量到达工程设计要求。发包人对所供应资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进展设计。 412按商定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和商定的赶工费。 413本工程建筑材料、设备的加工
15、订货如需设计人员协作时,所需费用由发包人担当。 414负责本工程各阶段设计文件向规划设计治理部门的送审报批工作,并负责将报批结果书面通知设计人。 415在不增加工程设计费总额状况下,发包人有责任就本工程设计中所采纳的新技术、新材料等工程,帮助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。 416发包人要求设计人进展现场设计或派赴施工现场的设计人员时,应向设计人正式发出邀请书,并且负责设计人必要的工作条件,所需费用由发包人负担;发包人要求设计人派专人留驻施工现场进展协作与解决有关问题时,双方应另签订补充协议或技术询问效劳合同。上述费用不计入工程设
16、计费总额之中。 42设计人责任 421设计人应按国家规定的技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求进展工程设计,按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件,并对其负责。 422设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。 423负责本合同工程设计工程开工前的设计交底工作。负责该工程施工期间准时解决与设计有关的技术问题。按规定参与该工程地基根底、主体构造(和主要隐藏工程)和竣工质量验收。 第五条 工程设计版权 本工程的设计版权属设计人全部,发包人有责任对此赐予爱护,爱护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意,发包人对设
17、计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的工程,如发生以上状况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。 第六条 设计变更与违约责任 61由于发包人变更规划任务书、建立条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给设计人造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用详细金额承诺,每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的,则按本合同第七条73款执行,结清已完成工作量的设计费,终止本合同关系,重新签订合同。 62由于发包人提交设计所需资料及文件超
18、过规定期限15天以内,设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 63发包人未在本合同第三条所商定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算,每延误一天,向设计人按应付该阶段工程设计费的_支付违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行后继阶段工作,并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停建、缓建,发包人在大事发生之日后15日内按74条款向设计人结算设计费。 64发包人违反本合同第五条商定,应向设计人支付违约金,其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍,并担当其他相应的
19、法律责任。 65由于设计人缘由而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,设计人应从提交文件之日的次日起计算,每延误一天,减收该设计阶段设计费的_作为违约金。 66设计人对设计资料及文件消失的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时,设计人除负责实行补救措施外,应减收、免收直承受损失局部的设计费。损失严峻的,依据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的局部经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进展,也可在质量事故发生后由双方协商确定。 67发包人不履行合同时,设计人不返还定金,且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费;设计人不履行合同时,应双倍返还
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 建设 工程设计 合同 专属 管辖 15
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内