2022经典施工合同电子版（5篇）.docx

《2022经典施工合同电子版（5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022经典施工合同电子版（5篇）.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022经典施工合同电子版（5篇） 施工合同指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。今日的我给大家共享了2022经典施工合同电子版，想看更多的请点击运输合同查看。 2022经典施工合同电子版1 甲方： 乙方： 甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。7平方米，经甲乙双方协商，双方在同等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议： 一、承包范围和承包方式、价格 1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决

2、)。 2、依据甲方供应的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求，完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水，室内楼梯送到三层，室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工，(门窗、水电、下水除外)。另外依据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇，构造柱加七根。 3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。 4、工程价款采纳按施工进展逐一拨付的方式，每一层拨付一万元，余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。 二、施工要求 1、乙方保证根据现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定，细心施工，保证工程质量。 2、工程全部时间为个工作日(下雨天除外)。 3、乙方施工要以平

3、安第一，不违章操作，确保平安施工，教化施工人员平安施工，杜绝工程事故，如在施工中发生任何事故，均由乙方全部负责。 三、建材由甲方保管，乙方按需领取，乙方应节约、爱惜、运用好甲方的材料。由乙方缘由造成的甲方原材料的奢侈，由乙方负责赔偿。施工过程中甲方刚好打算好乙方所需的材料，因材料没有刚好供应，造成损失由甲方担当。 四、工程质量 1、乙方应严格根据国家质量规范要求组织施工，不得偷工减料。 2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督，并提出符合建筑质量规范要求的一切建议，乙方必需按要求执行。 五、违约责任 1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经

4、甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 2、乙方承包的工程项目，不得再进行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。 3、违反本合同约定的行为均视为违约行为，应担当违约责任。 4、违约金定为10000元，一方违约应向对方支付违约金，并赔偿由此给对方造成的一切损失。 六、其他约定 1、甲方不担当乙方的伙食。 2、开工日期：20_年5月28日 3、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 甲方： 乙方： 2022经典

5、施工合同电子版2 发包方(甲方)：_ 代表人：_ 设计方(乙方)：_ 设计等级证书：_ 鉴于甲方是_项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方托付乙方担当本项目的施工设计工作，为避开合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，详细如下： 第一条工程概况 1、工程地点：_ 2、设计项目：_ 3、设计内容：_ 4、承包方式：_ 其次条设计依据 甲方在订立合同时，应交付给乙方托付书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。 第三条乙方任务 1、乙方接受托付书后，应随即进行现场堪测。 2、乙方在收到定金日起_日内须向甲方提交定草图，平

6、面配置及设计草案。 3、乙方在收到第一阶段设计费后_日内须向甲方提交效果图。 4、乙方在收到其次阶段设计费后_日内须向甲方提交正式的施工图。 5、乙方应编定有关的施工说明书。 6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。 第四条设计费以及支付 1、本合同的设计费单价暂定为每平方米_元人民币，大写为_，设计费总计_万元，大写为_。 2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_元人民币，大写为_。 3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_元，大写为_。 4、乙方把整个施工图纸交与

7、甲方审定后，甲方须向乙方支付其次阶段的设计费_元，大写为_。 5、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方。 第五条保密条款 1、甲方对于本合同中乙方提交的全部图纸负有保密的义务，未经乙方书面同意，不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动，也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。 2、乙方对于本合同涉及到甲方隐私的材料同样负有保密的义务。 第六条合同中止与解除 1、甲方如有特别状况，必需终止本合同，应书面通知乙方，并且甲方应当付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时，定金不予退回。 2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成其他损失，则须一并赔偿。

8、 第七条违约条款 1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务，给对方造成损失的，均应负担全部损失。因一方违约，导致合同无法履行的，须终止合同的，违约方应负担守约方因此遭遇的全部损失。 2、甲方不得以设计内容不满足为由，拒付设计费，乙方负有修改义务，双方应依诚信原则协商解决。 第八条争议纠纷解决 双方就本合同约定事项有所争议时，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。 第九条附则 1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。 2、设计时间于_年_月_日起，到_年_月_日止。(审稿时间和修稿时间另算) 3、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行完毕后

9、失效。 4、本合同一式_份，甲乙双方各_份，提交工程所在地建设单位主管部门留存_份。 甲方：_乙方：_ _年_月_日_年_月_日 2022经典施工合同电子版3 发包方：_(以下称甲方) 承包方：_(以下称乙方) 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_平方米。 4、承包内容：_ 5、建筑安装工程造价：共计人民币_元。 6、工程价款和费用的结算依据和付款方法：_ 7、工程开工日期：_年_月_日。 8、工程竣工日期：_年_月_日。 9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检

10、验标准为依据。 10、甲方主要义务：_ 11、乙方主要义务：_ 12、违约责任 (1)甲方因自己缘由延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。 (2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。 (3)甲方未按约定的时间和要求供应原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以恳求顺延工程日期，还可以恳求赔偿停工、窝工等损失。 (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。 (5)因乙方缘由致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损

11、害的，承包人应当担当损害赔偿责任。 13、本合同附件：共_份。 14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 15、本合同正本两份，双方各执一份。副本_份，承包方_份，发包方_份，由发包方送_一份。 发包人：_承包人：_ _年_月_日_年_月_日 2022经典施工合同电子版4 发包方(以下称甲方)：_ 承包方(以下称乙方)：_ 为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签

12、订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 4、工程面积：_ 5、工程立项批准文号：_ 其次条工程项目期限 1、合同工期总共历时_天(日历天); 开工日期：_年_月_日; 竣工日期：_年_月_日。 2、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： (1)在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上)，影响正常施工;停水停电_天以上; (2)因台风暴雨飓风等不行抗力的因素; (3)因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。 第三条工程承包内容 1、工程承包形式：_ 2、

13、工程承包范围：_ 第四条工程项目结算及付款方式 1、合同生效后_日内，甲方付_万元(大写)(￥_元)工程预付款。 2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报_日内支付工程进度款。 3、工程进度款支付达工程总造价的_%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付_%的款，留_%的质保金，保修期满后支付结乙方。 4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。 5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方担当，工期相应顺延。 6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。 7

14、、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。 8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得干脆拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。 第五条工程质量标准 1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准，乙方担当违约责任。 2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质

15、量要求，竣工验收备案合格。 第六条工程验收 乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必需提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。 第七条平安施工 乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 第八条违约责任 1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的_%支付违约金。 2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的_%支付违约金。 3、乙方选购工程材料及施

16、工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常运用的，除应一次性支付工程总额_%的违约金，并刚好实行措施返工更改外，每影响正常运用一天，还应按工程总造价的_%支付违约金。 第九条双方的权利与义务 1、甲方的权利与义务。 (1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。 (2)在乙方不违反合同条例的状况下，保证根据合同约定方式按时支付工程款。 2、乙方的权利与义务。 (1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，爱护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，听从甲方进出门管理。 (2)担当本工程施工中的一切平安事故责任。 (3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。 (4)把好质量关，确保工程质量达

17、到验收标准并依据有关规定组织工程验收工作。 (5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。 (6)施工中如遇人力不行抗拒的自然灾难影响，不能按原安排正常施工，乙方应刚好向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。 (7)平安文明施工。 第十条争议解决 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十一条附则 1、本协议经双方签章后生效。 2、本协议于_年_月_日在_签署。 3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。 4、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_

18、_年_月_日_年_月_日 2022经典施工合同电子版5 甲方(总包方)：_ 乙方(分包方)：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规、规定甲方将大方里景观墙人工、机械及措施工程发包给乙方，为明确双方权利义务，本着自愿、诚信的原则，经双方协商，达成如下协议，双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称：_; 工程地点：_; 建设规模：_。 二、承包方式 综合单价包工不包料; 三、承包范围 完成景观墙所需全部木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工、油漆工。(包含脚手架子、搭设及拆除、混凝土模板制作拆除)工作。 本工程所用设备、机械、工具、材料进场卸车，场内材料二次倒运。(包含发电机、

19、搅拌机、等) 本工程所用水电费用。 综合单价还应包括以下工作内容或费用： 1、首层地面，钢筋砼的施工;外墙雨篷拆除、室外散水坡台阶踏步、女儿墙苯板，女儿墙钢筋制作绑扎、模板安装拆除及沿线的安装、屋面找平层抹灰，保温苯板的铺设、人工协作回填土、土方夯实、装修架子搭设、外架子拆除、落水管安装;女儿墙砌筑、外墙瓷砖粘贴、抹灰、内网、室内地面、浇筑砼、找平。 2、工程所用设备、机械、工器、进场卸车，场内材料二次倒运。 3、现场平安生产、文明施工、围挡墙、临建设施、所需人工费用支出; 4、主体装修、各工种、厨师及所需机械操作人员(塔吊司机除外)等人人工所需费用支出。 四、承包价格 本工程采纳每延长米综合

20、单价形式承包，所报单价一次包死。 1、综合总价：_元/M。 2、乙方材料损耗，在规定范围内;有意损耗材料费用由乙方担当。 五、结算付款方式 1、本工程完成总进度_%，且完成本合同总价_%工程量后，甲方按完成形象的产值的_%付款。 2、本工程乙方承包范围内全部工程完成后，甲方按完成总产值的_%付款，剩余_%留作保修金，待装饰工程两年保修期满后一次付清。 4、本合同约定的施工内容，照实际甲方有不须要乙方进行施工的项目，甲方应刚好通知乙方，工程结算时扣除该项目费用。 5、工程款支付，以现金或支票形式甲方向乙方支付，由乙方供应工人工资表及供应劳务分包人工发票，否则甲方有权拒绝付款。 六、合同工期 本工

21、程自_年_月_日开工，_年_月_日结束。 七、质量要求 1、质量标准：竣工验收合格。 2、工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工等级验收规范和建筑安装工程质量评定标准，必需达到质量评定等级。如因施工质量缘由由质监部门或建设单位与监理单位下达的罚款由乙方担当。 3、施工中如发生质量缺陷乙方应刚好消退，所发生的工期与材料损失由乙方担当;因乙方缘由造成的工程缺陷未能刚好消退，甲方有权自行或托付第三方消退工程缺陷，由此发生的费用由乙方担当，乙方应担当相应违约责任。 八、甲方责任和权利 1、委派同志为该工程现场施工管理人，统一协调指导施工。 2、组建与工程相适应的项目管理班子，全

22、面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责; 3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制月施工安排、实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收; 4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收; 5、统筹支配、协调解决非乙方独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 6、按时供应图纸，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备燃料、周转材料、平安设施保证施工须要。塔吊司机应早4点晚6点工作。 7、按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳; 8、负责与

23、发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 九、乙方责任和权利 1、委派同志为现场施工负责人，参与工程生产协调会，详细负责本项目工程的施工管理。 2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方(工程承包人)负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作，不得录用有精神疾病、传染病人员或年龄大于50周岁的人员及童工等不适于本工作相符合人群工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系;自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度; 3、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期

24、;加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理，做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、财产损失、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局; 5、做好施工场地四周建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款; 6、乙方必需听从

25、甲方转发的建设单位及监理工程师的指令。 7、乙方严禁将工程再转包。如乙方将工程进行转包，甲方有权单方终止本合同，由此造成的一切后果和损失由乙方自行负责，并向甲方支付本合同价款_%的违约金。 8、乙方担当政府部门规定应由乙方担当的相关费用，乙方负责供应相应的资质、执照、平安生产许可证复印件(原件备查)。 9、甲方向乙方付款时，乙方要向甲方上报工人工资表。 10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。 11、在乙方施工工程中，因乙方缘由造成自身或他人人身财产损失的，乙方应担当赔偿责任。 12、乙方当具有从事本合同

26、约定工程项目的资质条件，若乙方不具备相应资质与条件乙方应向甲方支付本合同约定价款_%的违约金，并担当一切法律后果。 十、工程材料、周转材料、工器具、机械设备 1、本工程所需的材料、半成品及成品全部由甲方供应到现场，乙方应帮助甲方管理保管好现场的各种材料，对奢侈现象甲方有权要求乙方进行赔偿; 2、乙方支配专人负责从甲方领取工器具、周转材料，领用后要妥当保管、合理运用。用完后要原数原样刚好返还，如有丢失损坏按甲方购买价格进行赔偿，正常损耗除外。 3、依据工程须要甲方负责供应大、中、小型机械设备，并保证机械设备及零部件和燃油、液压油、黄油等。并保证机械设备质量，保证完好率_%，乙方负责运用与修理，因

27、乙方运用不当造成机械设备损坏，修理及购买配件所发生的款项从工程结算款中扣除。工程竣工时，甲方验收机械设备完好率_%，机械若不能正常运用，甲方按造成的损失程度从给付乙方的工程款中扣除。 4、若因乙方保管、运用不善发生丢失、损坏，乙方除应予赔偿外，还应担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 十一、平安生产、文明施工、劳动爱护 1、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力或违反平安操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方负完全的法律责任，并担当由此造成的一切经

28、济损失。 2、乙方有权对施工现场作业条件、施工程序中存在的平安隐患提出指责建议，有权拒绝违章指挥和冒险作业;甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工，因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。 3、一旦发生伤亡等平安事故，乙方须马上通知甲方，并实行必要的处理措施，发生的费用及责任由责任方自行担当;无法澄清事故责任的，应按相关规定处理。可托付该项目的政府监管部门或监察部门调查事故责任，得出最终结论双方均予以认可。 4、甲方必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 5、文明施工：乙方按甲方统一规划堆放材料、机具

29、，按甲方标准化工地要求设置标牌，设专人管理生活区、工作区的卫生，做好自身责任区的治安保卫工作;乙方必需听从管理，保持现场清洁卫生，原材料堆放整齐。所用机械刚好清理保养，对每次检查未符合要求的，乙方将赐予甲方每次_元的违约金。 6、乙方在工程完工时，负责将建筑场地因施工造成的各种障碍物清除，做到工完场清。 7、未经许可工地严禁住有女工和职工家属，违反此约定乙方应支付_/次元违约金。 8、任何人不得在工地聚众闹 事、打架斗殴，违反者一律清退，造成后果重大影响的移送司法机关依法追究责任，甲方有权终止本劳务承包合同的履行。 9、乙方现场要求统一着装(工作服)，配戴统一平安帽(由甲方统一指导选购，费用由

30、乙方担当，工程结束后不退回)。 十二、违约责任 1、由于甲方缘由造成的工期延误，工期可顺延，甲方应支付乙方延长工时的损失费用。若乙方缘由导致不能按规定工期完成，每拖延一天违约金为_元。 2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准或因乙方缘由造成的工程缺陷未刚好消退时，乙方应向甲方支付违约金为合同额的_%，并于甲方指定期限内达到合同约定工程质量要求或相关标准。 3、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，所造成的损失由责任方负责外(此损失乙方应予先行赔付)，应向甲方支付违约金为合同额的1%。乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 4

31、、在施工过程中乙方不听从现场指挥，工期、质量缺陷经整改后仍达不到要求，甲方可责令乙方退出施工现场更换施工队伍。乙方须无条件撤出现场，对已完工程甲方将按完成量的_%赐予结算. 5、甲方如发觉乙方在施工过程中有材料奢侈现象，将按所奢侈材料金额的双倍赐予赔偿，乙方还应担当违约金_元/人次。 6、乙方违约后，另乙方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 十三、特别约定 1、因乙方拖欠工程人工费引起的债务纠纷，并致使甲方已经或者可能向第三方支付上列款项时，甲方有权用建设单位给付的工程款或顶替工程款的实物或乙方供应的担保物来支付上列款项。如出现上述不足以支付的情形，由乙方担当

32、损失及相应的法律责任; 2、本工程的各类现场承认只代表实际事实的发生均不再单独进行结算，综合单价均已包括其工作内容。 十四、争议解决 因合同履行发生争议，双方应协商解决，如协商不成时，向合同签订地_人民法院管辖。 十五、合同解除 1、假如乙方不根据本合同的约定支付劳务酬劳，乙方可以停止工作。停止工作到甲方向乙方发放劳务酬劳之日期间所造成的误工补工由甲方支付，一周内甲方仍不支付劳务酬劳，乙方可以发出通知解除合同。 2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后7个工作日内撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务酬劳。 3、如因不行抗力致

33、使本合同无法履行，或因一方违约或因建设单位缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。 4、合同解除后，乙方应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 十六、合同终止 双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止，乙方不得拖欠工人工资，假如拖欠后果自负。 十七、其他约定 由乙方供应有效的劳务公司资质相关证件及劳务人工发票，否则甲方有权拒绝付款。未尽事宜双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自甲乙双方签字盖章后生效。 甲方签章：_乙方签章：_ _年_月_日_年_月_日 2022经典施工合同电子版（5篇）本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页