2023年《土木工程合同管理》试卷(最新版)汇集.pdf

《2023年《土木工程合同管理》试卷(最新版)汇集.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年《土木工程合同管理》试卷(最新版)汇集.pdf（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、优秀学习资料 欢迎下载 湖北省高等教育自学考试 20XX年 1 月工程合同管理试卷(课程代码 04621)一、单项选择题 (本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1建设施工安装合同的法律关系客体是指（）A 物 B货币 C行为 D智力成果 2投标保证金一般为投标总价的（）A 2 B3 C4 D5 3施工合同的特点是（）A 合同管理变量少 B与效益、风险无关 C 管理周期长 D单一的合同管理 4在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响

2、总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得理想的经济效益，这种投标技巧称为（）A 多方案报价法 B扩大标价法 C不平衡报价法 D突然降价法 5业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计和材料 设备供应单位，并在实施中进行项目管理，这种模式是指（）A 平行承发包模式 B设计或施工总分包模式 C 项目总承包模式 D项目总承包管理模式 6在建设法律关系中，建设部属于（）A 主体 B客体 C内容 D实体 04621工程合同管理试卷第 1 页(共 8 页)7工程价格在实施期间可随价格变化而调整的合同是（）A固定价格合同 B可调价格合同 C成本加酬金合同 D 总价合同 8项目

3、采购中的 PPP模式是指（）A 项目总控模式 B公私合营模式 C 私人主动融资模式 D合伙模式 9下列属于可撤销合同特点的是（）A可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同 B可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同 C对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求工商行政管理部门作出 D当事人只能撤销合同，不可以变更合同的内容 10某房地产开发商向预先选定的几家施工单位发送投标邀请书，邀请其参与投标，此发包方式为（）A 公开招标发包 B邀请招标发包 C直接发包 D议标 11投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（）A 市场行为 B企业行为 C正当竞争行为 D不正当竞争行为 12依法可以不公

4、开招标的项目是（）A 全部使用国有资金投资的项目 B国有资金投资并控股的项目 C 国有资金投资占主导地位的项目 D投资在 3000；K元 A、民币以上的项目 13FIDIC 是指（）优秀学习资料 欢迎下载 A 美国建筑师联合会 B国际咨询工程师联合会 C 国际建筑师协会 D英国土木工程师学会 14公开招标与邀请招标在招标程序上主要差异在于（）A 是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C 是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 15设备安装工程具备单机无负荷试车条件，组织试车的是（）A 发包人 B监理单位 C承包人 D设备供应商 16下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的是（）A 协商

5、B调解 C仲裁 D诉讼 17招标投标法规定开标的时间应当是（）A 提交投标文件截止时间的同一天 B提交投标文件截止日期的同一时间 C 提交投标文件截止日期的第二天 D提交投标文件截止日期的 30 天内 18施工合同文件当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）A 合同专用条款 B投标书 C协议书 D合同通用条款 19施工合同中索赔的性质属于（）A 经济补偿 B经济惩罚 C经济制裁 D经济补偿和经济制裁 20FIDIC 土木工程施工合同条件适用于（）A 单价合同 B总价合同 C成本加酬金合同 D 任何合同 二、多项选择题 (本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 lO 分)在每小题

6、列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。全选对的，得 2 分；选对但不全的，得 1 分；选错或未选的，不得分。21必须依法公开招标的项目有（）A 全部使用国有资金投资项目 B国有资金投资占控股项目 C 国有资金投资占主导地位项目 D总投资在 3000 万元人民币以上项目 E 涉及国家安全工程项目 22 监理委托合同中，属于委托人权利的有（）A 规划设计决定权 B工程设计变更审批权 c 实施项目的质量监督控制权 D工程建设有关协作单位协调主持权 E 生产工艺设计认定权 23设计合同规定设计人的义务包括（）A 按约定时间提交设计文件 B组织设计审查会 C负责设计

7、交底 D 完成必要的设计变更 E组织工程验收 24 建设工程施工合同文本构成部分有（）A 中标通知书 B协议书 C通用条款 D 合同选项表 E专用条款 25工程款支付主要包括（）A 预付款 B履约保证 C付款方式 D 支付保证 E保留金 三、名词解释题 (本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)26CM模式 27不安抗辩权 28工程建设招标 29仲裁 30工程施工合同 均无分建设施工安装合同的法律关系客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实施中进行项目管理这种模式是指平行承优秀学习资料 欢迎下载 四、简答

8、题(本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分)31简述工程合同管理的特点。32简述合同终止的条件，33简述 FIDIC 合同条件下指定分包商与一般分包商的区别。34简述工程物资采购合同的特征。35简述订立工程施工合同应具备的条件。五、案例分析题 (本大题共 l 小题，13 分)36某酒店对客房进行改造装修，装修面积 4000 甜。某施工单位根据领取的招标文件和全套 施工图，利用低价投标策略并中标。该施工单位(承包商)于 20XX 年 11 月 18 日与业主(发 包方)签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为 90 天(日历天)。合同造价为 248 万元，其中已包含风险费。主要装修

9、材料由业主提供，并运至施工现场。合同规定工程发 生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。施工单位于 20XX 年 11 月 25 日按照业主的开工指令进场施工，开工后 10 天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜与窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位收到设计变 更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约 30 万元。该施工单位及时向 业主提出 30 万元的索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工 程进度款，口头要求承包商暂停施工 20 天，承包商也口头答应。恢复施工后不久，20XX年 元月 14 日至 21 日，因

10、罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输 途中，不能按时进场，导致停工 7 天。施工单位春节期间按有关规定放假 7 天，没有施工。施工单位向业主提出顺延工期 34 天。问题：(1)该工程采用固定总价合同是否合适?为什么?(2)该合同的变更形式是否妥当?为什么?(3)因设计变更引起造价增加，承包商提出的索赔要求是否合理?说明原因。(4)承包商可以提出的工期索赔应为多少天?说明理由。六、论试题(本大题共 1 小题，12 分)37试述建设工程索赔的原因。试题分类 一、单项选择题 1 工程合同管理导论 P131 P6()模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时

11、引起较多的索赔。201010 A.设计招标建造 B.设计建造 C.项目管理 D.设计采购建设 P8()模式具有最明确的责任划分，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。201101 A.设计招标建造 均无分建设施工安装合同的法律关系客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实施中进行项目管理这种模式是指平行承优秀学习资料 欢迎下载 (Engineering Proctlrement Construction，EPC 模式)B.设计建造(Design Build，DB模式)C.项目管理(

12、Project Management，PM 模式)D.设计一采购一建设(Engineering Proctlrement Construction，EPC模式)P8 于1968年由CharlesB.Thomsen等人在美国纽约州立大学研究后提出，也称为Fast-Track Construction Management快速施工法的建设模式是（）200810 A.传统模式 B.EPC 模式 C.CM 模式 D.BOT 模式 P10（）是指项目业主聘请一家公司（一般为具备相当实力的工程公司或咨询公司）代表业主进行整个项目过程的管理，这家公司被称为“项目管理承包商”。200910 A.DB模式 B.

13、CM模式 C.EPC模式 D.PM模式 P12()是 20 世纪 80 年代在国外兴起的基础设施建设项目依靠私人资本的一种融资、建造的项目管理方式，或者说是基础设施国有项目民营化。201201 A.BOT 方式 B.PMC 方式 C.DBB 方式 D.EPC 方式 P15 对于非常复杂的工程项目，_模式是最适合的。在此模式中，_承包商处于独立地位，与设计或施工均没有利益关系，因此_承包商更擅长于组织协调。（）201001 A.设计建造 设计建造 设计建造 B.建设管理 建设管理 建设管理 C.项目总控 项目总控 项目总控 D.EPC EPC EPC P15 采用不同的项目采购模式，工程项目建设

14、的进度快慢不同。（）模式的建设进度最快，能保证工程快速施工，高水平地搭接。（）200910 A.传统项目采购 B.设计建造 C.建设管理 D.项目伙伴 P20 下列属于合同策划阶段合同管理主要内容的是()201201 A.组织合同谈判和签订 B.合同索赔管理 C.合同总体分析与结构分解 D.项目采购模式和合同类型选择和确定 P22 合同管理（）制度是承包商的一项基本管理制度，它具体规定企业内部具有合同管理任务的部门和合同管理人员的工作范围、履行合同中应负的责任以及拥有的职权。201001 A.统计考核 B.目标 C.质量责任 D.检查和奖励 2 合同法基本原理 P3291 P32 合同是指平等

15、主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。200910 A.自然人 B.法人 C.其他组织 D.自然人、法人、其他组织 P33 建筑工程合同所涉及的内容特别复杂，合同履行期较长，为便于明确各自的权利和义务，减少履行困难和争议，合同法 第 270 条规定，“建设工程合同应当采用()”。201201 A.口头形式 B.书面形式 C.默示形式 D.诺成形式 P33 建设工程合同一般应采用（）200901 A.口头形式 B.默示形式 C.书面形式 D.视听形式 P36合同法律关系的要素不包括()201010 A.合同法律关系主体 B.合同法律关系行为 C.合同法律关系客体 D.合同法律关系

16、内容 均无分建设施工安装合同的法律关系客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实施中进行项目管理这种模式是指平行承优秀学习资料 欢迎下载 P36 在合同法的基本原则中，只有在双方当事人经过协商，意思表示完全一致，合同才能成立，该原则被称为()201001、201101 A.平等原则 B.合同严守原则 C.合同自由原则 D.鼓励交易原则 P37施工企业的法人是指（）。A、依法成立的建筑公司 B、公司总经理 C、合同签字人 D、公司股东大会 P37 当事人订立合同，应当具有相应的()和民事行为能力。201110 A.民事

17、权利能力 B.行政权利能力 C.刑事权利能力 D.法律权利能力 P38 某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动 P38某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是()。A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动【解析】注意区分 B 选项，“行为”重在过程，是指人的有意识的活动;而“智力成果”重在结果，题干描述的是买专利，所以客体是“智力成果”。P38 下列()属于合同法律关系的客体。201010 A.承包商 B.监理工程师 C.标的 D.合同条款 P39()是合同当事人双方权利和义务共同指

18、向的对象。201101 A.质量 B.报酬 C.违约责任 D.标的 P40某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()201010 A不成立 B.无效 C.成立 D.可撤销【解析】依据合同法，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。P41 订立合同过程中，()是要约。A.招标公告 B.投标书 C.寄送的价目表 D.招标说

19、明书 【解析】A、C、D 及商业广告属于要约邀请，此处单选、多选都能出题，一定要记清楚。要约一般明示希望与他人订立合同，而要约邀请则是希望他人向自己发出要约。P42合同法规定，撤销要约的通知应当在（）到达受约人。A 要约到达对方之前 B.受约人发出承诺之后 C.受约人作出承诺之前 D.承诺到达对方之前 .P42 在工程建设中，工程招标属于（）200810 A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.合同成立 均无分建设施工安装合同的法律关系客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实施中进行项目管理这种模式是指平行承优秀学习

20、资料 欢迎下载 P42债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。200901 A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 P42债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有，将该动产或财产权利作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。这种担保形式属于（）200810 A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 保证（guaranty）保证指债务人以外的第三人为债务人履行债务而向债权人所伯的一种担保。是典型的人保、典型的约定担保。是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。抵押，在银行

21、或地产界称为按揭，是指提供私人资产（不论是否为不动产）作为债务担保的动作，多发生于购买房地产时银行借出的抵押贷款或在典当商折现非不动产的物品。一般，借款可以分为“有抵押借贷”和“无抵押借贷”两种，而抵押就是属前者。质押也称质权，就是债务人或第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法就该动产卖得价金优先受偿。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律（担保法）规定留置该财产，以留置财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的权利。P42下列可以作为抵押物的财产是（）200810 A.土地所

22、有权 B.抵押人所有的房屋和其他地上定着物 C.所有权、使用权不明确或有争议的财产 D.依法被查封、扣押、监管的财产 根据担保法的规定，下列财产可以抵押：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物；(2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他设备；(3)抵押人依法有权处分的国有土地的使用权、房屋和其他地上定着物；(4)抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他设备；(5)抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；均无分建设施工安装合同的法律关系客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实

23、施中进行项目管理这种模式是指平行承优秀学习资料 欢迎下载 (6)依法可以抵押的其他财产。P43 当事人对合同的形式、程序没有特殊要求，则()时，合同成立。A.要约生效 B.承诺生效 C.双方当事人签字或者盖章 D.附生效期限的合同期限届至【解析】一般依法成立的合同，自成立时生效，而成立就是有承诺，所以 B 正确。C 仅适用于书面合同，D 附生效条件的合同，自条件成就时生效。P45 代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。A违约 B隐瞒 C缔约过失 D违法 P46 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（）确定费用负担的责任。200901 A.按交易习

24、惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 P47无效合同或者被撒销的合同()没有法律约束力。201101 A.被确认时 B.自始 C.当事人一方提出时 D.双方发生争议时 P47 某水泥厂因技术问题使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于（）签订的合同。200910 A.采用欺诈手段 B.采用胁迫手段 C.超越经营范围 D.无权代理 P50 下列属于可撤销合同特点的是：（）200910 A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同 B.可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同 C.对

25、可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求工商行政管理部门作出 D.当事人只能撤销合同，不可以变更合同的内容 P50()是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请求，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或者撤销合同，从而使合同自始消灭的合同。201201 A.可撤销合同 B.无效合同 C.效力待定合同 D.默示合同 P50施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将 425 号的水泥当作 525 号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应()201101 A向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲

26、裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同 P50合同法的规定，出现（）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。200901 A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 P52 下列情况属于表见代理的是（）200810 A.无合法授权的代理行为 B.代理人超越代理权限而为的代理行为 均无分建设施工安装合同的法律关系客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实施中进行项目管理这种模式是指平行承优秀学习资料 欢迎下载 C.代理权

27、终止后的代理行为 D.被代理人知道他人以自己的名义订立合同而不作否认表示 P52 下列关于代理的叙述，（）是不正确的。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C.无权代理的法律后果由被代理人承担 D.代理人只能在代理权限内实施代理行为 P52 施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同()。A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C.无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 解题要点此事

28、件属于典型的“表见代理”。P52 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位 B.分公司 C.建设单位 D.施工企业 【解析】本题考核的是“代理”的有关内容。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。P52 对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。200910 A.后履行抗辩权 B.追认权 C

29、.拒绝权 D.不安抗辩权 P55 依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的，逾期提取货物的，遇价格上涨时，应（）。A.按原价格执行 B.按新价格执行 C.按市场价执行 D.按原价和新价的平均价执行 P55 按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按()的顺序履行。A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 【解析】合同履行中约定不明情况的处置。P55（）是指在合同订立后，如果

30、发生了订立合同时当事人不能预见并且不能克服的情况，改变了订立合同时的基础，使合同的履行失去意义或者履行合同将使当事人之间的利益发生重大失衡，应当允许当事人变更合同或者解除合同。201001 A.协作履行原则 B.效益履行原则 C.情事变更原则 D.诚实信用原则 均无分建设施工安装合同的法律关系客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实施中进行项目管理这种模式是指平行承优秀学习资料 欢迎下载 P58合同法中的抗辩权是指在合同履行过程中，债务人对债权人的履行请求权加以拒绝或者反驳的权利，是为了维护合同当事人双方在合同履行

31、过程中的()而设立的一项权利。A.解除合同 B.变更合同 C.转让合同 D.利益平衡 P60 施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于（）的规定。201001 A.撤销权 B.不安抗辩权 C.后履行抗辩权 D.同时履行抗辩权 P65 合同履行过程中由于客观条件的改变，双方通过协商后签订了变更合同的协议，但由于协议中的变更内容约定不明确致使双方无法按协议履行，则()。A.视为无效合同 B.视为合同自行终止 C.合同有效，推定未变更 D.合同有效，变更协议也有效 P

32、65 合同转让属于()201201 A.主体变更 B.客体变更 C.内容变更 D.权利变更 P75某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由()违约责任。A.建设单位直接向材料供应商追究 B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究 D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究【解析】违约责任采用严格责任原则，虽然没有按期完工是材料供应商违约，不是施工单位的过错，但客观上导致了违约行为，就应当承担违约责任。P77 按照合同法规定，承担

33、违约责任的条件采用()，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。201010 A.诺成责任原则 B.实践责任原则 C.严格责任原则 D.强制责任原则 P79 下列哪一项不是违约责任的承担形式（）。A继续履行 B采取补救措施 C赔偿损失 D抗辩权 P82 根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是()。A.罚金 B.赔偿金 C.利息 D.违约金 P84 某一合同约定的定金为 10000 元，由于接受定金方的违约而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为（）元。201001 A.10000 B.20000 C

34、.30000 D.40000 3 工程招标与投标 P92127 P94某项目的施工单项合同估算价为 500 万元人民币，需要采用专有技术，该项目()方式发包。201110 A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标 C.应该采用议标 D.可以采用直接委托 均无分建设施工安装合同的法律关系客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实施中进行项目管理这种模式是指平行承优秀学习资料 欢迎下载 P94 某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为 5000 万元人民币，该项目()201010 A必须公开招标 B.可直接委托发

35、包 C.必须邀请招标 D.必须聘请招标代理机构委托发包 P94 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以（）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。200910 A.书面形式通知部分招标文件收受人 B.书面形式通知所有招标文件收受人 C.口头形式通知部分招标文件收受人 D.口头形式通知所有招标文件收受人 P94 可以不进行招标的项目是:（）200910 A.关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 B.全部或部分使用国家融资的项目 C.施工单项合同估算价在200 万元人民币以上的 D.建设项目的勘察设计，采用特定专利或者专

36、有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的 P97 工程标底是()201201 A.中标的实际价格 B.签订施工合同的价格 C.招标工程的预期价格 D.施工最终的结算价格 P99 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处以()的罚款。201101 A.1 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.10 万元以上 15 万元以下 D.15万元以上 20 万元以下 P104 不同的招标方式，不同的招标内容，招标用的文件是不一样的，如公开招标用的文件准备就包括招标公告、资格预审、投标邀请、招标文件乃至中标通知书等在内的全部文件的准备。而邀请招标用的文件中就不含（）等内容

37、。201001 A.招标公告、投标资格预审 B.招标文件、中标通知书 C.招标公告、中标通知书 D.招标文件、投标资格预审 P106 自发售资格预审文件之日起到停止发售之日止不得少于()201110 A.10 日 B.10个工作日 C.5日 D.5 个工作日 P107 递交有效投标文件的投标人（）的，招标人必须重新组织招标。200810 A.少于 5 个 B.多于 5 个 C.少于 3 个 D.多于 3 个 P109 如果是 2 个或 2 个以上的法人或其他组织组成的施工联合体，以一个投标人的身份共同投标，必须有_协议，且以_的一个资质作为联合体的资质参加投标。（）200810 A.合作 较低

38、 B.合作 较高 C.联合 较低 D.联合 较高 P110 公开招标在开标时，应当由()。A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B.招标监督机构主持，投标人自愿参加 C.招标人主持，所有投标人均应参加 D.招标人主持，投标人自愿参加 【解析】招标投标法35 条规定：开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。P110 根据招投标法的规定，投标人少于()家的，招标人应当依照招投标法重新招标。201010 A.2 B.3 C.4 D.5 均无分建设施工安装合同的法律关系客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实施中进行项目

39、管理这种模式是指平行承优秀学习资料 欢迎下载 P111 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为_以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的_。()201001、201201 A.3 人 1/3 B.5人 1/3 C.3人 2/3 D.5人 2/3 P112 招标过程中，标书中()等不影响继续评标。201110 A.完工期限超过了招标文件规定的期限 B.个别项目提供了不完整的数据 C.货物包装方式不满足招标文件的要求 D.投标保函没有保证人的签字盖章 P112 在公开招标的评标程序中，初步评审重点在（）200910 A.投标书的符合性审查 B.用“综合评

40、估法”对投标书进行科学量化比较 C.用“经评审的最低投标价法”对投标书进行科学量化比较 D.对投标书进行技术评审和商务评审 P115 我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。201101 A.15 日 B.20日 C.25日 D.30日 P115招标投标法规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人_再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（）201001 A.30 天 不得 B.60天 不得 C.90天 可以 D.120天 可以 4 工程监理合同

41、 P128137 P128委托监理合同的标的是()。即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。201010 A.物 B.监督 C.过程 D.服务 P129 监理规范规定监理实行_负责制，因此委托监理合同的履行是由监理单位_书面授权的_全面负责的。()201201 A.法定代表人 总监理工程师 法定代表人 B.总监理工程师 法定代表人 总监理工程师 C.专业监理工程师 法定代表人 专业监理工程师 D.法定代表人 总监理工程师 专业监理工程师 P131 监理投标书中，_是监理取费的要约和对监理招标文件的响应；而_则是投标人履行监理合同、开展监理工作的具

42、体方法、措施以及组织和人员装备的计划，是投标人的为了取得监理报酬而承诺的付出和义务。（）201001 A.投标函 投标监理规划 B.投标监理实施细则 投标函 C.投标函 投标监理大纲 D.投标监理大纲 投标函 P131 某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。A.正常监理工作 B.额外监理工作 C.变更监理工作 D.附加监理工作 P131 非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作属于工程监理的()201201 均无分建设施工安装合同的法律关系

43、客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实施中进行项目管理这种模式是指平行承优秀学习资料 欢迎下载 A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.日常工作 P131 由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作属于工程监理的（）。200910 A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.日常工作 P132 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在（）小时内向委托人作出书面报告。200810 A.24 B

44、.48 C.60 D.72 P132 征得_同意，_有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在_内向委托人作出书面报告。（）201001 A.承包人 监理人 12 小时 B.委托人 监理人 24 小时 C.监理人 承包人 48 小时 D.委托人 承包人 96 小时 P133建设工程委托监理合同（示范文本）规定，监理人承担违约责任的原则是()201101 A.补偿性原则 B.惩罚性原则 C.无过错原则 D.有限责任和过错责任原则 解析 有限责任:承担责任有上限和时间限制。过错责任:必须是监理人自身的错误才承担。P133 某工程监理酬金总额 45

45、万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。A.45 B.57 C.42 D.60 P134 委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括()201101 A.对监理合同转让和分包的监督 B.对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换 C.对合同履行的监督权 D.对监理人员的控制监督 P134监理合同履行中，监理人要调换()须事先经委托人同意。201010 A.监理工程师 B.总监理工程师 C.监理员 D.总监代表 P135 监理合同自（）开始生效。A.合同签字之日 B

46、.监理单位开始执行监理业务之日 C.业主要求执行 D.监理合同开始执行之日监理业务之日 P135 委托监理合同，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可()201110 A.发出终止合同通知，通知发出 14 天后合同即行终止 B.发出终止合同通知，通知发出 14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止 C.发出终止合同通知，通知发出 14 天内未得到答复，可在第一个通知发出 35 日内终止 D.发出终止合同通知，通知发出 14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出 42 日仍未得到答复可终止合同 P135 依据委托监理合同示范文本

47、的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时。委托人可以()201101 A发出终止合同通知，终止监理合同 均无分建设施工安装合同的法律关系客体是指物货币行为智力成果投标内部各个子项的价以期既不影响总价又在中标后满足资金周转的需要获设计和材料设备供应单位并在实施中进行项目管理这种模式是指平行承优秀学习资料 欢迎下载 B.发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，即终止监理合同 C.发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，可在第一个通知发出后 35 天内，终止监理合同 D.发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，可在第一个通知发出后 42 天内，终止

48、监理合同 P136 工程委托监理合同，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。201110 A.向其他人泄露委托人申明的秘密 B.从承包方获取提前工期奖金 C.帮助承包人完善施工设计 D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔 5 勘察设计合同管理 P138147 P141在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），_应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由_承担民事责任。()201201 A.发包人 发包人 B.政府主管部门 政府主管部门 C.政府主管部门 发包人 D.承包人

49、承包人 P141 不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由()承担民事责任。201101、201010 A.勘察人 B.政府 C.保险机构 D.发包人 P141 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，_发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在 50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额_的勘察费；完成的工作量超过 50时，则应向勘察人支付预算额_的勘察费。（）200910 A.不退还 25 50 B.不退还 50 100 C.退还一半 25 50 D.退还一半 50 100 P143根

50、据工程建设勘察合同示范文本的规定，发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付（）逾期违约金。201001 A.未支付勘察费的百分之一 B.未支付勘察费的千分之一 C.全部勘察费的千分之一 D.全部勘察费的万分之一 P145 在建设工程设计合同的履行中，属于承包人责任的是()201110 A.对勘察资料的正确性负责 B.提供设计人在现场的工作条件 C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 D.负责设计人与承包人的工作协调 P146 发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额_的逾期违约金。逾期超过_以上时，设计人有权暂停进行下阶段工作