2022施工劳务合同15篇例文.docx

《2022施工劳务合同15篇例文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工劳务合同15篇例文.docx（73页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工劳务合同15篇施工劳务合同1发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就xx工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条工程概况（一）工程名称：_（二）工程地点：_（三）施工面积：_第二条承包范围人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；零星估工等（除水电安装及绿化工程外的所有工程）。第三条承包金额详见本合

2、同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条工期（一）开工日期：_（二）竣工日期：_第五条施工技术要求（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。（二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。（三）第一道工序必须按交底

3、、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。第六条双方责任及工作（一）甲方工作1.提供食宿条件：2.为乙方施工协调有关工作关系：3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。（二）乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明

4、施工，周转材料包干使用。扣件按_%，。u形扣按_%，。钢管、钢模按_%包干，全奖全赔。第七条工程验收（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。（四）因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人_元一天支付给乙方。第八条人工费支付（一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷_元，现金_元，每_天借支一次，总额控制。（二）每_天根据形象进度计算工作量，若达到预

5、计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付_%，达不到则支付_%.付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。（三）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支（预支代缴保险费），交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后_日内付足总额的_%，余款一个月后付清。（四）本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮_%结算；将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励；若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮_%与乙方作结算。第九条安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行

6、施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。第十一条其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。甲方（签章）_乙方（签章）_年_月_日_年_月_日施工劳务合同2发包人

7、： (以下称甲方)承包人： (以下称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方平等协商的基础上，为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务，顺利完成本工程项目，双方签订了本工程合同。一、工程概况二、承包方式： 平米包干(包工不包料)1、甲方负责交纳税金及各项管理费用，并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括现场内安全用电、临时用水等。2、乙方提供人工及技术，并包括施工工具、机械设备等辅助用具。三、工程内容：图纸范围内的土建、室内外简装修、安装项目及室外

8、围墙等，为该工程施工及施工现场内发生的一切用工(包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等项目)。以上分包工程、乙方不计取任何费用。四、承包费：按图纸建筑面积计算，依据20_建筑工程定额计算规则计算，基础及屋面不算建筑面积。单价 240元/，工程竣工结算以实际施工建筑面积计算承包费。五、工期：工期为 天，乙方必须依照甲方指定工期为准，严格服从甲方指挥，按照甲方指定的工期任务按时完成。六、双方约定应做的工作1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、相互配合、相互支持、相互信任，局部利益服从全局利益，一切从大局出

9、发，保证甲方工程的正常实施。2、在现场浇注砼施工时，技术人员必须坚守现场，发现缺一次，罚款500元(如须解手、吃饭等，应与旁站监理协商，两人可轮换，但必须保持一人在场)。3、乙方必须按时参加甲方和总监理工程师组织的有关工程会议。按照施工图纸、设计总说明、图纸交底、图纸会审纪要、设计修改或变更，通知和现行施工技术验收规范做好自检、互检、交接检查工作，并按监理规范程序规定报验审签。4、做好施工管理、维护现场整洁、道路畅通，做到活完场清，按照河南省建设工程安全文明施工管理办法的要求管理现场，对施工现场物料堆放混乱、道路不通、无组织排水、现场清理不及时者，提出警告并赔付甲方违约金500元/次。5、乙方

10、应按内蒙古自治区有关文明施工规定，做好文明施工工作。6、施工过程中如发现施工队某一班组工程质量不符合规范要求或工程进度缓慢，甲方有权责令乙方更换施工班组。乙方接到通知后必须在三天内更换。7、甲方应做的工作：1)技术交底，各种原材料的检验，资料整理，每层楼主体控制线的放样。2)解决周边临界关系，负责与各职能部门协调事宜。3)甲方所进材料的管理。七、工程质量：合格工程。1、工程质量的评定以国家质量检验评定标准为依据，以内蒙古自治区标准规范为准。2、若因乙方原因造成质量不合格，乙方应无条件返修至合格，并负责赔偿因此给甲方造成的损失。3、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，由乙方自行承

11、担。八、付款办法：每次工程款支付均必须经甲方项目技术负责人和项目经理签证报总经理认可后支付(工程质量、工期必须满足合同约定的标准)，如乙方施工质量不合格或工期不符合合同约定，甲方有权拒付工程款，并按照国家有关规定，本合同约定追究乙方有关责任。自签字之日起支付乙方工程款最长不超过10天(公休日除外)。九、安全文明施工1、乙方应按市建筑工程文明施工管理办法和建设部建筑安全施工检查标准等有关规定，必须达到安全文明施工标准、乙方应采取严格、科学的安全防护措施，确保施工者安全和第三者安全，承担因自身安全措施不力造成的全部损失。施工中所发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担，甲方概不负责任。2、乙方施工中脚手

12、架及护栏要按国家规范要求搭设，施工应符合国家安全规范要求。如乙方违反安全施工规定，甲方有权要求乙方停工，并视违规情节严重程度赔偿甲方100020元违约金。十、合同解除除国家有关的规定外增加以下条款。乙方具有下列情形之一的甲方可以单方面解除合同：1、明确表示或以自己的行为表示不履行合同主要义务的;2、合同约定的期限内没有完工，从甲方催告之日起五天内仍未完工的;3、已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复的;4、未经甲方同意将工程转包或分包的。十一、合同效力顺序1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之处，以签署日期在后的有关文件、协议、电子邮件等书面文字为准。2、该合同未尽处，以国家有关法律、法规执行。十二

13、、工伤保险：甲方负责为员工办理工伤保险。一切伤亡事故均有保险公司负责处理，超出保险规定不予报销部分，有乙方负责。十三、其它未尽事宜，甲、乙双方协商解决。如协商达不到一致，申请劳动部门仲裁及法院解决。双方约定如诉讼解决，司法管辖地为本工程所在地人民法院管辖。十四、本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，双方签字盖章后生效。十五、保修自工程竣工验收合格符合合同要求和工程资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为年。保修期内由乙方保修并承担一切费用，非人为和机械及外界因素除外。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方约定签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(

14、签字)：_年_月_日 _年_月_日施工劳务合同3发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。3、承

15、包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖XX装、楼梯扶手。室内外回填土方等。5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区XX全围护和住房，排除外部干扰。三、合同期处罚条款：1、年月_年_月_日完工。2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成

16、工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电XX装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。四、XX伞生产，文明施工。(一)XX全生产1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的XX全保证体系、严格按照施工现场XX全检查评分G59-99、建筑工程XX全生产管理条例等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方XX全生产部门组织的XX全检查中，施工现场XX全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。2、甲方对乙方承担的劳务项目做XX全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格提供的XX

17、全生产设施、XX全帽、XX全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。五、付款方式1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。2、工作范围以外用工单位：按工元工日;普工元工日。3、面积计算方式：(1)基础筏板按其建筑面积的计算。(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。(3)有柱子的阳台按全面积计算。(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报

18、酬不予增减。(6)每层楼的彩光井按全面积计算。4、结算方式：生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以后主体封顶应付已完成工程量的%，二次结构砌砖至元，粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后_日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金_年后十个工作日付清。六、甲方的权利和义务。1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、XX全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料

19、必须保证质量。4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、XX全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。七、乙方的权利和义务1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、XX全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。3、乙方必须严格遵守甲方制定

20、的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。八、其它1、甲方与建设单位签订的建设工程施工协议对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。(2)进场人员花名册：3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。九、违约责任：甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此

21、而造成的所有损失。十、争议和纠纷处理程序本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。1、甲乙双方组织协商解决;2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。十一、本合同相关的招竟标文件、劳务投标书、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工劳务合同4发

22、包方：承包方： (以下简称甲方) (以下简称乙方)甲、乙双方就梁平县政府工地人工挖孔桩基础施工劳务承包事宜，依据中华人民共和国合同法、是中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平公正的原则，双方友好协商，签订如下合同：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：人工挖孔桩基础四、劳务分包范围：1、人工挖桩孔、护壁钢筋支模、拆模、砼搅拌运输、护壁浇灌砼、水磨钻、剔芯等全过程。2、提供本承包范围内工种所使用的各种机械成套设备、设施(包括空压机、抽水机、风管成套送风、空枪、模板、吊机、水磨钻、卷扬机、小型工具等)以及完成各种安全防护措施的搭设和拆除。3、现场材料的清理、堆放、场

23、内清洁卫生及文明施工所要求的工作。井口防护、挖完后的盖口、砼封底直至钢筋笼放入井内前的抽水清底等工作。五、工期要求：乙方必须按照甲乙双方所约定的工期十二天内将现有的十九个桩水磨钻完成，其它二十六个挖孔桩必须在一个月内完成，否则视为乙方违约，甲方处罚乙方每立方米20元(即后水磨钻按350元/立方米结账)。六、工程质量要求：必须满足设计图纸及施工规范、质量验收规范要求，达到合格标准，每桩坑必需按四方要求全部护壁，桩垂直度误差外围桩2CM，内总桩3CM。桩顶至桩底持力层由验桩各方认可为准。七、工程单价：工种单价：1、本工程挖孔桩无论回填方、原始土方、软土、页岩均按综合单价每立方米95元计算。2、钢筋

24、：凡有钢筋护壁每米加20元钢筋工工资。3、水磨钻：统一按370元/立方米计价。八、付款方式：在施工期间，中途借少量的生活费，主体工程修至正负0以上第二楼之后一次性付清所有人工挖孔桩款项。九、在施工过程中，严格按照安全操作规程和安全交底书执行。十、双方责任与权利义务：1、甲方责任与权利义务：(1)甲方负责施工技术，在乙方进场开挖桩前进行技术交底(交桩开挖中心线)。(2)甲方随时对乙方进行质量、进度、安全及文明施工进行监督管理，提出的整改应坚决执行，监理、建设单位提出等有关部门提出的要求，只要是合理，合法的均应不折不扣的执行。(3)四方提供乙方本工程所需的水、电(电以现场配电箱为准，配电箱外的电线

25、由乙方自理，线路架设必须符合规范要求)。甲方对该项工程只提供主材(护壁钢筋、水泥、河沙、石子)其余辅材均由承包商(即乙方)承担。2、乙方责任与权利义务:(1)乙方必须按约定的工期完成指定的挖孔桩任务并根据施工图和技术交底要求，按国家有关施工规范、验收规范、操作规程进行施工，确保工程进度，质量达到合格标准。因乙方违反设计要求、操作过程偷工减料、粗制滥造、不听指挥等原因造成的质量事故应承担全部责任，赔偿由此造成的经济损失。对管理人员和监理单位、建设单位提出的整改意见必须认真落实。(2)乙方必须确保农忙和节假日期间的施工所需劳动力，否则甲方有权要求乙方无条件退场，并由乙方承担由此引的一切后果。(3)

26、乙方必须保证在甲乙双方约定的时间内完成指定的工作任务，延误工期自愿接受甲方的处罚。(4)乙方必须按甲方安排的工作时间内保证施工任务，合理安排各工序劳动力，做到工序有效衔接。接受甲方的安全、质量检查评定，并指定专人负责安全、质量、进度的自检工作;自检合格后向四方申请复检，复检合格后方能进行下一道工序施工。(5)乙方在施工过程中要做到工完料尽场地清。(6)乙方负责提供本工程所用水磨钻、提升机、空压机、电钻、搅拌机、抽水机、水管、安全设施等完成桩孔成形的全部设备和材料。(7)乙方有责任配合甲方搞好施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作，乙方在施工过程中如有浪费、损坏浪费施工的现象，需照价赔偿

27、。(8)遵守安全操作规程规定，遵守国家和公司、项目部制定的各项制度及安全文明规章制度，做到文明施工现场要求。十一、安全：1、甲乙双方在严格遵守重庆市人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全和原则。乙方在施工过程中所发生的病、伤、残亡事故，乙方自行负责和处理，甲方不承担任何责任和费用。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，书面向乙方负责人交底。2、乙方进入承包施工现场的人员必须事先登记注册，报甲方备案，对承包的工种，乙方应制定出具体的安全技术措施方案，确定专人负责安全工作。3、乙方必须对所属人员进行经常性的安全教育、法制教育的操作操作规程的学习

28、，提高对安全生产重在意义的认识，增强自我防护能力，自觉守纪，严格按规程办事，不违章操作。4、乙方施工人员进入现场，必须遵守国家和甲方安全生产规章制度，甲方在检查生产和安全时发现不安全因素，应立即向乙方代表提出，监督整改，乙方违章作业按甲方相关的管理制度执行。5、乙方在施工中如发现存在不安全因素，要及时向现场负责人报告，整改后方可施工，严禁违章冒险作业并有权拒绝违指挥。6、乙方凡有不适应高空作业者(心脏病、高血压、贫血病等)以及16周岁以下未成年者和50周岁以上的成年人，不准进入现场施工，违者一切责任由乙方自行承担。十二、其它：1、本合同签字后，乙方因自身原因的退场需提前15天向甲方提出，其班组

29、当月工作量甲方不予结算，损失由乙方负责，如严重影响甲方施工进度，乙方承担相应的经济责任。2、乙方如达不到甲方提出的安全、质量、工期要求，甲方有权终止本合同。3、乙方所有入场人员均不提供食宿条件，由乙方处理。4、乙方派住现场代表，必须监守岗位如果甲方查到不在现场，一次罚款500元。5、甲方只对19条桩的水磨钻和26个挖孔桩进行发包，如乙方按时、按量、保质、保安完成上述工作量，甲方将按此合同执行再发包剩余孔桩数量。如乙方未达到甲方验收要求，甲方有权将剩余孔桩另行发包。十三、争议：本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。十四、本合同一式两份，附技术交底，甲乙双方各执一份，每份均有同等法律效力，双方签字

30、盖章之日起合同生效，款项结清本合同失效。甲方：(章)代表：乙方：(章)代表：年 月 日 ：施工劳务合同5甲方：乙方（以下简称租赁方）：一、甲乙双方经协商，甲方兹向乙方租用 工程机械，该工程机械价值人民币 元，用于 工程施工，使用期为 个月以上，租用时间从 年 月 日起，每台每月租金保底 元整，不含任何税金。时间定为 小时之内（按30天8小时/天计算）超过 小时，每小时按人民币 元计算。且当月超过时间，当月结清。特别注明如甲方需要配二位操作驾驶员，如工作时间达不到300小时，甲方付夜班驾驶员工资，每月元，如达到300小时两个驾驶员工资都乙方付，乙方不向甲方提供税收发票。二、工作时间以机械时间表为

31、准，以底表签字，每月到计算工作时间（注：“机械进场时，机械底表时间 小时”）三、由甲方提供乙方机械燃油供应、驾驶员餐饮、住宿。其余如黄油、液压油、修理费等由乙方自行负责，同时在工作中，乙方必须听从甲方现场指挥安排，但在施工中有危害机械及驾驶员的安全时，乙方有权停止作业，另每月当中甲方应给乙方三天机械保养时间。四、乙方机械进入工地后，甲方应负责机械安全、生产、不可预计人员及机械伤害（如被工程车及其它工程机械伤害损坏），并甲方合法、租用乙方设备如当地人员干扰及扣留乙方设备，若乙方机械被偷或破坏，造成的损失一切由甲方全部负责。五、付款方式：在机械进场后，甲方先付 元整给乙方做机械租赁劳务费用押金，机

32、械劳务费每月底全额付清，押金到最后一个月扣除，如到期甲方拖欠或无法付清机械劳务费导致造成停工等，一切损失由甲方负责，且甲方应支付机械费及劳务费，乙方并有权调回机械，甲方无权干涉。六、乙方机械进场时，甲方应支付进场拖车费。或不满 个月，出场拖车费用应由甲方负责。七、甲方应保证作业区内的安全，在施工中，如遇到场地内的土地征用费等相关手续及费用未付清而发生各种纠纷，水、电缆、光缆、线路等设施损坏，概由甲方负责，乙方不承担任何一切经济责任。八、本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决提交贵阳市仲裁委员会仲裁。九、此协议一式贰份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方

33、代表： 乙方代表：身份证号： 身份证号：住址： 住址：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日施工劳务合同6甲方：项目部乙方：架子班根据中华人民共和国建筑法和劳动法及有关管理规定，为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程的施工任务，经过双方友好协商，将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工，为明确双方权力与义务，特拟订如下合同，并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建筑面积：m24、结构类型及高度：二、承包方式及承包内容1、承包方式：包工不包料(包括辅材)，包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。2、承包范围：本工程按规定搭设的所有外脚手架;内墙超高砌筑架、抹灰架、

34、楼梯间、复式层，包括：场地内所有临边和洞口防护;砼浇灌运输道，人行马道休息平台、卸料平台;依附斜道，运输斜道，安全通道，所有安全防护架搅拌站、台防护架;配合钉龙门桩、临时工棚脚手架、其他机械设备棚;水平和垂直安全网和防护板的挂设;塔吊附脚架的搭设拆除及防护;配合施工电梯等垂直运输设备的安装。脚手架料的场内转运和材料出场装车，材料按项目部要求清理、堆码、进库;。外架用混凝土垫块的制作;扣件的临时清洗和更换;挑架或卸载等所用铁件的预留预埋;安全宣传条幅、安全标牌的挂设、施工脚手架、防拌栏杆因施工需要多次的重复搭拆及安全网挂设。按要求施工班组自备工具和自购辅材，包括：钉子、锤子、铁丝(挂安全网用18

35、#)、氧电焊设备、板手、安全帽、雨具、灰线、手套等。外架用架管、防护栏杆的油漆(包括清除管壁上积垢)。三、劳务承包费用1、乙方完成规定的工作内容，施工质量达到优良标准，工期安全生产及文明施工等均达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积单价为元(元)/m2。2、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容，辅材、自带机具及自带机具维修费用外还包括各种津贴补助，节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费以及质量、安全、工期、文明施工达标所发生的费用和其他一切可预见和不可预见的费用。还包括所存在的风险因素发生而导致的风险事件的损失费用，特别是安全风险。四、劳务款支付：

36、1、工程自基础开始，主体完成至十六层时，甲方开始向乙方支付劳务款，本次支付数额为本合同完成工程量劳务费数额(建筑面积)的60%。其后，按建设单位(业主方)向项目部工程进度款的支付批准，由甲方向乙进行支付，支付数额为该批次时间段，本劳务合同完成工程量(建筑面积)劳务款的60%，至主体封顶验收通过后，付至本合同劳务款总额的80%，单位工程竣工验收后，付至本合同劳务款总额的90%，其余10%在单位工程验收合格半年后结清。2、劳务款支付时，需扣除乙方在该支付批次时间段内应向甲方所支付的违约金额，以及乙方所领取的餐票费用。3、付款必须经乙方申请，由甲方主管施工员、质检员、安全员、总工签署意见，项目经理签

37、字同意后予以支付。五、工程质量1、乙方必须严格按照设计图、有关规范及技术交底进行施工，确保承包范围内的分项工程质量达到国家现行验收标准的标准，凡不符合国家规范和甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责，返工后仍达不到要求或者不能按甲方要求及时返工，甲方有权指令相关班组协助其返工，返工所发生的费用由乙方承担。2、严格执行质量自检，互检，交接检三检制度，并做好记录，符合要求后，通知甲方专业施工员验收，没有甲方专业施工员验收记录，本工种施工程序没有完成，不能进行下一道工序。3、甲方专业施工员在施工过程检查中或验收时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的.，由乙方向甲方支

38、付违约金。4、质量检查评定以甲方、监理、乙方三家进行验收的为准，其结果作为办理劳务费支付的依据。六、工期进度1)乙方必须对甲方下达的控制工期总进度计划、月进度计划进行分解，分解为周、日进度安排，并报甲方审批备案，进度必须按甲方计划按期或者提前完成。2)每月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，并同时终止合同。3)传统节假日、法定节假日或农忙季节，乙方必须留守人员，按甲方要求完成规定的施工任务。4)因甲方原因造成的进度延误一天以上，工期顺延。七、安全生产、文明施工1)乙方应本着安全生产，文明施工的生产原则进行施工，在施工期间，积极配合甲方对班组的

39、三级教育管理，做好班组自身安全，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿内的清洁卫生。2)乙方作业层、施工现场及材料堆场和本工种垃圾堆放必须在甲方指定地点，做到堆码整齐，井然有序，否则甲方将指派专人清理，所用人工费在乙方结算中加倍扣出。3)乙方必须遵循安全规章制度，加强安全管理，各工种全部要求持证上岗。甲方提供合格的防护材料、机械设备;对不符合安全标准的材料、设备，乙方有权拒绝使用，乙方必须按照安全操作规程文明施工，不得冒险蛮干。对于违章指令，可以拒绝接受，班组长必须协调好各工种的施工环节，杜绝人为制造安全隐患，切实搞好安全生产，在施工期间如因乙方原因发生安全事故，事故费用全部由乙方

40、承担，非乙方原因造成的安全事故，由甲、乙双方以及劳动监察部门会同一起分析事故责任，按照国家劳保政策及相关条例协商处理。4)其他条款详见工程项目部管理制度此作合同附件。八、双方职责一、甲方职责甲方为乙方提供住宿条件(乙方自带行李、自购餐具)。甲方组织对乙方施工人员进行工程质量、安全生产、文明施工上岗培训;甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分项工程技术交底和技术指导，解决施工中遇到的技术难题。甲方为乙方提供除乙方自备机具、辅材外的材料和施工机具。甲方提供临时水源、电源至各楼层。甲方按合同约定及时支付劳务费。2、乙方职责、乙方必须组织具有上岗证技术熟练的架子工施工操作人员及相应的管理班子进入

41、现场，必须严肃认真的将本工程概况及有关规章制度向所有施工人员交底，凡交代不清或未交底由乙方负责;交底内容包括：a工程概况及质量条款b安全责任制度及规范c工期限制天数的实施控制d各种规章制度及文明施工要求;乙方严禁雇佣童工。、自带机具必须有明显标志，并附清单交给甲方以便退场时清理;、乙方必须按照工程图纸、甲方的施工方案、工艺标准、技术交底以及现行建筑施工规范以及甲方其它要求组织施工，必须按期、保质、保量、安全地完成所承担的分项工程;乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方统一指挥调度，保证政令畅通。乙方必须把所需材料计划提前一周报给甲方，乙方施工人员在施工过程不得随意更改架子搭拆，如有浪费甲方材

42、料，乙方按材料损失价值加倍向甲方赔偿;乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，照价赔偿;乙方施工人员统一着装，统一雨衣，文明施工，自觉维护周围环境，不得损坏场内任何公物和树木，如有损坏照价赔偿。乙方在施工中必须遵守安全生产有关规定，做好安全生产教育。乙方人员严禁在工地施工区域和住宿区内使用电炉等设备取暖做饭，禁止乱搭、乱接各种电线。九、材料使用规定进场的钢架管、钢丝、安全网、扣件及扣件螺杆螺帽等材料，使用前乙方须提前向甲方申报所用材料计划并填写领料单，清理架管按进场的规格100%经甲方验收后入库，如有必要的损耗，需说明原因;扣件及扣件螺杆螺帽按99%交验入库,超出规定损耗部分乙方照价赔

43、偿。十、其它事项1、签定劳务合同后，乙方进场人员必须证件齐全，不得有三无人员和犯罪人员，必须将进场人员造册报给甲方，所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字相符，并配合甲方办理当地行政工作。乙方必须保证其队伍工作人员的稳定，不能随意增减人员，如有变动必须在三天前向甲方提供其变更人员名单，乙方应在甲方指定和同意的时间内增减劳动力，否则按每增减人数差额由乙方向甲方支付违约金。2、乙方指定等同志为现场负责人，负责与项目部及各班组的协调工作，乙方负责人不得擅自离岗，且每天早晚均要向甲方专业施工员报到，如需离开必须征得甲方主要负责人同意，并委派代理负责人，如因现场负责人擅自离岗造成的其他影响，乙方承担

44、其所有经济损失责任和相关责任。3、施工过程中，如无甲方指令、乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方无条件赔偿甲方一切损失，并根据对工程的影响程度由乙方向甲方支付1000元至10000元的违约金。4、乙方必须做好承包范围内的成品、半成品保护工作，不得破坏其它成品和半成品，否则按损失状况加倍向甲方赔偿。5、乙方承包工程范围工作内容不得转包，否则将无条件退场，并同时终止合同。6、乙方必须随时做好雨、雪天的施工准备，配备雨、雪天施工所需劳保用品，所有劳保费用已包含在承包单价内，甲方不另承担。7、如乙方不履行合同，其余款作为支付甲方违约金。8、本合同未尽事宜，另行补充。以上条款自双方签字之日起生效，工程款支付完毕，合同自动解除;本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：年月日年月日电话：(身份证复印件)施工劳务合同7甲方：乙方