劳务分包水电合同.docx

《劳务分包水电合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包水电合同.docx（76页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 劳务分包水电合同劳务分包水电合同1 工程承包人：_（简称甲方） 劳务分包人：_（简称乙方） 为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就施工事项协商达成全都,订立本协合同,共同信守。 一、劳务分包工作对象 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、分包性质:包工不包料（含局部辅材及施工机具） 二、工程分包工程： 1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进展工程全部水电安装含全部避雷联接工

2、程，全部临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。 2、由甲乙双方商定本工程为水电到户的方式进展分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），全部排水管含混凝土管接至主楼外21米处，室内全部线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共局部照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。 3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需帮助材料工具等，由乙方自行负责。 三、合同价格 1、

3、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，全部临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积_根据_元/m结算。 2、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工治理费。施工治理费包括施工过程中的全部治理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。 四、质量及工期 1、按国家相关建筑标准要求，工程质量到达合格，依据该工程的总体进度安排，必需听从现场治理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建立单位及工程部的要求，每延后一天惩处元，提前一天嘉

4、奖_元。如遇不行抗拒因素，工期顺延。 2、乙方必需保证所承包的工程量到达合格标准。符合国家施工验收标准、质量验评标准的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际本钱计算，在乙方当月的劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方担当，在乙方劳务款中扣出。 3、本协议签订后，乙方因自身缘由造成的退场，其班组方单甲方结算60%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场治理，乙方要担当相应的经济责任。 4、乙方如因工人素养等缘由达不到质量、工期要求，以及有

5、违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。 5、垫付人工费和生活费，正负零以下根据该项工程量的_%支付劳务酬劳；中途每八层根据所完成工程量的_%支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价_%；剩余的_%月后付清。 6、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。 7、进入现场必需戴安全帽、危急作业拴好安全带，如每发觉一次罚款200元，场地内不能随便大小便，如发觉一次严惩。 五、责任担当 在施工中乙方必需仔细细致地抓好安全工作，严格根据建筑工程安全技术操作标准进展生产作业，自觉履行安全生产承包协议

6、书。在施工中有违反操作规程进展野蛮施工，不按法规佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并担当法律责任。如因其它缘由在施工过程中消失的伤、残、亡等安全事故或安全大事所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲、乙双方共同担当。 六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。 七、合同份数 本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 甲方代表：_ 身份证号码：_身份证号码：_ 联系电话：_联系电话：_ _年_月_日 劳务分包水电合同2 发包人（以下简称甲方） 承包人（以下简称乙方） 依据中华人

7、民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经双方共同协商全都，就劳务分包事项达成以下协议： 第一条：工程名称及合同工期： （一）、工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼（包括地下室）。 （二）、合同工期： 1、开工时间以开工报告日期为准。 2、完工时间 其次条：工作内容及设备： 1、工作内容：图纸内全部强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内全部消防系统的管子安装，消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装工程外。 2、设备：消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。

8、 第三条：工程固定价格费用包干范围： 1、按江西省2023年工程定额，建筑面积计算规章及（B/Y5035320xx“建筑工程建筑面积计算标准”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）土建水电每平方米19元、消防水电每平方3元固定价含人工费、安全文明施工措施费及治理施工中临时用水用电人工费。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格（含人工费）。 2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必需供应本工程所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例一样。 3、含全部施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。 第四条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计

9、算工程量。 第五条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进展核实、确认。 第六条：工程款支付：施工过程中按主体预埋6元计算，每月工程量完成多少付多少。主体构造全部完工且验收合格后付到工程款余额的40%，工程完工后付20%。余招待装饰工程完工后付清。 第七条：工程款支付时乙方必需按甲方供应的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避开劳资纠纷。 第八条：工程款支付手续：乙方按月施工现场治理人员提交完成工程量单据，由现场治理人员签字确认，再把单据提交工程主管签字支付工程款。时间为

10、每月的25号。 第九条：工程质量： 1、工程质量应到达设计要求及商定的标准和质量目标。 2、乙方必需按国家规定的质量检验标准、施工验工标准和按施工图组织施工。在施工中必需听从甲方现场治理。 3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，必需由建立单位、监理单位、质量监视部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必需整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费用由甲方担当。如乙方自身缘由造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行担当，并向甲方赔偿

11、相关的损失。 4、对本工程的质量标准，双方商定为合格。 5、对本工程的质量奖罚双方商定如下：建立单位、质量监视部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进展返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求担当相关责任外，再进展惩罚，每一质量缺陷惩罚20010000元。 第十条：安全施工： （一）、安全施工与检查： 1、承包人应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全标准组织施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部担当。 2、发包

12、人应对其在施工场地的工作人员进展安全教育，发包人不得要求承包人违反安全治理的规定进展施工。因发包人缘由导致的安全事故，由发包人担当相应责任及发生的费用。 （二）、安全防护 1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工时，施工开头前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人担当。 2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人担当安全防护措施费用。 （三）、事故处理 1、发生重大伤

13、亡及其他安全事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用。 2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第十一条：其它： 1、乙方不得擅自切割钢管，没经过工程部同意擅自切割按每次罚款1000元。 2、作业人员必需遵守工程部规章制度，不得打架斗殴，如发觉一次按每人每次500元惩罚。 3、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。 4、作业人员必需遵守工程部规章制度，不得打架斗殴，如发觉一次按每人每次500元惩罚。 5、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责

14、。 第十二条：合同的生效与终止 本合同经双方签字盖章后生效。 本合同在完成合同中商定的工作内容、结清工程款后自行终止。第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。 本合同未尽事宜双方友好协商解决。 甲方（章） 代表人（签字） 乙方（章） 代表人（签字） 合同订立时间：年月日 劳务分包水电合同3 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双遵照公平、互利、共赢的原则，达成以下水、电、施工协议，双方共同遵守。 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、建筑面积：_ 四、承包方式：包工包料，一次性包死。 五、承包价款：楼内水电每平方_元，楼内消防每平方_元，楼外水、电、消防另计，总价款约_万元。 六、正负零出来退50%保证

15、金，6层封顶后剩余保证金全部退完。 七、付款方式：根底到正负零付总价款的30%，6层封顶付总价款的35%，主体完工付总价款的13%，室内穿线完工付总价款的10%，全部竣工付总价款的10%，余2%工程修理金一年内结清。 八、质量要求：所用材料均为合格产品，不合格不得使用。 九、施工工期：随整体施工同步进展。 十、合同已经签字，甲乙双方共同遵守，若一方违约，违约方必需赔偿对方30万元违约金。 十一、若甲方不按合同准时足额付款，后拖延一天按总价款日10%赔偿给乙方。 十二、质量保修期：按国家规定执行水电暖保修时间，一年内若不验收，可以证明无任何质量问题。甲方就无条件准时结清修理保证金。 十三、双方自

16、合同签订之日起甲方若未按合同规定执行，应付乙方违约金每月4万元。 十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。 甲方：_乙方：_ _年_月_日 劳务分包水电合同4 甲方:_ 乙方:_ 依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的详细状况,遵循公平自愿公正和诚恳信用的原则,甲乙双方经协商全都同意签订本合同,双方共同遵守执行. 第一条工程概况及承包方式: 1.工程名称:乌海市地质花园9#、10#楼 2.工程地点:乌海市海渤湾区地质花园 3.承包方式:劳务合同(包工不包料) 4.工程质量按工程承包合同有关质量的商定,国家现行的建筑工程质量验收标准的要求,必

17、需到达质量评定优良等级. 5.分包工作期限: 开头工作日期:20_年8月25日,完毕工作日期:20_年_月_日。甲方委派的担当驻工地履行本合同的负责人为:李瑞峰乙方委派的担当驻工地履行本合同的负责人为: 其次条乙方及其参与施工人员的条件及要求: 1.乙方须向甲方所属工程供应身份证、计生证、暂住证、职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。 2.乙方劳务人员必需是18至45周岁的身体安康的男性公民，进场工种和人数为：水暖工10人，并依据甲方需要配备具有专业治理力量的专职人员，乙方人员进场试用期为15天，经考核不能胜任工作，应马上退场，来回一切费用自理。 3.乙方进场人员应保持相对稳定，不得随便调换

18、，若却因施工需要发生变更，应经工程经理批准并将变更后的人员花名册交工程劳资核实、存档。若乙方现场施工人员与其所供应花名册人员不符，将对乙方处以至少每次100元/人的罚款，且该施工人员必需退场，在此期间施工现场期间消失的一切安全事故，均由乙方担当全部责任。 4.在合同履行期间，乙方必需遵守甲方有关规章制度，听从甲方所属工程的工作安排、技术指导和调动，不得随便退场，否则乙方担当由此造成的全部经济损失。 第三条分包范围、合同价款 1.分包范围：地质花园9#、10#住宅楼水暖工程供应劳务分包内容：给排水、采暖(不包括地热盘管和安装分水器)、空调冷凝系统和落水管安装及相关的洞口预留(包括消防系统预留洞口

19、)，零工每工日50元。 2.合同价款：水暖工程按建筑面积6元/m2。 3. 2.1上述价款已包括各类人员工资、补贴、各类保险、劳动爱护费及地方证件费、暂住费、规划生育费等一切费用。 2.2上述单价均为优良价，与质量、环境和安全、工期、材料节省等指标挂钩，其中质量、工期、环境(含文明施工)、安全、材料节省各占本合同总价款5%，任何一项指标未到达要求按相应比例扣减。因设计变更导致本合同造价增减局部的价款，按本合同 第五条规定结算与支付单价按以下方法执行; (1)合同中已有一样或类似的价格，参照该价格执行; (2)无参照价格的双方按实际价格协商确定： 第四条工程量确实认 1、劳务供方每月按实际与甲方

20、核实，确认工作量，对劳务供方未经甲方认可超出设计图纸范围或因劳务供方缘由造成返工的工程量，甲方不予计量，并由乙方担当由此造成的经济损失。 2、因建立单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进展调整，单价按合同规定执行。 第五条工程款结算与支付 1、结算程序：乙方进场后其次个月五日由甲方主管工长开出上个月已完工程量概算清单，经施工、质检、安全、材料人员平定签字，由预算员核算签字后，最终经工程经理核实后依据评价结论和本合同规定办理，作为甲方支付工程进度款的唯一依据。 2、工程款的支付方法：乙方担当的工程工程，当月结算并经工程经理审核后，次月按70%支付，工程完工后付90%，其余10%在工程竣工后一个

21、月内一次付清。 3、若乙方未到达现场劳务用工或文明施工要求，甲方有权另行委派他人完成此项工作，所发生费用的1.5倍将从乙方当月进度款中扣除。乙方在施工中不得以任何理由要求调高单价或另外补贴，否则不予结算。 4、若业主不能按工程合同商定比例付款，甲方将按业主付款响应比例支付乙方工程款。乙方应保证在甲方资金临时短缺的状况下正常施工，如因资金问题而厌恶工期或停工，甲方有权让乙方退场。 5、乙方必需按月将工人工资发放到位，如消失因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等，乙方应向甲方担当10000元/次的违约责任，甲方有权可以在未得到乙方认可的状况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的

22、工人工资。 6、对于审核人员和审核程序不符合本合同第五条第1款要求的任何清单、单据、工单等均不得作为结算依据，乙方及乙方任何人员均不得以此要求甲方支付工资或其他任何费用。 第六条工程质量环境和职业安康安全生产要求 1、甲乙双方必需仔细贯彻执行有关质量、环境、职业、安康安全生产法令、法规和甲方有关规章制度，乙方必需听从甲方的统一指挥。 2、乙方必需根据本合同有关质量的商定、国家现性的建筑安装工程施工及验收标准和建筑安装工程质量平定标准及甲方质量治理体系要求，以施工图、设计要求变更、甲方技术交底为依据，细心组织施工。 3、乙方必需确保按甲方要求的施工进度，保证工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工

23、或其他损失，乙方必需担当全部费用。 4、对乙方缘由造成的材料铺张、返工等费用全部由乙方担当。 5、甲方应想乙方供应必要的安全爱护措施，提出明确的安全生产要求，进展监视检查，劳动安全爱护用品由乙方自备并已确使用。 6、乙方应协作甲方安全员进展现场环境和职业安康安全治理，作到工完场清，建立安全生产保证体系，仔细贯彻执行安全生产的有关规章制度，对本队劳务人员进展常常和定期的安全教育，催促作业人员严格遵守安全操作规程等工作。乙方从事特别工种作业人员必需持证上岗。 7、乙方在劳力设备、高压线路、底下管道、易燃、易暴地段加交通要道四周施工前，应向甲方提出安全爱护措施经甲方批准和实施。 8、施工中因乙方违反

24、上述规定而发生伤亡事故或者由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方担当。 第七条双方职责 (一)甲方职责 1、甲方按时供应施工图纸，准时供应施工现场所需的材料、设备等，进展技术、质量、安全、进度的文字交底，对乙方施工人员定期进展质量、环境和职业安康安全教育。 2、负责协调施工中各工序之间的协作工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进展监视检查。 3、检查隐藏工程，办理各项签证及工程验收结算工作。 (二)乙方职责 1、乙方应与其下属全部劳务人员签定劳动合同，按甲方要求组织合格劳动力进场，不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同，选派其它施

25、工队伍进场施工，且乙方必需担当合同总额5%的违约责任。 2、听从甲方的统一指挥，遵守甲方在质量环境和职业安康安全治理方面的各项规章制度，甲方对乙方进展质量环境和职业安康安全教育时，乙方人员必需全部参与。 3、严格按甲方质量治理体系要求，施工图和甲方审定的施工方案组织施工，每道工序完工后必需经甲方检查合格后能进展下一道工序施工。 4、乙方应协作甲方对其工作进展初步验收，以及甲方按建立单位或建立行政主管部门要求进展的涉及乙方工作内容，施工场地的检查，隐藏工程验收及工程竣工验收等。 第八条材料、机具供给及治理 1、乙方依据实际需要提出材料、设备等需用规划，经确认后，甲方依据需用规划进展选购。 2、甲

26、方供应所需材料，乙方均需要办理领料手续，乙方应妥当保管、合理使用，不得大材小用，长材短用，丧失、损坏或铺张，否则甲方按够入价加倍扣罚，并在本月进度款中扣除。 第九条本着友好、互利互惠的原则、甲乙双方共同履行好合同，如因不行抗力或因建立单位缘由等造成工程停建或缓建、致使合同无法履行的，合同自动失效，甲方依据乙方已完工程进度进展估算并支付工程款，甲方不在补偿乙方其他任何损失，同时乙方应妥当做好已完工程和剩余材料设备的爱护和移交工作 第十条履行违约责任 1、乙方必需保证到达甲方提出的总工期及分段工期要求(建立单位缘由除外)，因乙方自身缘由延期交工的，每延误一日，应向甲方支付违约金1000元。 2、由

27、于乙方在工程进度、质量、环境、安全生产等方面达不到合同要求，甲方将根据本合同第六条规定进展处理，或有权随时单方面终止合同，并由乙方赔偿甲方经济损失。乙方施工质量不符合本合同的商定的质量标准，但能到达国家规定的最地标准时，乙方应向甲方支付5%的违约金。 3、乙方应遵守甲方现场治理的各项规定，不得在施工现场消失偷盗、打架斗殴现象，否则后果自负、且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付500010000元违约金。 4、乙方不履行或不按商定履行合同义务时，乙方尚应赔偿因其违约给甲方的经济损失，延误的乙方工作时不予顺延。 第十一条双方发生争议后，除非消失以下状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱护好已

28、完工作成果： 1、单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同; 2、调解要求停顿合同工作且双方授受; 3、仲裁机构要求停顿合同工作; 4、法院要求停顿合同工作; 第十二条其他 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。双方法定代表人或法人托付人签字盖章后生效。 甲方签章：_乙方签章：_ 负责人：_ 合同签定地点：_ 合同签定时间：_负责人：_ _年_月_日 劳务分包水电合同5 甲方： 乙方： 依据工程需要，经双方协商同意，由甲方承建的齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#38#楼工程的水暖工程承包给乙方施工。 第一条 工程名称：齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#38#楼工程。 其次条 承包范围

29、及内容 括室内外给排水，地热盘管、苯板、钢丝网、镀铝聚酯薄膜敷设等。 第三条 合同工期 第四条 承包方式和合同价款 1、协议价款为： 。 2、乙方必需保证进场作业人员及相应治理人员满意现场施工需要。否则，甲方有权惩罚或将其去除出工地。 2.1承包方式：包工包料。劳务单价一次性包死，单价中包括：施工现场内水暖工程的全部零用工，水暖工程成品爱护用工，全部办证费用(如暂住证、做工证、安康证、上岗证等)，全部乙方的车旅费、办公费、款待费等;除合同另有规定外甲方不再支付其他任何费用。 2.2乙方在施工现场的住宿用房由乙方自行租赁，费用由乙方自行担当。 2.3 现场水暖工程施工人员，必需持证上岗，由乙方负

30、责治理，但必需无条件听从甲方治理人员的调度和统一安排。 3、协议价款包括以下内容：乙方根据协议商定的范围完成全部工作并担当违约责任的全部费用。 第五条 协议价款的结算和支付 齐 齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#38#楼工程水暖工程的全部内容，包 1、协议价款的结算： 。 1.1乙方按时完成承包的全部工程内容，阅历收为符合合同商定的标准。 2、协议价款的支付：乙方自行垫付至主体工程完工，工程竣工后预留总造价的5%作为质保金，剩余一次性支付给乙方。 第六条 质量要求 本工程为合格标准，乙方必需严格按图纸及标准要求规定协作土建工程组织施工，质量必需到达合格标准，如乙方施工的质量达不到标准要求，影

31、响甲方其他工程的施工进度、质量或延误甲方其他工程的竣工验收，其一切经济损失均由乙方担当。施工过程中的质量治理按牡丹江大东建筑总公司施工现场质量治理惩罚条例执行。 第七条 安全生产、文明施工及施工治理 1、乙方在施工过程中，必需严格按安全生产操作标准施工并听从现场治理人员指挥，严禁违章操作，如发生事故一切均由责任方负责。 2、乙方在施工过程中不得自行撤除安全装置，必需撤除时，应征得安全员同意前方可撤除，但每天收工时必需恢复原样。 3、乙方施工人员必需听从甲方治理，严禁打架斗殴、滋事，否则每发生一次，罚款1000元。 第八条 工期要求 为了双方共同利益，双方在施工中因相互亲密协作，尽量满意建立单位

32、的工期要求。如乙方未能按规划工期完成工程任务，每拖延一天罚款1000元。 第九条 违约责任 1、乙方违约 乙方发生以下状况之一,视为乙方违约： 违反本合同第九条规定的; 乙方施工人员及技术力气缺乏，不能按进度规划保质、保量完成施工任务的; 不能按合同工期竣工的; 乙方在合同履行期间没有正值理由而中止的; 2、甲方违约 甲方无故单方解除合同的，担当 5000.00 元(人民币)的违约金。 第十条 甲乙双方工地代表 本工程甲方代表： 负责日常施工的治理、协调工作，有现场办理洽商变更的权利。 本工程乙方代表： 为派驻工地的施工代表，负责日常施工的治理、协调工作。 第十一条 附则 1、合同的生效和终止

33、：本协议经双方法定代表签字后生效，结清工程尾款后，即宣告终止。 2、本合同一式两份，双方各执一份。 3、未尽事宜，双方另行协商，在本合同之外签订协议，与本合同具有同等法律效力，内容与本合同相抵触者按本合同相关规定执行。 4、甲、乙双方如发生经济纠纷，以协商解决为主，如协商未达成全都意见，可到施工所在地当地法院申诉解决。 甲方单位公章： 乙方单位公章： 甲方法定代表： 乙方法定代表： 身份证号码： 身份证号码： 电 话： 电 话： 签订日期： 签订日期： 劳务分包水电合同6 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称甲方） 现甲、乙双方遵循公平自愿、诚恳守信、协商全都的原则，依据XX人民共和国

34、合同法、XX人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及其它法律、法规的相关规定，结合本工程详细状况，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： xx千方交通信息产业园一期工程中的_ 6号楼、7号楼、10号楼、30号楼 2、工程地点： xx南岸区茶园新区新塘科技园（经侦业务楼对面） 3、工程面积：约4.5万方（此方量不作最终结算依据），以工程最终施工实际面积和甲方工程核定面积结算； 二、承包范围及内容 乙方按甲方供应的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据，相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印，详细承包内容如下： 本工程全部水、电、

35、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等（其他建立单位专业分包除外）。即包括施工图及设计变更中全部安装内容（属于总包范围内的）；承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐；文明施工满意工程部的要求。 内容说明： （1）给水部份：从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表，乙方负责协作施工。 （2）排水部份：室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工，至小区综合管网所示的第一个井或沟。 （3）强电部份：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电

36、的一户一表范围表前部份由供电局施工，表后部份由乙方施工，详细范围界面以业主方或供电局所供应的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装，乙方按施工图（含电梯安装图）施工。 （4）弱电部份：电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统，按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒体位置预留。并保证管线畅通及协作弱电专业公司完成穿线工作。 （5）燃气工程：按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。 （6）对楼层管道吊洞管井的封堵。 （7）对墙体开槽用细石砼的补槽。 （8）二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方供应。 （9）

37、甲方除供应塔吊外，其它机械、机具、工具设备均由乙方供应。 三、承包方式： 1、本工程采纳人工费包干，包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。 2、施工工具、机具及耗材的范围包括：如：焊条、元丝、扎丝等辅材；安装用中小型机具如：电焊机、切割机、车丝机等；工具如：断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行供应。 四、工程工期：以甲方通知时间为准，乙方在接收到甲方通知后5日内进场。 五、工程质量 乙方所分包的分项工程必需根据现行国家及地方行业主管部门颁发的验收标准标准、图纸及甲方要求仔细组织施工，保证验收合

38、格。每到工序完成经乙方自检合格后，乙方必需伴随建立单位、监理公司及甲方质检员、现场治理人员统一验收。如因乙方缘由造成质量不合格，由乙方自行的返工及担当材料损失，费用在乙方当月工程款中捐出。 六、劳务款结算依据及结算单价 依据设计施工图说等要求施工，根底、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是：预留 元/m，安装为 元/m（建筑面积按99定额计算规章进展工程结算）。 上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容（水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外损害保险、劳保及防护效劳器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、

39、安全文明施工费用以及完本钱合同其次条商定的承包范围内全部工程的其他全部费用）；本工程的劳务结算价款均为一次性包干价，甲方不再向乙方支付其他任何费用。 七、工程其它费用确实定 当不行避开地发生计时工时，技术工按 80 元/工日计算，普工按 50 元/工日计算，并经工程主管审批同意。 八、工程款结算支付方式（单位工程） 1、时间及付款方式：乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方，完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%，以后工程量每月30号报进度，经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。 2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内

40、付清，不计息。 3、工程完工后双方应准时对已完成工程量进展结算。 九、安全文明施工 1、乙方必需严格按甲方及相关规定进展安全生产，文明施工。乙方进场进必需协作甲方对全表达场工作人员进展安全教育，坚固树立“安全第一，预防为主”的方针，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达标。 2、乙方必需按安全生产施工标准、施工操作，配备完整的安全工具、用具，如发生安全事故，费用在30000元内（含30000），由乙方自行担当，超出30000元以上部份，甲方担当70%，乙方担当30%，但乙方必需担当主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故，所发生的任何损失概由乙方自行全部担当。 十、甲方责任 1、供应

41、必要的施工图纸一套（白图）给乙方复印，做好技术交底，按规划和时间为乙方供应施工必需的各类材料。 2、供应施工用水、用电接口。 3、派出技术人员和现场治理人员对乙方进展技术指导和现场工程质量监视治理，进展安全宣传教育和安全检查。 4、按时支付乙方劳务工资。 十一、乙方责任 1、按设计施工图纸及施工标准和甲方及建立方的要求施工，确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工，必需安全生产、文明施工。必需保证工完料净场地清。 2、乙方治理人员必需坚守工地，负责班组的全面事务。每天进展班前教育和技术交底，并做好记录，同时必需确保每栋楼随时有一位施工员负责现场治理及技术指挥工作。 3、必需听从甲方治理人员统一指

42、挥和安排，必需承受建立单位、监理单位的现场监视检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述状况，甲方对乙方处以500元/次罚款。 4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要帮助看管，必需教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责爱护好已完工程工作成果，不得损坏。否则，照价赔偿；若乙方人员发生偷盗行为，甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。 5、乙方工人必需根据要求佩戴好安全带、安全帽（安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购置合格产品），否则，甲方将对乙方进展经济惩罚：50元/人.次。 6、乙方工人必需遵章守纪，不得发生打架、斗殴及偷盗等大事，否则，甲方将赐予经济惩罚500-5000元/人.次，情节严峻者，将被追究刑事责任。 7、乙方必需保证按相关规定按时按月发放乙方治理人员和工人工资，按有关要求将工资表实名制签字盖手印，并交甲方保存；如因乙方不按时发放工资，引起工人闹事，甲方将重罚乙方，其善后事宜由乙方负责处理。 8、甲方支付乙方工程款，乙方必需供应正规票据给甲方。 9、乙方应严格掌握安装材料的损耗，若材料超出3%的损耗，由乙方担当超出局部材料的相关费用。 10、