2022二建建造师-法规密训卷一.pdf

《2022二建建造师-法规密训卷一.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二建建造师-法规密训卷一.pdf（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师考试 建设工程法规及相关知识密训卷（一）第1题 单 选 题（每题1分，共60题，共60分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。1、下列关于无权代理人订立的合同的说法，正确的是（）。A、行为人没有代理权，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人发生效力B、相对人可以催告被代理人自收到通知之日起6个月内予以追认C、行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利D、撤销应当请求人民法院或者仲裁机构予以撤销2、下列关于土地承包经营权的期限的说法，正确的是（）。A、耕地的承包期为50年B、草地的承包期为50年至70年C、林地的承

2、包期为30年至70年D、承包期限届满，由土地承包经营权人不得再承包3、财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。A、收益权B、处分权C、使用权D、占有权4、下列情形中，产生侵权之债的是（）。A、建设单位与材料供应单位签订年度框架采购协议B、设备租赁单位在大雨天气进行起重机械安装、拆卸和顶升作业C、施工现场的脚手架倒塌导致多人受伤D、施工企业将本应当汇给供货商甲的货款汇给了供货商乙5、受委托创作的作品，合同未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于（）。A、委托人B、受托人C、委托人和受托人共有D、国家6、关于知识产权的说法，不正确的是（）。A、是权利人对其创造的智力成

3、果依法享有的权利；B、新颖性是授予专利权的共性条件；C、发明专利的保护期限长于外观设计专利；D、商标权具有财产权和人身权双重属性；7、一般保证人享有先诉抗辩权，但 出 现（）情形，债权人可以在主合同纠纷未经审判或者仲裁前,要求保证人承担保证责任。A、债务人下落不明B、人民法院已经受理债权人破产案件1/24C、债权人有证据证明债务人的财产不足以履行部分债务D、保证人书面表示放弃权利8、王某与某银行签订一份贷款合同，银行要求王某提供抵押担保。依照我国 民法典规定，下列财产可以抵押的是（）。A、国有土地所有权B、城市房地产权C、集体土地使用权D、公立医院的医疗设施9、下列情形中，属于附加刑的是（）。

4、A、管制B、死刑C、罚金D、拘役10、关于法律责任的说法，正确的有（）。A、附加刑需要与主刑合并适用B、没收违法所得是刑事责任的承担方式C、法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行D、罚金是行政责任的承担方式11、在建工程中止施工，建设单位应当于（）向发证机关报告，并做好维护管理工作。A、1个月内B、3个月内C、6个月内D、12个月内12、根 据 建筑工程施工许可管理办法，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）OA、建筑工程按照规定的权限和程序已获得批准开工报告B、已办理该建筑工程用地批准手续C、有保证工程质量和安全的具体措施D、已经确定建筑施工企业13、实际施工人利益受到侵害时

5、，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是（）。A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利B、发包人应当在欠付建设工程价款范围内，对实际施工人承担责任C、人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告D、发包人应当对实际施工人承担全部责任14、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。A、“注册资本”是申请施工企业资质的条件之一，指的是企业可自由支配的资产，即所有者权益；B、企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁；C、建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务资质三个序列；D、国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理；15、甲为某事业单位的技术人员，取得二级

6、建造师资格证书后，正确的做法是（）。2/24A、B、C、D、甲不辞职,甲辞职后,甲不辞职,甲辞职后,即可受聘并注册于一个施工企业可以受聘并注册于一个勘察企业即可受聘并注册于一个设计企业只能受聘并注册于一个施工企业16、下列关于中标和签订合同的表述中，不正确的是（）。A、中标通知书发出之日起30日内签订合同B、招标人根据评标报告和中标候选人确定中标人C、招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人D、招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议17、政府采购工程依法不进行招标的，可以依照 政府采购法及其条例规定的（）采购方式采购。A、单一来源采购B、公开招标C、邀请招标D、可以不招标18、

7、下列评标委员会成员的组成中，合法的是（）。A、成员人数5人，技术、经济专家3人B、成员人数7人，技术、经济专家5人C、成员人数8人，技术、经济专家6人D、成员人数11人，技术、经济专家7人19、某依法必须进行招标的项目，投标人对评标结果有异议，应 当 在（）提出。A、中标候选人公示期间B、中标通知书发出之后C、合同谈判期间D、招标人收到评标报告之前20、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）提出。A、3日前B、10日前C、15日前D、20日前21、下列情形中，招标人应当否决的投标文件有（）。A、逾期送达的B、未通过资格预审的C、未按招标文件要求密封的D、没有对招

8、标文件的实质性条款作出响应的22、下列选项中，中标有效的情形有（）。A、依法必须招标的项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B、依法必须招标的项目在所有投标被评标委员会否决后，自行确定中标人的C、投标截止日期之前，投标人撤回已提交的投标文件进行修改的D、投标人以给予回扣的手段谋取中标3/2423、甲建设集团某投资工程招标过程中，招标文件发出后，发现文件内容问题需要进行修改，已知规定的投标截止时间为2022年7月12日，最晚应在（）日前书面通知获取招标文件的潜在投标人。A、2022年6月17日B、2022年6月22日C、2022年6月27日D、2022年7月2日24、根 据 建设工程质量管理

9、条例，建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。A、0.5%以上1%以下B、1%以上2%以下C、1.5%以上2%以下D、2%以上4%以下25、根 据 建筑工程施工发包与承包计价管理办法规定，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款的是（）。A、技术难度较低的建设工程B、建设规模较小的建筑工程C、工期较短的建筑工程D、紧急抢险的工程26、当事人对建设工程开工日期有争议的，关于人民法院的开工日期认定的说法，正确的有（）。A、因承包人原因导致工程开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期B、开工通知发出后尚不具备开工条件的，以开工通知单

10、载明的时间为开工日期C、开工通知发出前，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期D、发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期27、甲公司向乙公司购买了一批钢材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用。甲公司和乙公司之间买卖合同的状态 是（）。A、无效B、成立C、条件成就时生效D、可撤销28、建设工程价款优先受偿权行使中，可以优先受偿的工程价款包括（）。A、承包人实际支付的建筑构配件

11、价款B、发包人欠付工程款的利息C、承包人因发包人违约产生的损失D、承包人垫资的融资成本29、经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期（）天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。A、7日4/24B、14 日C、30 日D、60 日30、根 据 民法典，不是有效的民事法律行为具备的条件有（）。A、行为人意思表示真实B、不违反法律，法规的强制性规定C、行为人获得行政许可D、不违背公序良俗31、关于欠付工程款和垫资利息的说法，正确的是（）。A、当事人对垫资没有约定的，当事人请求支付垫资利息的，人民法院不予支持B、当事人对垫资利息没有约定，承包人请

12、求按照银行同类贷款利率支付利息的，人民法院应予支持C、政府投资项目所需资金，确实不能落实到位的，可以由施工单位垫资建设，并支付利息D、当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但不得超过银行同期同类贷款利率或市场报价利息32、关于解决工程价款结算争议的说法，正确 的 是（）。A、装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持；B、承包人享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权；C、建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算；D、承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但

13、最长不得超过6个月；33、关于违约责任及违约责任的免除的说法，不正确的有（）。A、继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利；B、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；C、当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任；D、违约责任的法定承担方式有继续履行、赔偿损失、采取补救措施、停止违约行为、支付违约金、定金；34、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了 1台大型设备,出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法，正确的是（）。A、甲公司应当对乙公司承担违约责任B、若乙公司破产，该设备

14、属于乙公司的破产财产C、乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D、租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权35、李某与张某签订房屋租赁合同，约定李某租张某的房子，租赁期限为30年，则下列关于该租赁合同的说法，正确的是（）。A、该合同租赁期限超过20年，故合同无效B、该租赁合同自李某住进出租屋之日起生效C、租赁期间，除合同另有约定，李某应当履行维修义务D、未经张某同意，李某对出租屋进行改善的，张某可以要求李某恢复原状36、甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同，合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法，正确的是（）。A、如果乙预制构件加工厂是共同承揽人，则应当连带责任

15、5/24B、没有约定报酬支付期限的，甲应当先行预付C、因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲与乙承担连带责任D、乙发现甲提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料37、承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不构成违约的是（）。A、承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停工并通知定作人，因等待答复未能如期完成工作B、承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C、承揽人未征得定作人同意，将其承揽的工作交给第三人完成D、定作人按期支付报酬，承揽人拒绝交付全部工作成果38、下列关于委托合同当事人权利义务，描述错误的是（）。A、受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用

16、及其利息B、受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，不可向委托人要求赔偿损失C、经委托人同意，受托人可以转委托D、受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失39、关于我国危险废物污染的防治，说法正确的是（）。A、为节约运输成本，可将危险废物与旅客在同一运输工具上载运B、个人可从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动C、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器转作他用时，应当经过消除污染处理后使用D、严禁将危险废物混入建筑垃圾，但是生活垃圾和建筑垃圾可以混合40、根 据 绿色施工导则，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率力争大于（）OA、20%B、30

17、%C、40%D、50%41、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A、用能单位应当建立节能目标责任制B、用能单位应当加强能源计量管理，对各类能源消费实行统一计量和统计C、用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训D、鼓励用能单位对能源消费实行包费制42、根 据 绿色施工导则，关于节地与施工用地保护的说法，不正确的是（）。A、临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计，有效利用率大于90%。B、应当对深基坑施工方案进行优化，增大土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动C、对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化D、红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少

18、占用农田和耕地43、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。A、修建生产储存腐蚀性物品的仓库B、占有保护规划确定保留的道路6/24C、在核心保护范围内进行影视拍摄D、在历史建筑上刻划44、根 据 水下文物保护管理条例，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。A、遗存于中国内水的起源国不明的文物B、遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物C、遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物D、遗存于外国领海内的起源于中国的文物45、关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的是（）OA、施工

19、许可证与安全生产许可证无关B、安全生产许可证以施工许可证取得为前提C、因吊销安全生产许可证更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取D、施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同46、根 据 房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作的指南，作为工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥协调和保障 的 是（）。A、施工企业B、监理单位C、建设单位D、项目管理单位47、下列关于施工生产安全事故应急救援的说法，正确的是（）。A、安全事故应急预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B、安全事故应急预案演练至少每年组织1次C、中小型企业可以不建立应急救

20、援队伍D、安全事故应急救援所耗费用，由施工单位承担48、根 据 生产安全事故应急条例，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的情形有（）。A、制定预案所参照的法律法规、规章标准发生变化的B、应急指挥机构及其职责发生调整的C、应急资源发生变化的D、在预案演练或应急救援中发现需要修订预案的问题的49、下列责任中，属于设计单位安全责任的是（）。A、确定安全施工措施所有费用B、对施工安全技术措施进行审查C、审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D、对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见50、关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确

21、的是（）。A、发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送B、对被检查单位的技术秘密，经审批后可以公开C、负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查7/24D、负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密51、根 据 实施工程建设强制性标准监督规定，不属于强制性标准监督检查内容的有（）。A、有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准的规定B、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C、工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定D、有关行政部门处理重大事故是否符合强制性标准的规定52、下列不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。A、检

22、测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B、检测机构不得转包检测业务C、检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备D、质量检测业务由建设单位委托具有相应资质的检测机构53、关于工程监理职责和权限的说法，不正确的有（）。A、未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B、未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工C、未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款D、未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收54、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是（）。A、主体结构的最低保修期限应是30年，施

23、工单位需要承担保修责任B、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任55、节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由（）主持。A、监理工程师B、总监理工程师C、总承包单位项目负责人D、设计单位节能设计负责人56、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。A、施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书；B、质量保修书约定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修；C、质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任；D、房屋建筑的地基基础和主

24、体结构工程，其保修期限为50年；57、关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（）。A、自愿性、独立性、保密性B、公权性、强制性、程序性C、强制性、程序性、保密性D、独立性、专业性、强制性58、下列选项中，不属于民事诉讼起诉必须具备的条件的是（）。A、有明确的被告B、有足够的证据8/24C、原告须与本案有直接利害关系D、属于受诉法院管辖59、下列关于仲裁协议中选定仲裁委员会的描述，正确的是（）。A、仲裁协议中约定发生争议可提交仲裁，也可提交诉讼的，其争议发生后只能申请仲裁B、仲裁协议约定两个仲裁机构，当事人不能协商一致具体选定其中之一的，仲裁协议无效C、仲裁协议中只约定了由某地的仲裁机构仲裁，该协

25、议无效D、仲裁协议中约定超过一个仲裁机构的，当事人可以向其中任一仲裁机构申请仲裁60、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到处罚决定书。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。A、6月4 日B、6月9日C、7月19日D、7月24日第2题 多 选 题（每题2分，共20题，共40分）下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。61、在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有（）。A、施工单位与材料供应商订立合同B、施工现场的砖块坠落

26、砸伤现场外的行人C、施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号D、材料供应商向施工单位交付材料E、施工单位向材料供应商支付材料款62、权利质押一般是将权利凭证交付质押人或办理出质登记的担保，可以质押的权利包括（）OA、股份、股票B、汽车C、建筑物D、提单E、汇票63、下列情况中，债权人找保证人履行保证责任，保证人不得拒绝的情况有（）。A、保证方式为连带责任保证B、未约定保证方式的C、保证人口头明确表示放弃拒绝的权利D、依法强制执行债务人的财产不足以履行全部债务E、债务人下落不明的64、张某于2018年取得房屋建筑工程二级建造师资格证书，并于2019年初始注册于A单位，后于2021年跳槽至

27、B单位，后在B单位取得市政公用工程二级建造师证书，则关于张某初始注册、变更注册和增项注册的说法，正确的是（）。A、张某无论是初始注册还是变更注册，均应当注册至相关单位B、张某跳槽至B单位，应当与A单位解除劳动关系，并与B签订劳动合同C、张某变更注册申报不及时，给项目造成损失，由张某承担责任D、张某应当至省级建设行政主管部门办理初始注册和变更注册9/24E、张某申请市政公用工程二级建造师增项注册时，只能与房屋建筑工程二级建造师资格证书注册在同一家单位65、注册建造师依法享有的权利包括（）。A、获得相应劳动报酬B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、接受继续教育D、在本人执业活动中形成的文件签字并

28、加盖执业印章E、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密66、根 据 招标投标法实施条例，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）OA、使用伪造、变造的许可证件B、以他人名义投标C、不同投标人的投标文件相互混装D、投标人之间约定部分投标人放弃中标E、提供虚假的财务状况67、某招标活动中存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的有（）。A、招标人授意投标人修改投标文件B、招标人间接向部分投标人透露评标委员会成员信息C、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容D、招标人暗示投标人压低投标报价，中标后给予补偿E、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标68、下列施工项目中，属于

29、经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）。A、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的B、技术复杂，需要采用不可替代的专利或者专有技术的C、采购人依法能够自行建设、生产或者提供的D、受自然环境限制，只有少数潜在投标人可供选择的E、通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的69、下列关于劳动安全卫生的说法，正确的有（）。A、新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用B、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品C、用人单位必须对从事有职业危害作业的劳动者随时进行健康检查D、从事特种作业

30、的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格E、劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程70、劳动合同是指劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的书面协议。而无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。无效劳动合同包括（）。A、用人单位代理人签订的劳动合同B、由用人单位提供的格式合同C、违反法律、行政法规的劳动合同D、劳动者对于合同内容有重大误解的内容E、合同双方为牟取私利而共同订立的损害国家利益的合同71、关于标的物的瑕疵，属于权利瑕疵的有（）。10/24A、出卖人对出卖的标的物没有所有权B、出卖人对出卖的标的物没有完全的处分权C、第三人对标的物享有担保物权D、标的物质量不符

31、合同约定E、第三人对标的物享有知识产权72、下列关于租赁合同的说法中，正确的有（）。A、租赁合同是双务、有偿合同B、租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件C、租赁期限长于1年的，应当采用书面形式D、定期租赁期限届满，出租人没有异议的，原租赁无效租赁期限届满 房屋承租人享有以用等E、，条件优先承租的权利。73、某施工单位在某学校教学楼扩建项目施工中，因为工艺上的原因必须连续施工作业，根据 环境噪声污染防治法规定，必须满足以下（）条件，方可进行。A、取得建设单位同意B、征得附近居民的同意C、取得县级以上人民政府或有关部门的证明D、公告附近居民E、征得城管部门同意74、关于施工现场生物安全风险防控中各

32、方主体的责任，说法正确的有（）。A、建设单位负责施工现场疫情常态化防控各项工作组织实施B、施工总承包单位负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障等事项C、监理单位负责审查施工现场疫情常态化防控工作方案，开展检查并提出建议D、建设、施工、监理单位的法人代表是本单位工程项目疫情常态化防控和质量安全的第一责任人E、项目部应按照疫情防控要求，对参建各方聘用的所有人员进行健康管理，建立“一人一档”制度75、根 据 建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械（）。A、属国家明令淘汰或者禁止使用的B、没有完整安全技术归档的C、经检验达不到安全技术标准规定

33、的D、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E、没有齐全有效的安全保护装置的76、下列关于建设工程竣工验收应当具备的条件，说法不正确的有（）。A、有完整的技术档案和施工管理资料B、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C、有施工企业签署的工程保修书D、已完成建设工程设计和合同约定的主要内容E、有工程使用的所有建筑材料和设备的进场试验报告77、建设单位采用虚假文件办理工程竣工验收备案的（）。A、工程竣工验收无效B、重新组织工程验收11/24C、处20万以上50万以下罚款D、处合同价款2%以上4%以下罚款E、构成犯罪的，依法追究刑事责任78、根 据 关于人民法院执行工作若干

34、问题的规定（试行）规定，属于人民法院强制执行的根据的有（）。A、法院民事、行政判决、裁定、调解书B、我国仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书C、公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书D、外国法院作出的判决、裁定书E、行政处罚决定、行政处理决定79、下列关于合同履行的地点，说法正确的有（）。A、合同约定履行地点的，以约定的地点作为合同履行地B、约定不明确，标的为货币的，以接受货币的一方作为合同履行地C、交付不动产的，为不动产所在地D、其他标的，接受义务一方所在地为合同履行地E、合同没有实际履行的，可以由被告住所地人民法院管80、民事诉讼法规定，人民法院应裁定中止执行的情形有（）。A、申请人表示可以延期

35、执行的B、案外人对执行标的提出确有理由异议的C、被执行人隐匿可执行财产的D、作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的E、作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的答案解析1答案：C解析：A选项错：未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。B选项错：相对人可以催告被代理人自收到通知之日起30日内予以追认。C选项正确：行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。D选项错：效力待定合同中，撤销应当以通知的方式作出。2答案：C解析：AB选项错：土地承包期限：耕地30年。草地30年至50年。林地30年至70年。D选项错：承包期限届满，由土地承包经营权人依照农村

36、土地承包的法律规定继续承包。3答案：B解析：处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。B选项正确。4答案：C解析：选项A属于合同之债，选项B属于违法作业，选项D属于不当得利之债。12/245答案：B解析：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。6答案：D解析：A 选项正确：是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利。B选项正确：授予专利权的发明和实用新型、外观设计，均应当具备新颖性、创造性和实用性。C选项正确：发明专利的保

37、护期限长于实用新型专利。发明专利的保护期限是20年，外观设计专利的保护期限是15年。D 选项错误：商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权由著作权法保护。7答案：D解析：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外：(1)债务人下落不明,且无财产可供执行，A 选项错误。(2)人民法院已经受理债务人破产案件，B选项错误，不是债权人破产。(3)债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力，C选项错误。(4)保证人书面表示放弃权利。8答案：B解析：本题考查的是抵押权、质权

38、、留置权、定金的规定。可以作为抵押物的财产：建筑物和其他土地附着物；建设用地使用权；海域使用权；生产设备、原材料、半成品、产品；正在建造的建筑物、船舶、航空器；交通运输工具；法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。故B选项正确。9答案：C解析：中华人民共和国刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下:(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑的种类如下:(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。1 0 答案：C解析：A 选项错误：主刑可以单独适用，附加刑可与主刑合并适用，也可以单独适用。B选项错误：没收违法所得属于行政处罚。C选项正确：法律

39、责任的特征为：(1)法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务存在为前提；(2)法律责任即承担不利的后果；(3)法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行；(4)法律责任的实现由国家强制力作保障。D 选项错误：罚金属于刑事责任。1 1 答案：A解析：建筑法规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。1 2 答案：A13/24解析：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。建筑工程施工许可管理办法规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：(

40、1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；(4)已经确定施工企业；(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；(6)保证工程质量和安全的具体措施。故选项A 不正确。1 3 答案：B解析：A 选项错：实际施工人的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。C选项错：实际施工人以发包人为被告主张权

41、利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人。D 选项错：发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。1 4 答案：D解析：A 选项错误：有符合规定的净资产：企业净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额。净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益；B选项错误：有符合规定的技术装备。施工单位必须使用与其从事施工活动相适应的技术装备，而许多大中型机械设备都可以采用租赁或融资租赁的方式取得。；C选项错误：施工资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质。综合资质和专业作业资质不分等级。；D 选项正确：国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统

42、一监督管理。1 5 答案：B解析：注册建造师管理规定规定，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。1 6 答案：C解析：招标投标法规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。1 7 答案：A解析：政府采购工程依法不进行招标的，应当依照单一来源采购或竞争性谈判的采购方式采购。1 8 答案：B解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等

43、方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。1 9 答案：A解析：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应14/24当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标技标活动。2 0 答案：B解析：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。2 1 答案：D解析：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；(3

44、)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者技标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收，ABC属于拒收投标文件的情形。2 2 答案：C解析：A选项错，依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露

45、标底的，影响中标结果的，中标无效；B选项错，招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效；D选项错，利用向招标单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的，中标无效。2 3 答案：C解析：招标投标法实施条例进一步规定，招标人可以对己发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者技标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3 日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标

46、人;不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。2 4 答案：A解析：建设工程质量管理条例进一步规定，建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。2 5 答案：D解析：实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。15/

47、242 6 答案：C解析：A 选项错，因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期；B 选项错，开工通知发出后尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；D 选项错，发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。2 7 答案：B解析：中华人民共和国民法典第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法律、行

48、政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。采用书面形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。2 8 答案：A解析：承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料等实际支出，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。2 9 答案：A解析：经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。

49、监理人应在计划开工日期7 天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。3 0 答案：C解析：民法典规定，具备下列条件的民事法律行为有效：(1)行为人具有相应的民事行为能力；(2)意思表示真实；(3)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。3 1 答案：D解析：A 选项错误：当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；B 选项错误：当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持；C 选项错误：政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。3 2 答案：B解析：A 选项错误：装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的

50、承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。B 选项正确：最高人民法院 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，承包人根据民法典第8 0 7 条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。C D 选项错误：承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过16/2418个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。3 3 答案：D解析：A选项正确，继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。B选项正确，约定的违约金低