二级建造师考试《工程法规》试题及答案一.pdf

《二级建造师考试《工程法规》试题及答案一.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试《工程法规》试题及答案一.pdf（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2020二级建造师考试 工程法规精选试题及答案一一、单项选择题。1.根 据 民法总则，法人分为（）。A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利利法人和特别法人【答案】D【解析】法人分为营利法人、。非营利法人和特别法人三大类。2.关于代理的说法，正确的是（）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，。委托代理终止D.表见代理是有权代理【答案】C【解析】A错误，民法总则规定，（）代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经

2、被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。B错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。C正确，民法总则规定，有下列情形之一的，（）委托代理终止：（1）代理期闻届满或者代理事务完成，（2）被代理人取消委托或者代理大辞

3、去委托，（3）代理人丧失民事行为能力：（4）代理人或者被代理人死亡：（5）作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。1D 错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。合同法规定，行为人没有代理权、。超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。3.关于物权的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，（）土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权

4、的变动只能基于合同关系【答案】C【解析】A错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，（）可以依照 物权法和其他法律的规定设立担保物权。B 错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的,未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。D 错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致

5、物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。4.关于建设工程专利权保护范围的说法，（）正确的是（）。A.实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均已权利要求的内容为准【答案】C【解析】专利法规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，（）说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权2的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解

6、释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。5 .关于留置的说法，正确的是（）。A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物C.建设工程合同可以适用留置权D.留置权基于法定而产生【答案】D【解析】按 照 担保法 物权法的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，（）债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。担保法规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。留置权人负有妥善保管留置物的义务。

7、因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。6 .关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B .保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】C【解析】A错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，（）经保险人同意继续承保后，依法转让合同。B 错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支

8、付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。C 正确，保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，。包括发生与否的不确定性、发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。3D错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，。投保人、被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。7 .下列

9、法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效【答案】B【解析】民法总则规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；（1 0）消除影响、（）恢复名誉；（1 1）赔礼道歉。8.根据 行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B .国防、外交等国家行为C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定

10、【答案】A【解析】2 0 1 7年6月经修改后公布的（）中华人民共和国行政诉讼法（以下简称 行政诉讼法）规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：（1）对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的；（2）对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的；（3）申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的；（4）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（5）对征

11、收、征用决定及其补偿决定不服的；（6）申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（7）认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的；（8）认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的；（9）认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（1 0）认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的；（1 1）认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议4的；（1 2）认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。除前款规定外，人民法院受理法律、

12、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。但是，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为；（）（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。9 .发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件 B.印刷、邮寄招标文件 C.招标人办公 D.招标活动【答案】B【解析】招标人发售资格预审文件、（：）招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。1 0 .关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能发生

13、在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力【答案】D【解析】A错误，B错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。C错误，和解达成协议，在形式上既可以是口头的，（：）也可以是书面的。和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。D正确，和解达成的协议不具有强制执行力,在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不能直接申请法院强制执行，但可要求对方承担不履行和解协议的违约责任。1 1.根 据 绿色施工导则，

14、建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.2 0%B.3 0%C.4 0%D.5 0%【答案】B【解析】绿色施工导则规定，（：）制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过4 0 0 t。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到3 0%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于4 0 虬 对于5碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于5 0%o1 2.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资己经全部到位C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D.已经与

15、施工企业签订了合作协议【答案】C【解析】建筑法规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（:）（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。1 3.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以自行和解B.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调

16、解委员会调解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁【答案】A【解析】劳动法规定，（:）用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。（一）调解：劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。6（二）仲裁：对于调解不成

17、，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。1 4.根 据 工伤保险条例，不能认定为工伤的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业摔落损伤的【答案】A【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：。（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收

18、尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。1 5 .建设单位组织竣工验收，（）对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。A.竣工验收合格 B.建筑节能合格 C.建筑节能达标 D.能耗验收合格【答案】A【解析】按照合同约定由建设单位采购墙体材料、（）保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图

19、设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。1 6 .施工合同履行过程中场中出现以下情形，（）施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误7D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】A【解析】在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的 合同法仅承认不可抗力为法定的免责事由。合同法规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的

20、影响，（）部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。1 7.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资全部到位C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D.已经与施工企业签订了合作协议【答案】C【解析】建筑工程施工许可管理办法进一步规定，（）建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（1）依法应

21、当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；（3）施工场地己经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；（4）已经确定施工企业；（5）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）4有保证工程质量和安全的具体措施；（7）按照规定应当委托监理的工程已委托监理；（8）建设资金已经落实；（9）法律、行政法规规定的其他条件。1 8 .发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件 B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公 D.招标活动【答案】B【解析】招标人发售资格预审文件、（）招标文

22、件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。1 9 .关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。8A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，。劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁【答案】B【解析】A错误，劳动争议发生后，（）当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。B正确，劳动法规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法

23、申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。C错误，在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。D错误，D超纲，劳动争议调解仲裁法第二十一条劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。2 0.根 据 民事诉讼法，（）属于人民法院应当定裁定中止

24、执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的【答案】D【解析】执行中止是指在执行过程中，（）因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：（1）申请人表示可以延期执行的；（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；（3）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未9确定权利义务承受人的；（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，

25、如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：（1）申请人撤销申请的；（2）据以执行的法律文书被撤销的；（3）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；（4）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（5）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入，又丧失劳动能力的；（6）人民法院认为应当终结执行的其他情形。2 1.根 据 注册建造师管理规定，（）不予注册的情形是（）。A.申请人年龄达到6 0 周岁B.申请人因执业活动受到

26、刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5 年D.申请人申请注册之日5 年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【答案】B【解析】注册建造师管理规定中规定，（）申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止

27、不满3 年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2 年的；（8）在申请注册之日前3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（1 0）年龄超过6 5 周岁的；（1 1）法律、法规规定不予注册的其他情形。2 2.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】A10【解析】A正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。B错误，

28、检测报告经检测人员签字、（）检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。D错误，测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。2 3 .注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.泄露商业秘密的 B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的 D.拒绝执行监理工程师指令的【答

29、案】A【解析】注册建造师执业管理办法（试行）的规定，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：（）（1）注册建造师执业管理办法（试行）第2 2条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检查的。2 4 .施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有

30、疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，（）由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期【答案】A11【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复

31、原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，。由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。2 5 .根 据 政府采购法实施条例，（）政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。A.询价 B.单一采购 C.直接确定 D.框架协议【答案】B【解析】2 0 1 4年8月经修改后颁布的。中华人民共和国政府采购法规定，政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。2 0 1 5年1月 颁 布 的 中华人民共和国政府采购法实施条例进一步规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本

32、条例规定的竞争性谈判或者单一采购方式采购。2 6.根 据 建设工程安全生产管理条例，（:）工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。A.是否达到工程使用功能要求 B.是否达到施工进度要求C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否达到造价控制目标【答案】C【解析】建设工程安全生产管理条例规定，（：）工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。2 7.关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同必须采用书面形式B.口头形式属于合同的其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D.合同可以采用数据电文形式【答案】D【解析】

33、1 9 9 9年3月 颁 布 的 中华人民共和国合同法（以下简称 合同法）规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。（:）法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。仲裁法司法解释规定：“仲裁法第十六条规定的 其他书面形式的仲裁协议，12包括以合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式达成的请求仲裁的协议。”此外，2 0 1 5年 4 月经修改后公布的 电子签名法还规定，能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式;可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等

34、的法律效力。2 8.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，（:）另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【答案】D【解析】A错误，仲裁裁决作出后，（:）当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国 民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。B错误,仲裁裁决在所有 承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。C错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案

35、件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。D 正确，申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出（按 照 民事诉讼法的规定，申请执行的期间为2年）。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。（：）申请仲裁裁决强制执行的2 年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的，依规定的每次履行期间的最后1日起计算。2 9.关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单

36、位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，（）建设单位只能向总承包单位请求赔偿【答案】B【解析】建筑法规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，（）应当对分包工程的质量与分包单13位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。建设工程质量管理条例进一步规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单

37、位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3 0.某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A.效力待定 B.可撤销 C.无效 D.有效【答案】C【解析】合同法规定，有下列情形之一的，（）合同无效：（D-方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。3 1 .关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建

38、设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，（）以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担返修义务【答案】B【解析】A错误，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。（）B正确，D错误，建筑法规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。建设工程质量管理条例进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自

39、使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。3 2 .根 据 招标投标法，（）可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构 B.建设行政主管部门14C.经招标人授权的评标委员会 D.招标投标有形市场【答案】C【解析】招标投标法规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。3 3 .根 据 招标投标法实施条例，（）履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A.2%B.5%C.1 0%D.2 0%【答案】C【解析】招标投标

40、法实施条例进一步规定，（）履约保证金不得超过中标合同金额的1 0 册中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。3 4 .根 据 绿色施工导则，建筑垃极的再利用和回收率力争达到（）。A.2 0%B.4 0%C.50%D.3 0%【答案】D【解析】绿色施工导则规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过4 0 0 t。加强建筑垃圾的回收再利用，。力争建筑垃圾的再利用和回收率达到3 0%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于4 0 猊 对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%o3 5.施工企业能够形成建筑市场诚信

41、行为良好行为记录的是（）。A.合同正常履约 B.未发生违的行为C.获得发包人奖励 D.获得建设行政主管部门表彰【答案】D【解析】良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，。自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。3 6 .根 据 实施工程建设强制性标准监督规定，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C.工程管理人员是否熟悉强制性标准D.工程项目的安全、质量是

42、否符合强制性标准15【答案】C【解析】强制性标准监督检查的内容包括：（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。3 7 .根 据 建设工程质量管理条例，关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是（）。A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.未经总监理工程师签字，（）建筑材料不

43、得在工程上使用D.施工图深化文件是监理工作的主要依据【答案】B【解析】A错误，建筑法、（）建设工程质量管理条例都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。B正确，建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。C错误，建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。（）未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者

44、安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。D错误，监理工作的主要依据是：（1）法律、法规，如 建筑法、合同法、建设工程质量管理条例等；（2）有关技术标准，如 工程建设标准强制性条文以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；（3）设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；（4）建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。3 8 .施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，（）建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。1

45、6A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期【答案】A【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，（）承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，

46、并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3 9 .根据 绿色实施导则，施工现场5 0 0 k m 以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。A.5 0%B.6 0%C.8 0%D.7 0%【答案】D【解析】绿色施工导则规定，应就地取材，（）施工现场5 0 0 k m 以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的7 0%以上。40 .设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8 万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.1 6

47、 B.5 C.8 D.1 3【答案】A【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，（）一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中：违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:8万元定金，双倍返还：1 6 万 违约金+定金=5+8=1 3 万元。所以选择A 选项。担保法规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行17债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。41.施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督

48、促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本单位安全生产投入的有效实施【答案】D【解析】安全生产法规定，。生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。建筑

49、施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定中规定，项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；。发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。4 2.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作

50、出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效（）C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【答案】D18【解析】A错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国 民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。B错误，仲裁裁决在所有 承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。C错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。（）D正确，申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出